電力施工合同范本

1、電力施工合同范本發(fā)包人：承包人：依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱：；2、工程地點：；3、工程范圍：；（詳見施工圖紙內(nèi)容）；4、承包方式：_.5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內(nèi)容）二、合同工期及工期延誤1、開工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期總天數(shù)天（以實際進場施工之日算起）；2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_的違約金，算至驗收合格之日；3、因以下原因造成工期延誤，工期相

2、應順延：a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；d設計變更或工程量增加；e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。4、承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后日內(nèi)予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。三、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：合格、按照鋼結(jié)構施工質(zhì)量驗收規(guī)范驗收。四、合同價款總計合同金額（大寫）（人

3、民幣），小寫￥.五、工程款結(jié)算及支付1、主鋼構進場之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；2、綱結(jié)構主體完工之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；3、工程全部完工之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人；六、施工準備1、承包人在合同簽定后日內(nèi)免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關

4、部門關系；4、承包人于接到審查合格圖紙日內(nèi)完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書；七、安全施工與檢查1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用；3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔

5、發(fā)生的費用；4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。八、工程竣工驗收及保修1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔；2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔；4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備

6、雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)；5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表_，承包人現(xiàn)場代表_，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。十、違約責任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。十一、爭議解決雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應向人民法院起訴。十二、附則本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。組成本合同的文件包括：1、本合同2、標準、規(guī)范及有關技術文件3、圖紙4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件合同訂立