2022年承攬加工裝配合同

1、2022年承攬加工裝配合同甲乙雙方本著平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料（或零部件和元器件），由甲方在_加工（或裝配）成品達成協議，根據中國有關法律、法規(guī)訂立本合同。一、加工（裝配）的項目1.乙方向甲方提供加工（或裝配）_（產品）_套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方對乙方提供的原材料（或散件）進行加工（或裝配），加工（或裝配）后將成品交付乙方。2.加工成品名稱和數量：_.二、來料（或來件）的交付乙方每月必須分_次（即每月的_日、_日以前）把加工生產所需要的原材料（或零配件、元器件）包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續(xù)。甲方對乙方送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗

2、收和保管。經驗收不符合規(guī)格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。三、原材料損耗加工時零件及原料損耗率為_，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過_，應由甲方補充加工所需之零件和原料。四、甲方責任1.提供加工（或裝配）生產廠房_平方米。2.招聘工人_名。3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。4.按照本合同規(guī)定按質、按量、按時向乙方交付成品。5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。五、乙方責任1.提供加工產品及裝修廠房所需的設

3、備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為_年。2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。3.按照本合同規(guī)定的數量、規(guī)格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）4.工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。5.甲方要求乙方協助辦理的其他事

4、宜。六、加工產品的交付甲方每月分_次（即每月的_日、_日和_日）在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：1.雙方必須派專人參加。2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。七、產品質量1.產品質量，以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發(fā)現問題及時解決，以保證產品質量。3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。5.不合格的產品，若純

5、屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。八、工繳費1.試產期（包括對職工培訓）為_天，采取計時工繳費，工人每人每天（八小時）工繳費為_元。2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_小時。3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。4.每月乙方支付甲方_元，作為工作管理費。九、結算方式結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，采取

6、D/P即期結匯或_方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續(xù)_天不支付，甲方有權停止交付產品。十、運輸乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。十一、保險甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_保險公司投保，所需費用各自承擔。十二、稅收雙方均應遵守中國的有關稅法規(guī)定，按時繳納各自應該繳納的稅款。十三、擔保為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。十四、設備安裝與技術培訓由乙方代購或

7、借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。十五、違約責任1.乙方應按本合同規(guī)定的規(guī)格、質量、數量和時間要求進料，并及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。2.甲方應按本合同規(guī)定的成品數量、規(guī)格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規(guī)定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。十六、聲明及保證（一）甲方1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、

8、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。2022年承攬加工裝配合同（二）訂立合同雙方：承攬人_，以下簡稱甲方；定作人：_，以下簡稱乙方；甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費；第二條 加工成品

9、的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）；第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；第六條 加工費結算辦法與時間；第七條 乙方應于_年_月_日前向甲方交付定金_元；乙方應_年_月_日前向甲方交付預付款_元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，

10、有余款可以請求返還；第八條 甲方的違約責任：1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_償付違約金。5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定

11、作物部分價款總值_的違約金。6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。第九條 乙方的違約責任：1、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_的違約金。3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十一條 本合同發(fā)生