2022年外墻涂料施工承包合同簡單

1、2022年外墻涂料施工承包合同簡單甲方：乙方：甲方將的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程名稱：二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。三、工期、質量：以甲方下發(fā)通知為準，質量為合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。四、承包費用及付款方式：1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價_元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內(nèi)工程全部施工完，驗收合格后_天內(nèi)，付清全部工

2、程價款，中途不預付工程款。五、甲、乙雙方責任：(一)、甲方職責1、對乙方進行技術交底;2、負責組織驗收。(二)、乙方職責1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。3、做好已完的成品保護。4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產(chǎn)。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。六、違約責任：1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工

3、或更換材料;3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發(fā)生的損失由違約方負責。八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協(xié)商解決。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年外墻涂料施工承包合同簡單（二）發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及

4、室內(nèi)涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況：1、工程名稱：外墻及室內(nèi)涂料裝飾工程2、工程地點：二、承包方式：包工包料，包腳手架三、承包內(nèi)容及價格本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米_元;其他外墻涂料每平方米_元;內(nèi)墻樓梯水泥漆每平方米_元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內(nèi)。四、施工及質量要求1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。3、材料要

5、求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。4、底漆和面漆按產(chǎn)品說明進行配比施工。5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。五、施工工期1、乙方根據(jù)甲方施工進度計劃要求，組織勞力。2、施工工期：根據(jù)甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。六、結算及付款方式1、結算方式：內(nèi)墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經(jīng)有關部門審核進度款付至_%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料_天內(nèi)審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至

6、_%，余款_%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內(nèi)付清。七、安全施工在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。八、甲方職責1、負責協(xié)調乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關系;2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，并對乙方進行質量、安全技術交底，施工中如有圖紙設計更改，應及時通知乙方，否則應予簽證;3、甲方應提供現(xiàn)場水、電，費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員，及時進行技術交底和現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決提供水電至施工作業(yè)現(xiàn)場;九、乙方職責除甲方

7、提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責(包括雨具)，嚴格按施工進度計劃組織，確保工程工期和質量;十、附則1、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年外墻涂料施工承包合同簡單（三）發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)：按照中華人民共和國經(jīng)濟合同法、建筑安裝工程承包合同條例及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、

8、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。第一條 工程概況1.1工程名稱：寶楊路配套商品房_號外墻彈性拉毛涂料工程1.2工程地點：寶楊路_號1.3承包范圍：_號外墻涂1.4承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)1.5工期：自接到甲方通知后_天內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。1.6工程質量：合格1.7工程面積：暫定3000M2,竣工后按實計算.1.8合同價款采用固定單價，單價淺色_元/每平方,深色_元/每平方。合計金額為(人民幣)：_元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等

9、合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。第二條 甲方工作2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.2甲方簽訂合同后_天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。第三條 乙方工作3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行

10、施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。第四條 關于工期的約定4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。4.2乙方在合同簽訂后_日內(nèi)提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合

11、理修正時，乙方應在此后_天內(nèi)提供修正的施工組織設計。4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。第五條 關于工程質量及驗收的約定_本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前_小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;

12、若乙方?jīng)]提前_小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知_日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。第六條 關于工程價款及結算的約定_支付方式：工程開工后，工程完成至_%時，支付至合同價的_%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的_%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定

13、結算后支付至結算價的_%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的_%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。第七條 關于材料供應的約定7.1工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.7.2乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。第八條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合中華人民共和國消防條例和有關防火設計規(guī)范。8.2乙方在施工期間應嚴格遵守建筑安裝工程安全技術規(guī)程、建筑安

14、裝工人安全操作規(guī)程、中華人民共和國消防條例和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。第九條 爭議與違約責任9.1、違約(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延，但甲

15、方不承擔任何費用。(2)產(chǎn)品質量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產(chǎn)品外，還應按不合格產(chǎn)品價款的_%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據(jù)實賠償。(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的_%向乙方支付違約金。9.2、爭議(1)雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成

16、提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。第十條 其它約定10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).第十一條 附則11.1本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。_本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。_本合同在履行過程中形成的_，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。_本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。甲方(蓋章)：_ 乙方(蓋章)：_代理人：代表人：_年_

17、月_日2022年外墻涂料施工承包合同簡單（四）發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內(nèi)涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況：1、工程名稱：外墻及室內(nèi)涂料裝飾工程2、工程地點：二、承包方式：包工包料，包腳手架三、承包內(nèi)容及價格本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米_元;其他外墻涂料每平方米_元;內(nèi)墻樓梯水泥漆每平方米_元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內(nèi)。四、施工及質量要求1、乙

18、方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。4、底漆和面漆按產(chǎn)品說明進行配比施工。5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。五、施工工期1、乙方根據(jù)甲方施工進度計劃要求，組織勞力。2、施工工期：根據(jù)甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。六、結算及付款方式1、結算方式：內(nèi)墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際

19、工程量結算。2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經(jīng)有關部門審核進度款付至_%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內(nèi)審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至_%，余款_%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內(nèi)付清。七、安全施工在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。八、甲方職責1、負責協(xié)調乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關系;2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，并對乙方進行質量、安全技術交底，施工中如

20、有圖紙設計更改，應及時通知乙方，否則應予簽證;3、甲方應提供現(xiàn)場水、電，費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員，及時進行技術交底和現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決提供水電至施工作業(yè)現(xiàn)場;九、乙方職責除甲方提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責(包括雨具)，嚴格按施工進度計劃組織，確保工程工期和質量;十、附則1、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月

21、_日 _年_月_日2022年外墻涂料施工承包合同簡單（五）甲方：乙方：甲方將的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程名稱：二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。三、工期、質量：以甲方下發(fā)通知為準，質量為合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。四、承包費用及付款方式：1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價_元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內(nèi)工程全部施工完，驗收

22、合格后10天內(nèi)，付清全部工程價款，中途不預付工程款。五、甲、乙雙方責任：(一)、甲方職責1、對乙方進行技術交底;2、負責組織驗收。(二)、乙方職責1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。3、做好已完的成品保護。4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產(chǎn)。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。六、違約責任：1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。2、由于乙方自身原因造成質量缺陷

23、或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料;3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發(fā)生的損失由違約方負責。八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協(xié)商解決。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年外墻涂料施工承包合同簡單（六）根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和加工承攬合同條例等有關規(guī)定，結合本工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。甲方：_

24、乙方：_甲方將_工程，發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照中華人民共和國合同法和中華人民共和國建筑法的有關規(guī)定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。第一條：1、工程名稱：_2、工程地點：_第二條：合同單價(不含稅)1、平涂：_ 元/m22、真石漆：_元/m23、污水管：_ 元/m24、技工：_元/天第三條：工程結算方式1、乙方進場施工起一個月后，甲方按每月進度的_%支付乙方工程款，工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總造價的_%，預留_%保修金，保修期為一年，保修期滿十五天內(nèi)甲方一次性付清乙方。2、工程總造價以現(xiàn)金結算，乙方包工，完工后按實際完

25、成工作量展開計算并結合簽證按實結算。3、工程竣工驗收合格后30天內(nèi)，由乙方負責將工程造價結算書送交甲方審核辦理結算手續(xù)。第四條：合同過期1、甲方發(fā)出進場通知后，7天內(nèi)乙方必須安排工人進場施工，有效工期為_天。2、在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延。遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。甲方要求變更設計圖紙、工程內(nèi)容或增加項目。第五條：工程質量等級1、甲方對工程質量的要：以技術交底為準，在保質期內(nèi)不脫皮，基本不褪色。2、雙方對工程質量有爭議，提請建筑工程質量監(jiān)督部門仲裁。第六條：甲方、乙方責任范圍一、甲方責任1、甲方提供水、用電和工人住宿的位置和腳手架(4.5米以上)，甲方承擔由此費

26、用。2、甲方按進度支付乙方工程款，并負責提供與施工相關的資料。3、甲方幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度、現(xiàn)場簽證工作。4、負責組織工程竣工驗收。二、乙方責任1、乙方對其雇傭的施工人員進行資格審核并有責任保證其人身安全。2、雇傭人員的身體素質和技術能夠滿足工作需要，工人最小不得小于18周歲，最大不得超過55周歲。3、乙方承諾嚴格按照油漆工工藝操作，保證施工質量。4、在質保期間內(nèi)，如屬于乙方質量問題需要維修，乙方負責免費維修服務。如因人為破壞或者其它一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協(xié)商。第七條：雙方違約責任1、合同生效后，擅自撤

27、出合同的一方，應按合同總金額的_%作為違約金付給乙方。2、無正當理由，甲方在應付款日期不付款，乙方催討時應不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。3、甲方未按合同規(guī)定付款，或甲方原因而造成延誤完工，每逾期一天，按本合同工程款的_%支付給乙方。4、乙方不能按合同期竣工或施工質量達不到國家規(guī)范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每逾期一天則支付甲方本合同款的_%。第八條：附則1、本合同一經(jīng)簽訂便具有法律效力，單方無權終止合同。2、本合同在執(zhí)行過程中，發(fā)生糾紛與矛盾時由雙方協(xié)商解決，在協(xié)調無果的情況下可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，

28、四份合同具有同等法律效力。未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入補充條款，之補充條款與正文具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年外墻涂料施工承包合同簡單（七）發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)茲因甲方委托乙方承接下述工程,為明確雙方權利和義務,加強協(xié)作,相互配合,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立本合同，共同遵守。一、工程項目名稱：外墻涂料分項工程。二、工程項目地點：_。三、工程內(nèi)容：膩子找平施工、底漆涂飾、面漆涂飾、保護與清理等工作。四、工程量工程量約，最終以實際施工部位的展開面積計算。五、單價：單價為元/，以施工部位

29、的展開面積計算。六、工程預算造價：約元,完工后以實際施工工程量結算。七、承包方式：包工包料。八、工程期限：自_年_月_日開始計算工期，總工期12天。如遇下雨雪、停水停電或其它非乙方原因造成的工期延誤則相應順延。九、材料品牌：材料品牌：海派克(HIPAC)，底漆型號為ISD_300，面漆型號為ITW_100,顏色以發(fā)包方認可的為準。材料顏色：墻面，35B_1P;線條24B_4D;頂棚，白色。十、付款方式：1.乙方進場施工/天內(nèi)，甲方按工程預算造價的/%向乙方支付材料預備;2.當?shù)灼峄臼┕ね瓿?，涂刷中涂時，甲方按工程預算造價的/%向乙方支付進度款;3.當面漆施工基本完成，拆除腳手架后/天內(nèi)，甲方

30、按工程預算造價的向乙方支付完工退場款;4.在工程完工退場后10天內(nèi)辦理完成結算，并付至結算額的_%，剩余_%作為質保金，在工程完工后一年期滿如無乙方責任的質量問題時付清。十一、甲方責任：1、工地用水、電、堆放材料倉庫、工人吃住宿場所由甲方解決。2、確認乙方的施工工序、完工時間、工程結算額及質量責任等內(nèi)容。3、對工程內(nèi)容以外的施工內(nèi)容給予辦理簽證，并給予結算。4、負責協(xié)調政府管理部門、鄰居的干擾。十二、乙方責任：1、乙方按國家有關規(guī)范同甲方對基層進行驗收,如驗收不合格,乙方提出方案經(jīng)甲方認可后按方案執(zhí)行。2、乙方接受甲方對施工中的監(jiān)督與檢查,并服從甲方監(jiān)理人員的監(jiān)督及指導。3、維護現(xiàn)場的施工秩序和衛(wèi)生秩序，按甲方的要求有序開展施工。十三、違約責任：1、甲方應按合同規(guī)定按時支付工程款,乙方在施工期間按合同規(guī)定定期向甲方提出付款申請,甲方應在收到申請_日內(nèi)及時支付工程款,因逾期付款影響的工程進展由甲方承擔。若因甲方原因造成的停工超過7天,甲方應對已施工工程做驗收結算。2、乙方如出現(xiàn)質量問題