圍欄施工合同參考

1、圍欄施工合同圍欄施工合同5/5圍欄施工合同圍欄施工合同合同編號(hào)： 工程名稱： 發(fā)包方（甲方）： 承包方（乙方）： 合同簽訂日期： 合同簽訂地點(diǎn)： 圍欄施工合同發(fā)包方（甲方）: 承包方（乙方）:贛州匯豐建設(shè)工程有限公司 依照中華人民共和國合同法和建筑工程承包合同條例遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:第一條：工程概況工程名稱: 昆明市波西米亞小區(qū)外圍欄更換 工程地點(diǎn): 昆明市滇池路波西米亞小區(qū) 工程范圍： 小區(qū)外圍欄更換 工程用料: 按圖紙施工 第二條：施工工期1、本工程工期自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。工期 天.因甲方原因或不可抗因素，導(dǎo)致

2、工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期順延。2、遇下例情況工期可順延：連續(xù)停水停電達(dá)4小時(shí)以上的；出現(xiàn)書面停工要求的；出現(xiàn)人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等）；非乙方原因造成的停工；因甲方未按時(shí)支付工程進(jìn)度款影響施工；由于甲方其它原因造成的停工（如場地整理未好影響施工等）。基于以上原因造成的停工，可按實(shí)際影響施工天數(shù)順延。 第三條：工程變更 任何工程變更，均須甲方下達(dá)書面工程變更通知，由此引起的工程變更，按實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算。甲方必須在工程變更通知下達(dá)三日內(nèi)，為每一項(xiàng)工程變更簽定工程變更結(jié)算單，作為結(jié)算依據(jù)之一。第四條：工程造價(jià)及結(jié)算方式1、本工程造價(jià)預(yù)算（含稅）為 元，大寫 。按 元/米計(jì)算，結(jié)算

3、時(shí)以完工驗(yàn)收實(shí)測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2、付款方式：該項(xiàng)目全部施工完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付95%，另5%作為工程質(zhì)量保證金，保修期為一年，保修期滿付清余款。3、乙方需提供發(fā)票。第五條：甲方責(zé)任無條件提供乙方在施工時(shí)的用水用電。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工中乙方與其他方的關(guān)系。按時(shí)拔付工程款，承擔(dān)因延期付款而導(dǎo)致的一切經(jīng)濟(jì)損失。若施工過程中城管等有關(guān)方面禁止施工，則甲方必須按已完工程量成品計(jì)價(jià)，及時(shí)支付工程款給乙方。第六條：乙方責(zé)任指定專人為乙方駐工地代表，協(xié)調(diào)解決乙方責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)事宜；負(fù)責(zé)按有關(guān)要求組織施工，按期、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)。服從甲方統(tǒng)一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工規(guī)范、安全操

4、作規(guī)程、防火安全規(guī)定和環(huán)境保護(hù)規(guī)定，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。第七條：質(zhì)保期 質(zhì)保期一年，在質(zhì)保期內(nèi)乙方對(duì)工程出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，甲方通知后2天內(nèi)乙方派專人到達(dá)現(xiàn)場維修施工，對(duì)于人為損壞及使用不當(dāng)造成的破壞不承擔(dān)保修責(zé)任。第八條：安全責(zé)任1、乙方在施工過程中發(fā)生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。第九條：違約責(zé)任合同簽定后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)約定條款。若有一方違約，則違約方除賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失外，還須向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的10%違約金。本合同履行過程中、發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。若協(xié)商未果，則提請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解、仲裁。若仍不能解決問題時(shí)，則向工程所在地法院起訴。第十條：附件本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效,工程竣工驗(yàn)收及結(jié)清余款后自動(dòng)終止。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法定代表人： 法定代表人：代 理 人： 代 理 人：單位地址： 代理人身份證： 單位地址： 電 話：年 月 日 開戶銀行： 戶