家具加工委托承攬合同

Word——4—家具加工委托承攬合同承攬方：

身份證號：

電話：

定作方：

法定代理人：

電話：

家具有限公司(定作方)托付承攬方加工家具一批，現(xiàn)經雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產品及工價(見產品清單)

其次條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

第三條：資料、圖紙供應方法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)覺定作方公司供應的圖紙或技術要求不完善，應當準時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改看法。

2、.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期供應技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特別商定的除外);

第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平常借支除外)。

第八條：其他商定

1、合同期間，承攬方必需嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格根據行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的平安管理規(guī)定操作，以杜絕一切平安事故的發(fā)生，合同期內，承攬方承諾消失任何平安事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規(guī)定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，擔當逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規(guī)定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方擔當補料責任;

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必需提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、供應承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;

2、供應承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責;

3、合同期間免費供應承攬方午餐和晚餐;

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

定作方(代表人)________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬方(代表人)：_