2022年電力施工合同范本

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年電力施工合同范本發(fā)包人：承包人：依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱：；2、工程地點：；3、工程范圍：；（詳見施工圖紙內(nèi)容）；4、承包方式：_.5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內(nèi)容）二、合同工期及工期延誤1、開工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期總天數(shù)天（以實際進(jìn)場施工之日算起）；2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_的違約金，算

2、至驗收合格之日；3、因以下原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延：a發(fā)包人未能按約定提供（或確認(rèn)）施工圖紙及開工條件；b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款；c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；d設(shè)計變更或工程量增加；e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。4、承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后日內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)提出修改意見，視為同意順延工期。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格、按照鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量

3、驗收規(guī)范驗收。四、合同價款總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥.五、工程款結(jié)算及支付1、主鋼構(gòu)進(jìn)場之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進(jìn)度款；2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進(jìn)度款；3、工程全部完工之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進(jìn)度款；承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人；六、施工準(zhǔn)備1、承包人在合同簽定后日內(nèi)免費完成圖紙的設(shè)計和細(xì)化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負(fù)責(zé)做好三通一平工作，提供基準(zhǔn)測量點，免費提供施工用水、電；3、發(fā)包人

4、應(yīng)辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系；4、承包人于接到審查合格圖紙日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運抵工地現(xiàn)場5、承包人嚴(yán)格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書；七、安全施工與檢查1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患；2、發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用；3、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)

5、包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費用；4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。八、工程竣工驗收及保修1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān)；2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由

6、發(fā)包人承擔(dān)；4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進(jìn)行竣工驗收和辦理移交手續(xù)；5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負(fù)責(zé)免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表_，承包人現(xiàn)場代表_，雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應(yīng)提前三天書面通知對方。十、違約責(zé)任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。十一、爭議解決雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向人民法院起訴。十二、附則

7、本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。組成本合同的文件包括：1、本合同2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件3、圖紙4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件合同訂立時間：_年_月_日合同訂立地點：_本合同共_頁發(fā)包人：_承包人：住所：_住所：法定代表人：_法定代表人：電話：_電話：傳真：_傳真：開戶銀行：_開戶銀行：賬號：_賬號：郵政編碼：_郵政編碼：2022年電力施工合同范本（二）甲方(全稱)：乙方(全稱)：本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方

8、于_年_月_日簽訂合同編號為L_428_8的_合同(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。鑒于：因甲方資金等方面原因。甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原合同基礎(chǔ)上對原合同條款部分內(nèi)容進(jìn)行補償說明，特訂立以下補充協(xié)議。一、協(xié)議內(nèi)容補充部分為：乙方責(zé)任：1、乙方在_年_月_日保證甲方_項目具備通電條件。甲方責(zé)任：1、原合同中的一期合同總價(人民幣貳佰伍拾萬元)保證在項目通電前付清。具體付款時間及金額為_年_月_日付_萬元，_年_月_日付_萬元，_年_月_日付_萬元，_年_月_日付_萬元。二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。本協(xié)議與原合同

9、有相互沖突時，以本協(xié)議為準(zhǔn)。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。三、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：_ 乙方：_(公章)(公章)法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人簽字：_ 簽字：_年_月_日 _年_月_日2022年電力施工合同范本（三）甲方：乙方：丙方：甲乙雙方于_年_月_日簽訂工程施工合同后因資金困難未按時履行，現(xiàn)經(jīng)三方達(dá)成如下補充協(xié)議：一、原合同第八條 的施工計劃與工期變更為：自_年_月_日至月日，共計天。二、原合同第五條 工程造價與工程支付辦法中的2、工程付款方式變更為：乙方施工人員進(jìn)場開始施工

10、_日內(nèi)，甲方預(yù)付工程款伍萬元，主鋼構(gòu)架開始進(jìn)場安裝_日內(nèi)，甲方預(yù)付壹拾萬元，安裝鋼梁及骨架時，甲方再預(yù)付貳拾萬元。工程竣工后，乙方按照工程竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報驗。驗收合格后，_日內(nèi)付至工程款總造價的_%，剩余_%作為保修金，一年保修期結(jié)束后，付清剩余款項(無利息)。如甲方未按照上述付款期限支付預(yù)付款或工程款則按月利率_向乙方支付逾期付款的違約金。三、因工程量增加甲方與乙方協(xié)商在原設(shè)計的基礎(chǔ)上倉庫四周增加雨棚面積_平方米(寬4米總長324米)每平方米_元，增加造價壹拾玖萬伍佰壹拾貳元整。四、乙方向丙方借款萬元(大寫萬元)用期六十五天，月利率。乙方保證所借的款項?？顚Ｓ貌⑼獗阶鳛榇度耍苯訉⑺?/p>

11、需的款項支付給第三方用于支付材料款和相關(guān)費用。五、甲方自愿作為上述乙方的借款保證人，并承擔(dān)連帶保證責(zé)任。甲乙雙方均同意甲方直接將應(yīng)支付給乙方的部分工程款代付給丙方，用于償還乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述約定將借款支付給丙方，甲方自愿將所建的汝州申通快遞倉庫包括相應(yīng)土地使用權(quán)抵償給丙方，歸丙方所有。另外從開一條寬米的通道歸丙方無償使用，同時協(xié)助辦理相關(guān)土地房產(chǎn)變更手續(xù)。六、本補充條款與工程施工合同中的約定如有沖突，以本補充協(xié)議為準(zhǔn)。七、本補充協(xié)議一式三份，三份各持一份,自三方簽字或蓋章起生效。甲方：乙方：丙方：_年_月_日2022年電力施工合同范本（四）甲方：乙方：為了加強(qiáng)合作,明確

12、雙方職責(zé),便于工程有序開展,更好發(fā)展打下基礎(chǔ).經(jīng)雙方平等協(xié)商,在電力工程施工合同的基礎(chǔ)上訂立補充協(xié)議。甲方須在乙方施工前協(xié)調(diào)好與施工現(xiàn)場其他施工隊之間銜接關(guān)系,并搞好統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理,責(zé)任明確到各施工隊、班組的負(fù)責(zé)人,做到工作任務(wù)清楚,協(xié)調(diào)一致,有序管理,以便于提高各施工隊的工作效益。1、乙方開工前，甲方須召集施工現(xiàn)場所有施工單位負(fù)責(zé)人召開會議,提供各個施工單位施工圖紙并進(jìn)行安裝技術(shù)交底、交流,并確定準(zhǔn)確的水平高差點。2、乙方在施工中，若需要對相關(guān)地段進(jìn)行封閉施工時，甲方需協(xié)助乙方采取車輛等繞行、封路等措施。3、甲方須協(xié)調(diào)好乙方與其它各施工隊之間相互影響的問題進(jìn)行全面交接,以免發(fā)生不必要的誤解及沖

13、突,造成不必要的質(zhì)量及工期延誤,若甲方未協(xié)調(diào)好，造成停工、誤工及機(jī)械所產(chǎn)生的費用全部由甲方承擔(dān)。4、甲方須派專人對乙方的施工進(jìn)行檢查，協(xié)商、協(xié)調(diào)現(xiàn)場存在的技術(shù)及存在問題。5、在施工中因施工現(xiàn)場與實際圖紙不相符合及施工圖紙不明確、需改變、改道、增加的施工內(nèi)容需甲方施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及主管代表參加協(xié)商確定、并簽名認(rèn)可,乙方方可執(zhí)行施工,施工工程量以實際為準(zhǔn)，雙方記錄一致，必要時拍攝圖片保存。6、施工技術(shù)費用及勘察規(guī)劃方案費用由甲方承擔(dān),費用按總工程施工費的_%。7、其他費用按電力工程造價_年版本軟件定額標(biāo)準(zhǔn)支付。8、在電纜鋪設(shè)中所需的標(biāo)示牌、編號、長度、起止點名稱牌以實際為準(zhǔn),所需費用及安裝費用由甲方支付。9、承包范圍：10、路燈部分以祿勸建筑勘察設(shè)計圖紙為準(zhǔn),具體的分接箱總控制室、走向,路燈位置由甲方指定配合施工方、勘察規(guī)劃及施工費用雙方共同協(xié)商,按工程預(yù)算表定額為準(zhǔn)、費用由甲方承擔(dān)。11、經(jīng)雙方協(xié)商決定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必須在施工前48小時之內(nèi)提供到位,若有其它原因未能準(zhǔn)時提供材料,應(yīng)提前告知乙方,以便于乙方采取相應(yīng)措施,若甲方未提前告知乙方原因,則當(dāng)天所造成的誤工費等損失全部由甲方承擔(dān)。12、小件部分材料由乙方負(fù)責(zé)采購,所需費用由甲方承擔(dān)，由甲方負(fù)責(zé)人核實,簽名,乙方倉庫保管員認(rèn)可、簽名后方可入庫。施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人領(lǐng)用材料需說明