鋼結(jié)構(gòu)加工安裝合同

1、鋼結(jié)構(gòu)加工安裝合同鋼平臺施工合同發(fā)包人：項目部承包人：施工班組根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法以及其它有關法律，行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。 為明確雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致， 訂立本合同。一、工程概況1、 工程名稱： * 鋼平臺2、 工程地點：工地、 工程內(nèi)容：、 質(zhì)量標準： 合格5、 工程工期：開工日期竣工日期 合同有效工期21天。二、工程造價及付款方式1、工程總造價：450，000.00（大寫）人民幣肆拾伍萬元2、其中鋼平臺制作費壹拾伍萬元，安裝費壹拾伍萬元鋼平臺拆除壹拾伍萬元。3、付款方式：主要構(gòu)件制作完成后，5日內(nèi)支付制作費的 80 % ；1

2、49 米臨時鋼平臺安裝完成后，5日內(nèi)支付安裝費的 80 % ；永久性鋼平臺安裝完成后，5日內(nèi)再支付安裝- 0 -、5、1、按圖紙施工，工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家標準。2、竣工驗收以現(xiàn)行國家標準為依據(jù)。竣工后，承包人向發(fā)包人提交竣工報告，七日內(nèi)由發(fā)包方組織有關部門進行單項工程驗收，雙方簽署驗收證明書，工程移交發(fā)包方使用。發(fā)包人無正當理由不驗收，視為合格。五、設計變更1、工程有設計變更時，發(fā)包人應提前天以書面形式通知承包人。增減工程量按照合同約定的單價據(jù)實調(diào)整。2、因變更導致價款增減及造成的承包人損失，有發(fā)包人承擔，延誤的工期相應順延。六、工期延誤1、未能提供圖紙及開工條件；未能按合同約定的日期支付工程

3、預付款、進度款，致使施工不能正常進行。2、工程量增加。3、非承包人原因停水、停電造成停工。4、不可抗力。七、違約責任1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，承包方無償返修，如不能達到合同要求，承包方承擔由此造成的損失。2、工程中途停建、緩建，發(fā)包人應賠償承包人因此造成的停工、窩工、返工、二次搬運及材料積壓等所造成的損失。- 0 -3、發(fā)包方不按合同約定支付工程款，應承擔同期銀行貸款利息并承擔%違約金。4、工期每拖延一天，罰款元，最多不超過合同總價的 1.5%。八、爭議雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議時， 由雙方協(xié)商解決或由有關部門調(diào)解， 協(xié)商或調(diào)解不成時， 可向訴訟方所在地人民法院起訴。九、其它約定事項本工程不包含土建、門窗及墻體維護部分。十、未盡事宜，雙方協(xié)商后，另行簽訂補充合同。十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方經(jīng)濟往來結(jié)清后終止。十二、本合同一式份，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。具有同等法律效力。- 1 -發(fā)包人（蓋章）：承包人（蓋章）：法人代表：法人代表：委托代