工程建設(shè)監(jiān)理復(fù)習(xí)題

1、【案例1】在某一工程項(xiàng)目中，規(guī)范中明確規(guī)定采料場的青苗補(bǔ)償費(fèi)由雇主承擔(dān)，但合同特殊條款中又規(guī)定“承包商應(yīng)負(fù)責(zé)采料場的使用費(fèi)及相關(guān)的賠償費(fèi)”。在工程實(shí)施過程中，當(dāng)承包商向料場地主支付了相應(yīng)的賠償費(fèi)，然后將此費(fèi)用按規(guī)范規(guī)定計入當(dāng)月月報表，承包商的支付申請是否能夠得到工程師的批準(zhǔn)？答；工程師會以合同優(yōu)先順序以及“相關(guān)的賠償費(fèi)”包括青苗賠償為由予以拒絕。在某國際工程項(xiàng)目中，工程量清單中規(guī)定應(yīng)使用白水泥實(shí)施洗手間的馬賽克勾縫，但在技術(shù)規(guī)范中寫明這項(xiàng)工作使用普通硅酸鹽水泥，圖紙上也標(biāo)注使用普通硅酸鹽水泥。施工過程中，業(yè)主與承包商在使用何種水泥進(jìn)行勾縫的問題上發(fā)生爭執(zhí)。業(yè)主認(rèn)為使用白水泥勾縫滿足美觀要求，因

2、此承包商應(yīng)使用工程量清單中的單價做此項(xiàng)工作。而承包商考慮到項(xiàng)目成本，并根據(jù)合同第5.2款(老紅皮書，下同)，指明技術(shù)規(guī)范和圖紙制約著工程量清單中的描述，因此應(yīng)該按照優(yōu)先次序的規(guī)定要求施工：使用普通硅酸鹽水泥屬于正常履約。問題：工程師應(yīng)當(dāng)如何處理？咨詢工程師裁決：適用合同第5.2款，如果業(yè)主執(zhí)意使用白水泥，則工程師就必須發(fā)出合同第51.2款的工程變更令，讓承包商重新報價并追加費(fèi)用。結(jié)果，業(yè)主為了節(jié)約開支，只得接受承包商使用普通硅酸鹽水泥施工馬賽克，承包商從這項(xiàng)工作中節(jié)省了近10萬美元的開支?！景咐?】某項(xiàng)工程位于M國與S國的邊境地帶，由于該地區(qū)不斷有反政府武裝出沒，工程的施工一直無法正常進(jìn)行，中

3、途多次被迫停工。雇主最終宣布終止工程的實(shí)施。當(dāng)承包商援引該工程所適用的紅皮書第65條(特殊風(fēng)險)提出索賠要求時，雇主聘請的律師則根據(jù)該合同的第11.1款(現(xiàn)場視察)，辯稱反政府武裝的活動在該地區(qū)一直存在，承包商在投標(biāo)階段應(yīng)熟知這一情況，雇主不承擔(dān)賠償責(zé)任。問題：該索賠能否得到支持？為什么？即使承包商在投標(biāo)階段了解到將來實(shí)施階段可能發(fā)生的風(fēng)險和意外情況，也并不意味著承包商一定要對這些風(fēng)險負(fù)責(zé)。由于承包商據(jù)理力爭，雇主方最終妥協(xié)，同意按照合同第65條的規(guī)定予以賠付。案例4】在某國際工程承包項(xiàng)目中，合同規(guī)定雇主應(yīng)向承包商提供作為現(xiàn)場一部分的采石場。工程開工后，承包商多次發(fā)出書面通知并按時提交了采石場

4、的開采計劃，但雇主原來安裝在采石場內(nèi)的軋石設(shè)備卻由于種種原因未能及時搬遷。承包商因此向雇主提出了工期及費(fèi)用索賠要求。為了審定此項(xiàng)索賠，工程師對這一事件進(jìn)行了調(diào)查。他發(fā)現(xiàn)：在雇主搬遷拖延期間，承包商的軋石設(shè)備由于供貨商的原因也未能按計劃提供到場。最后，在承包商的軋石設(shè)備進(jìn)場之際，雇主的軋石設(shè)備剛好搬遷完畢。問題：承包商的索賠要求能得到支持嗎？工程師因此認(rèn)為：雖然雇主一方應(yīng)對未及時交出采石場而承擔(dān)責(zé)任，但這一事件的本身并未給承包商造成任何額外的損失或損害，承包商方面也提不出充分的證據(jù)來支持其工期及費(fèi)用補(bǔ)償要求，承包商的索賠因此被擱置。【案例5】在某一國際工程承包項(xiàng)目中，工程師試驗(yàn)室作為合同工程的一

5、個組成部分，由承包商修建并提供、安裝全套試驗(yàn)設(shè)備。在視察即將完工的試驗(yàn)室土建工程時，工程師的試驗(yàn)主管突然提出試驗(yàn)室內(nèi)的各個房間均需安裝空調(diào)。由于該試驗(yàn)室不僅包括若干互相獨(dú)立的試驗(yàn)隔間，而且還有配套的辦公室及附屬生活設(shè)施。如果全部安裝空調(diào)，按當(dāng)時的價格，需要一筆不菲的花費(fèi)。承包商當(dāng)即查閱了相關(guān)的合同文件，發(fā)現(xiàn)圖紙或工程量清單中并未包含這一項(xiàng)目，技術(shù)規(guī)范中也無此項(xiàng)要求。如工程師認(rèn)為確有必要安裝，顯然應(yīng)作為工程變更來處理。但問題在于，作為工程師助理的試驗(yàn)主管并無發(fā)布變更指示的權(quán)力。為澄清此事，承包商按確認(rèn)口頭指示的程序正式致函工程師，要求在合同規(guī)定的期限內(nèi)予以答復(fù)。由于試驗(yàn)室在該項(xiàng)目中屬于時工程性質(zhì)

6、，雇主方面無意增加此項(xiàng)費(fèi)用，因此復(fù)函否認(rèn)了安裝空調(diào)的要求，聲稱試驗(yàn)主管的本意是考慮到試驗(yàn)室在施工期內(nèi)將由工程師和承包商共用，因此提出安裝空調(diào)僅僅是一項(xiàng)改善雙方工作條件的“建議”而已，并不構(gòu)成口頭指示。安裝與否，與雇主無干，由“承包商自行決定”?！景咐?】某辦公大樓施工過程中，發(fā)生了攪拌臺（屬于臨時工程，由承包商提供設(shè)計圖紙）倒塌事故，造成三人死亡。經(jīng)查，攪拌臺的設(shè)計存在重大缺陷，沒有設(shè)置斜撐。工程師沒有對攪拌臺設(shè)計圖紙進(jìn)行審查，認(rèn)為攪拌臺是由承包商自己設(shè)計的，他只負(fù)責(zé)對永久工程的施工圖紙進(jìn)行審查、簽字，沒有必要對施工圖紙進(jìn)行審查。問題：工程師是否需要承擔(dān)責(zé)任？按照“誰設(shè)計、誰負(fù)責(zé)”的原則，應(yīng)當(dāng)

7、追究設(shè)計人員的責(zé)任。工程師應(yīng)對攪拌臺的設(shè)計圖紙有核查的責(zé)任，因此應(yīng)承擔(dān)失職的責(zé)任?！景咐?】原告某房地產(chǎn)開發(fā)公司與某建筑公司簽訂施工合同，修建某小區(qū)，建成后，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，驗(yàn)收后1個月，開發(fā)商發(fā)現(xiàn)房屋樓頂漏水，遂要求建筑公司負(fù)責(zé)無償修理，并要求賠償，建筑公司以施工合同中并未規(guī)定質(zhì)量保證期限，以工程已經(jīng)驗(yàn)收合格為由，拒絕無償修理要求。開發(fā)商遂將承包商訴至法院。開發(fā)商的要求法院是否應(yīng)支持？承包商對工程質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，一般保修期限為3年案例8】某市服務(wù)公司因建辦公樓與建設(shè)工程總公司簽訂了建筑工程承包合同。其后，經(jīng)服務(wù)公司同意，建設(shè)工程總公司分別與市建筑設(shè)計院和市××建筑工程公司簽

8、訂了建設(shè)工程勘察設(shè)計合同和建筑安裝合同。建筑工程勘察設(shè)計合同約定由市建筑設(shè)計院對服務(wù)公司的辦公樓、水房、化糞池、給水排水及采暖外管線工程提供勘察、設(shè)計服務(wù)，做出工程設(shè)計書及相應(yīng)施工圖紙和資料。建筑安裝合同約定由××建筑工程公司根據(jù)市建筑設(shè)計院提供的設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，工程竣工時依據(jù)國家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定及設(shè)計圖紙進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。合同簽訂后，建筑設(shè)計院按時做出設(shè)計書并將相關(guān)圖紙資料交付××建筑工程公司，建筑公司依據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行施工。工程竣工后，發(fā)包人會同有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門對工程進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，是由于設(shè)計不符合規(guī)范所致。原來市建筑設(shè)計院未對現(xiàn)場進(jìn)行仔

9、細(xì)勘察即自行進(jìn)行設(shè)計導(dǎo)致設(shè)計不合理，給發(fā)包人帶來了重大損失。由于設(shè)計人拒絕承擔(dān)責(zé)任，建設(shè)工程總公司又以自己不是設(shè)計人為由推卸責(zé)任，發(fā)包人遂以市建筑設(shè)計院為被告向法院起【問題：法院應(yīng)如何判決？法院受理后，追加建設(shè)工程總公司為共同被告，讓其與市建筑設(shè)計院一起對工程建設(shè)質(zhì)量問題承擔(dān)連帶責(zé)任。1.因進(jìn)場通路對承包商的使用要求不適應(yīng)、不能用而發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由（ ）承擔(dān)。A.雇主 B.工程師 C.承包商 D.分包商2. FIDIC施工合同條件中雇主承擔(dān)的風(fēng)險有（ ）A.價格與支付方面的風(fēng)險 B.工程變更的風(fēng)險C.通貨膨脹方面的風(fēng)險 D.工程設(shè)備采購方面的風(fēng)險 E.不可抗力風(fēng)險3.關(guān)于指定的分包商下列說法正確

10、的是（ ）A.承包商可以反對指定的分包商 B.指定分包商與承包商沒有合同關(guān)系C.工程師應(yīng)直接對分包商所完成的工作進(jìn)行支付 D.承包商應(yīng)為指定分包商的行為或失誤負(fù)責(zé)E.業(yè)主應(yīng)指定分包商的行為或失誤負(fù)責(zé)4. FIDIC施工合同條件中“不可抗力”系指（ ）等異常事件或情況。A.一方無法控制的 B.該方在簽訂合同前，不能對之進(jìn)行合理準(zhǔn)備的C.發(fā)生后該方不能合理避免或克服的 D.不能主要?dú)w因于它方的 E.一方?jīng)]有考慮到的答案：1.C，2.BCE，3.AD，4.ABCD1.工程師（ ）修改合同。A.有權(quán) B.無權(quán) C.可局部 D.應(yīng)根據(jù)承包商的要求2.在（ ）情況下，雇主有權(quán)終止合同。A.承包商未經(jīng)許可，

11、將合同轉(zhuǎn)讓他人 B.承包商未經(jīng)許可，將整個工程分包出去C.承包商未能遵守履約擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定 D.承包商破產(chǎn)或無力還債 E.承包商延誤工期.在（ ）情況下，承包商可終止合同。A.雇主破產(chǎn)或無力償債 B.雇主實(shí)質(zhì)上未履行合同C.雇主未給工程辦理保險手續(xù) D.工程師未能在收到表和證明文件后56天內(nèi)發(fā)出有關(guān)的付款證書 E.工程師未能在規(guī)定的時間內(nèi)對隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收4.為簽定合同協(xié)議書，依法征收的印花稅和類似費(fèi)用，應(yīng)由（ ）承擔(dān)。A.分包商 B.工程師 C.承包商 D.雇主答案：1.B，2.ABCD，3.ABD，4. D【案例9】某海塘加固工程，加固設(shè)計方案為：在堤腳鉆孔，孔深4-6米，孔內(nèi)灌一定比例的

12、水泥漿。在施工過程中，有人舉報：有些孔內(nèi)沒有灌水泥漿，而是泥漿。有關(guān)部門接到舉報，進(jìn)行鉆孔取樣檢驗(yàn)，確如舉報人所說，有些孔全部為泥漿，有些下部為泥漿，上部為水泥漿。問題：應(yīng)該由誰承擔(dān)責(zé)任？按照“誰施工、誰負(fù)責(zé)”的原則，應(yīng)當(dāng)追究承包人的責(zé)任。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在晚上11點(diǎn)-凌晨6點(diǎn)，沒有旁站監(jiān)理，承包人一般在監(jiān)理不在的時候違規(guī)施工。監(jiān)理應(yīng)負(fù)責(zé)任嗎？監(jiān)理應(yīng)承擔(dān)失職的責(zé)任。【案例10】某綜合住宅樓施工過程中，基坑坍塌，造成4死3傷重大事故。調(diào)查后發(fā)現(xiàn)原因是：施工企業(yè)編制的施工方案違反國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，施工中違章指揮，邊坡未按規(guī)定放坡，坑邊堆積棄土未能及時清理，固壁支架失穩(wěn)。問題：監(jiān)理人是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任？監(jiān)理人應(yīng)嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計并及時制止承包商違章指揮和違章作業(yè)。監(jiān)理人沒有履行應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)應(yīng)有的責(zé)任?！景咐?2： 某工程圖紙中標(biāo)明一個鉆孔灌注樁的直徑為600mm，而規(guī)范為了使樁的直徑和垂直度有一定的偏差余量而明文規(guī)定實(shí)際鉆孔直徑不小于650mm，承包商能否得到砼超量部分的支付？在國際工程中，工程計量通常為水