2022年建設(shè)部建設(shè)工程施工合同范本

1、第18頁共18頁2022年建設(shè)部建設(shè)工程施工合同范本發(fā)包方(以下稱甲方)：_承包方(以下稱乙方)：_根據(jù)中華人民共和國合同法和中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。第一條 工程項目一、工程名稱：_二、工程地點：_三、工程內(nèi)容：_四、承包形式：_第二條 工程期限一、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_天開工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應順延1、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時以上)，影響正常施工;停水停電2天以上;2、因臺風暴雨颶風等不可

2、抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式(是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票?)雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發(fā)票。第一種方式：本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為元人民幣(大寫：)。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。1、本合同簽訂后日內(nèi)，甲方支付元工程款;2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付元工程款;3、余款元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。第二種方式：本合同實行按實結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和

3、施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算，計算后的總價下浮%作為本合同的結(jié)算價款。1、甲方于_支付_元;2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認后，付至結(jié)算價款的_%，留_%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個工作日內(nèi)付清。3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。第四條 建筑材料、設(shè)備的供應和采購一、工程材料、設(shè)備由乙方采購。(是否都是包工包料?)二、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)

4、量要求的，方可用于工程;復驗不符合質(zhì)量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。(材料進場是不是要甲方確認?)第五條 施工與設(shè)計變更一、甲方簽字認定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。三、設(shè)計變更增減數(shù)應以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。第六條 工程質(zhì)量管理及驗收一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收

5、不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。三、工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。第七條 安全施工乙方應遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。第八條 質(zhì)量保修一、本工程保修期限為年，

6、自工程竣工驗收合格起算。二、在免費保修期內(nèi)，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_%的勞務費。乙方保修聯(lián)系電話：_ ;乙方保修聯(lián)系人：_。第九條 違約責任(乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無)一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_日以上視為根本性違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程

7、款外，還應向甲方支付違約金人民幣元。二、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約，視情節(jié)輕重乙方應按工程款的10_%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除)，此外應賠償因此給甲方造成的損失。(可否作為解除合同條件?)三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的_%向守約方支付違約金。第十條 糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十一條 附則一、甲方代表為_，乙方代表為_。二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。法人代表：_ 聯(lián)系電話：_代表：_ 代表：_戶名：_開戶銀行：_帳號：_年_月_日 _年

8、_月_日2022年建設(shè)部建設(shè)工程施工合同范本（二）發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國價格法、及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期開工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日四、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：合格五、合同價款金額暫估價(大寫)：(人民幣)(小寫)：(人民幣)以實際工程量為準進行結(jié)算六、工程款支付1、工程開工付至

9、合同價的_%;2、工程完成_%時付至合同價的_%3、工程驗收合格后付至合同價的_%;七、質(zhì)量要求1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質(zhì)量檢查紀錄。4.遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，并辦理相關(guān)施工手續(xù)。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關(guān)系。八、工程工期1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因

10、趕工采取的措施費用。2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。九、工程驗收1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規(guī)范按照國家質(zhì)量評定驗收標準。2.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續(xù)和工程結(jié)算。3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。4.甲方如不能在乙方指定

11、時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。十、材料供應1.乙方負責采購的材料、設(shè)備須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，且均應為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。2.乙方負責采購的材料設(shè)備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設(shè)備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設(shè)備，應該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管。十一、違約責任1.在履行合同過程中發(fā)生的爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可以人民法院起訴。2.如一方

12、違約或擅自中止合同的履行，必須向?qū)Ψ街Ц哆`約金，額度為本合同工程總價的_%。3.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。乙方在施工期間嚴格應按規(guī)范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。4.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調(diào)價款方式確定，最終以實際工程量計算。十二、爭議或糾紛處理1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。2.當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由工程所在地人民

13、法院解決。十三、合同生效本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結(jié)清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商另簽補充協(xié)議。合同定訂立時間：_年_月_日合同定立地點：本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。2022年建設(shè)部建設(shè)工程施工合同范本（三）出賣人：注冊地址：營業(yè)執(zhí)照注冊號：企業(yè)資質(zhì)證書號：法定代表人：聯(lián)系電話：郵政編碼：委托代理人：地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：委托代理機構(gòu)：注冊地址：營業(yè)執(zhí)照注冊號：法定代表人：聯(lián)系電話：郵政編碼：買受人：【本人】【法定代表人】姓名：國籍【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【_】地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：【委托代理人】【_】姓名：國籍：地址

14、：郵政編碼：電話：根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議：第一條 項目建設(shè)依據(jù)出賣人以_方式取得位于_、編號為_的地塊的土地使用權(quán)。【土地使用權(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準文件號】為_.該地塊土地面積為_，規(guī)劃用途為_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日。出賣人經(jīng)批準，在上述地塊上建設(shè)商品房，【現(xiàn)定名】【暫定名】_.建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為_，施工許可證號為_._.第二條 商品房銷售依據(jù)買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批

15、準機關(guān)為_，商品房預售許可證號為_._.第三條 商品房基本情況買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條 規(guī)定的項目中的：第_【幢】【座】_【單元】【層】_號房。該商品房的用途為_，屬_結(jié)構(gòu)，層高為_，建筑層數(shù)地上_層，地下_層。該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共_平方米，其中，套內(nèi)建筑面積_平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_平方米（有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二）。_._.第四條 計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第_種方式計算該商品房價款：1、按建筑面積

16、計算，該商品房單價為（_幣）每平方米_元，總金額（_幣）_千_百_拾_萬_千_百_拾_元整。2、按套內(nèi)建筑面積計算，該商品房單價為（_幣）每平方米_元，總金額（_幣）_千_百_拾_萬_千_百_拾_元整。3、按套（單元）計算，該商品房總價款為（_幣）_千_百_拾_萬_千_百_拾_元整。4、_.第五條 面積確認及差異處理根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】（本條款中均簡稱面積）為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。商品房交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_種方

17、式進行處理：1、雙方自行約定：（1）_；（2）_；（3）_；（4）_.2、雙方同意按以下原則處理：（1）面積誤差比絕對值在_%以內(nèi)（含_%）的，據(jù)實結(jié)算房價款；（2）面積誤差比絕對值超出_%時，買受人有權(quán)退房。買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按_利率付給利息。買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在_%以內(nèi)（含_%）部分的房價款由買受人補足；超出_%部分的房價款由出賣人承擔，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在_%以內(nèi)（含_%）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出_%部分的房價款由出賣人雙倍返

18、還買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積_合同約定面積面積誤差比=_%合同約定面積因設(shè)計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。第六條 付款方式及期限買受人按下列第_種方式按期付款：1、一次性付款_.2、分期付款_.3、其他方式_.第七條 買受人逾期付款的違約責任。買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第_種方式處理：1.按逾期時間，分別處理（不作累加）（1）逾期在_日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_的違約金，合同繼續(xù)履行；（2）逾期超過_日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_%向出賣人支付違

19、約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。本條中的逾期應付款指依照本合同第六條 規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額；采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。2._.第八條 交付期限出賣人應當在_年_月_日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列第_種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：1.該商品房經(jīng)驗收合格。2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。4.該商品房取得商

20、品住宅交付使用批準文件。5._.但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實予以延期：1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起_日內(nèi)告知買受人的；2、_；3、_.第九條 出賣人逾期交房的違約責任除本合同第八條 規(guī)定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第_種方式處理：1、按逾期時間，分別處理（不作累加）（1）逾期不超過_日，自本合同第八條 規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_的違約金，合同繼續(xù)履行；（2）逾期超過_日后，買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通

21、知到達之日起_天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第八條 規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。2._.第十條 規(guī)劃、設(shè)計變更的約定經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，出賣人應當在有關(guān)部門批準同意之日起_日內(nèi)，書面通知買受人：（1）該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向；（2）_；（3）_；（4）_；（5）_；（6）_；（7）_.買受人有權(quán)在通知到達之日起_日內(nèi)做

22、出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起_日內(nèi)未作書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的，買受人有權(quán)退房。買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按_利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。_.第十一條 交接商品房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條 規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權(quán)拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人

23、承擔。由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_.第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。_.第十三條 出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標準承諾的違約責任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標準應符合雙方約定（附件三）的標準。達不到約定標準的，買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第_種方式處理：1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。2._.3._.第十四條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾。出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：1._；2._；3._；4._；5._.如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：1._；2._；3._.第十五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。出賣人應當在商品房交付使用后_日內(nèi)，將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按下列第_項處理：1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起_日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的_%賠償買受人損失。2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的_%向買受人支付違約金。3._.第十六條 保修責任。買受人購買的商品房為