二級法規(guī)章節(jié)習題

PAGEword文檔可自由復制編輯二級建造師考試建設工程法規(guī)與相關知識（章節(jié)練習3）2Z202000合同法2Z202011合同法基本原則1.某市中心醫(yī)院項目進行公開招標，乙建筑公司在當地建設行政主管部門的干預下中標。經多輪談判，最終招標人甲與乙簽訂了將風險不合理轉嫁給乙的承包合同。施工過程中，乙公司偷工減料，沒有按照施工圖紙和規(guī)范進行施工。而監(jiān)理單位丙因甲拖欠監(jiān)理費，減少了來現場的次數，未能及時發(fā)現和阻止乙的行為。最終導致質量事故的發(fā)生。對本案各方行為，分析錯誤的是（）。A.建設行政主管部門的不合理干預違反了合同自愿原則B.甲的行為違反了合同公平原則C.乙的行為違反了合同履行的誠實信用原則D.丙的行為屬于先履行抗辯，體現了合同平等原則答案：D2Z202012合同的分類2．建設工程合同屬于（）A.要式、雙務、有償合同B.要式、單務、諾成合同C.不要式、實踐、格式合同D.要式、單務、從合同答案：A3.以下說法錯誤的是（）A.建設工程合同屬于有名合同B.監(jiān)理合同屬于要式合同C.設計合同屬于諾成合同D.保證合同屬于雙務合同答案：D4．下列關于《合同法》中格式合同的表述，錯誤的是（）。A.格式合同由提供方事先擬定，可以重復使用B.提供格式條款的一方免除對方的責任、加重自己責任的，該條款無效C.對格式條款的理解發(fā)生爭議的，應當按照通常理解予以解釋D.對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于格式條款提供方的解釋答案：B5．某施工單位為工程項目投保工程險時，對保險公司提供的格式條款提出以下看法，其中正確的是（）A、格式條款中不能有免除保險公司責任的內容B、對格式條款理解有爭議的，由施工單位予以解釋C、對格式條款有兩種以上解釋的，該條款無效D、格式條款與非格式條款不一致時，以非格式條款為準答案：D6．某項目建設單位以施工單位偽造資質文件為由請求認定承包合同無效。如建設單位的請求獲得支持，則相關的（）也無效。A．仲裁協議B．保證合同C．分包合同D．勞動合同答案：B2Z202020合同的訂立2Z202021要約7（2006）.承包商為了追趕工期，向水泥廠緊急發(fā)函要求按市場價格訂購200噸425＃硅酸鹽水泥，并要求三日內運抵施工現場。承包商的訂購行為（）。A屬于要約邀請，隨時可以撤消B屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤回C屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤消D屬于要約，而且不可撤消答案：D8.2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙鋼鐵公司發(fā)出一封傳真，內容如下：本公司希望向你公司購買二級螺紋鋼20t，每噸4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火車站交貨，貨到付款，請于3日內答復。2008年3月14日，乙公司回復：同意你方要求，但請預付3萬元定金。對于本案的表述正確的是()。A．甲公司和乙公司通過要約和承諾訂立合同，合同已經成立B．甲公司的傳真不構成要約，所以合同并未成立C．乙公司的回復不構成承諾，所以合同并未成立D．甲公司的傳真不構成要約，乙公司的回復也不構成承諾，所以合同并未成立答案：C9（2007I）.某施工單位以電子郵件的方式向某設備供應商發(fā)出要約，該供應商提供了三個電子郵箱，并且沒有特別指定，則此要約的生效時間是（）A、該要約進入任一電子郵箱的首次時間B、該要約進入三個電子郵箱的最后時間C、該供應商獲悉該要約收到的時間D、該供應商理解該要約內容的時間答案：A10.張某與王某通過電子郵件訂立合同，張某向王某發(fā)出要約，此項要約發(fā)生效力的時間為()。A．張某發(fā)出電子郵件時B．郵件進入王某指定的電子信箱時C．王某知道自己已經收到該郵件時D．王某了解該要約的內容時答案：B11.要約人5月1日發(fā)出要約，5月3日到達受要約人，5月5日受要約人作出承諾，5月7日要約人收到該承諾。則要約人在（）期間可以撤消該要約。A．5月1日后—5月7日前B．5月1日后—5月3日前C．5月3日后—5月5日前D．5月3日后—5月7日前答案：C12.根據《合同法》的規(guī)定，撤銷要約的通知應當在()到達受要約人。A．雙方訂立正式合同之前B．要約人實際履行合同之前C．受要約人發(fā)出承諾通知之前D．受要約人發(fā)出的承諾通知到達要約人之前答案：C13.某施工項目業(yè)主在招標文件中規(guī)定承包商工期罰款按5000元/天計算，投標單位在投標文件中提出工期罰款4000元/天計算。經過開標、評標、定標后，業(yè)主發(fā)出了中標通知書，雙方在簽訂合同時工期罰款應為()元/天。A．4000B．4500C．5000D．9000答案：A14．下列法律行為中，屬于承諾的是（）A發(fā)布招標公告B遞交投標文件C發(fā)售招標文件D發(fā)出中標通知書答案：D15.下列行為中，屬于要約的是（）。A．發(fā)布招標公告B.寄送價目表C．寄送訂貨單D.發(fā)布招股說明書答案：CP15816．下列關于以招標投標方式訂立施工合同的說法中，正確的是()。A.提交投標文件是承諾B.發(fā)放招標文件是要約C.簽訂書面合同是承諾D.發(fā)放中標通知書是承諾答案：D1Z302022承諾17(2008)．甲發(fā)函至乙攪拌站，欲采購某標號早強水泥10噸，500元/噸，貨到付款。乙要求款到發(fā)貨，則乙的意思表示屬于（）A.要約邀請B.要約C.承諾D.合同答案：B18.根據《合同法》，不屬于承諾構成要件的是（）。A．承諾需由受要約人向要約人作出B.承諾必須以書面的形式通知要約人C．承諾的內容應當與要約的實質性內容一致D.承諾必須在要約有效期內作出答案：BP15819(2009).甲施工單位由于施工需要大量鋼材，遂向乙供應商發(fā)出要約，要求其在一個月內供貨，但數量待定，乙回函表示一個月內可供貨2000噸，甲未作表示，下列表述正確的是()。A.該供貨合同成立B.該供貨合同已生效C.該供貨合同效力特定D.該供貨合同未成立答案：D20.甲建筑公司向乙供貨商發(fā)出購買100噸鋼材的要約，3500元/噸，乙公司收到要約后直接將80噸鋼材送進現場，甲公司接受并使用于工程。以下說法正確的是（）A.乙公司的行為構成承諾B.乙公司的行為屬于新要約C.甲公司接受鋼材并使用于工程，構成承諾D.雙方的合同已經成立E.乙的行為違背了甲公司的真實意思，合同不成立答案：BCD21.根據《合同法》，不可以采用口頭形式的合同是（）。A．租賃合同B.買賣合同C．建設工程合同D.借款合同答案：CP155解析：1、租賃合同。按照租賃期限，6個月以上應當采用書面形式，為要式合同；6個月以內，可以口頭，為不要式合同；2、買賣合同。房地產買賣合同應當采用書面形式，為要式合同；而其他買賣合同，則為不要式合同；3、借款合同。銀行借貸應當采用書面形式，為要式合同；而自然人之間借貸，則可以口頭，為不要式合同。22.某日，材料供應商甲與施工單位乙經理通電話，提出低價出售一批建筑材料。乙正需要這批建筑材料，但因為不熟悉該種材料的行情，當時未置可否。兩日后，乙電話答復說，經過考慮，愿意接受甲的條件購買甲的材料。甲回答說，該批材料已于昨日賣給了丙。乙指責甲不守信用，并要求甲承擔法律責任。關于此案，正確的是：（）A．甲無須承擔任何責任B．甲應承擔締約過失責任C．甲應承擔違約責任D．甲應承擔侵權責任答案：A四、承諾超期與承諾延誤23.材料供應單位甲于2009年3月1日向施工單位乙提出低價出售一批建筑材料，并說明該價格3月31日前有效。乙正需要這批建筑材料。在以下選項中，乙的行為不構成有效承諾的是（）。A.乙于2009年3月20日電話通知甲，表示愿意購買這批建筑材料B.乙于2009年3月30日將貨款匯到甲的賬戶C.因工作太忙，乙于2009年4月2日才書面通知甲，表示接受該價格購買這批建筑材料，甲未作出表示D.因郵遞延誤，乙的書面承諾通知于2009年4月2日才到達甲，甲未作出表示答案：C24.2008年6月8日，某建筑公司的項目經理向水泥廠發(fā)出一個要約，想要購買水泥廠的水泥100t。要約中要求水泥廠在2008年6月12日之前作出答復，但是，水泥廠考慮到水泥可能會漲價而拖延到了2008年6月20日才回復同意賣給項目經理水泥，則不正確的說法是()。A．該項目經理收到該回復后合同生效B．該遲到的承諾是否有效，由該項目經理決定C．如果該項目經理不想買水泥了，可以不用通知水泥廠D．如果該項目經理承認該遲到的承諾的效力，就要及時通知水泥廠答案：A1Z302024合同的形式25.在招標程序中，（）等將作為未來合同文件的組成部分。A．招標文件B．中標人的投標文件C．中標函D．未發(fā)中標通知書前雙方協商對投標價格的修改E．發(fā)出中標通知書后雙方協商對投標價格的修改答案：ABC26.甲乙兩公司采用書面形式訂立買賣合同，但甲在合同上簽章后乙并未簽章也不將合同書寄回，不久甲公司交貨，乙公司收貨后付款。乙公司在使用中發(fā)現貨物質量有問題，遂訴至法院，根據合同法規(guī)定，下列表述正確的是()。A．合同無效，已履行部分雙方返還B．合同無效，但已履行部分雙方不再返還C．合同未成立，已履行部分雙方相互返還D．合同已成立，甲公司承擔違約責任答案：D27.某建設工程項目采用直接發(fā)包方式，6月1日甲建設單位表示同意接受乙施工單位的最終報價，交由乙施工單位施工。乙施工單位隨即提出雙方應簽訂書面合同，但建設單位對乙的施工能力并不完全放心，遂借口公章已掛失，等重新刻好章后再簽。6月5日施工單位進場放線并開始搭設腳手架，此后工程進展順利，9月15日工程竣工，9月30日雙方補簽了施工合同。則雙方的施工合同自（）起成立。A、6月1日B、6月5日C、9月15日D、9月30日答案：B2Z202025締約過失責任28(2009).某建筑公司以欺騙手段超越資質等級承攬某工程施工項目，開工在即，建設單位得知真相，遂主張合同無效，要求建筑公司承擔（）。A.違約責任B.侵權責任C.締約過失責任D.行政責任答案：C29.下列行為中，屬于當事人應當承擔締約過失責任的是（）。A．承包人沒有按照合同約定的時間完成工程B.發(fā)包人沒有按照合同約定的時間支付工程款C．承包人在資格預審時沒有通過審查D.承包人在訂立合同時故意隱瞞其不良財產狀況，給發(fā)包人造成損失答案：DP162締約過失責任構成要件：1.訂立合同過程中；2.違反誠實信用；3.遭受損失。30.甲乙雙方簽訂買賣合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同書上簽字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同書上簽字，并將雙方簽字的合同書寄還甲；2010年11月30日，甲收到該合同書；合同書約定合同于2010年12月10日生效。則該合同成立時間是（）。A．2010年11月10日B.2010年11月20日C．2010年11月30日D.2010年12月10日答案：BP16431.因欺詐、脅迫訂立的合同，（）的應認定為無效合同。A．當事人產生重大誤解B.損害合同相對人利益C．當事人意思表示不真實D.損害國家利益答案：DP16832.表見代理的法律后果應該由（）承擔。A．代理人B.被代理人C．第三人D.代理人和第三人答案：BP17033(2005I).下面的行為中當事人應當承擔締約過失責任的是（）A.承包商沒有按照合同約定的時間完成工程B.投標人在開標前撤回標書C.承包商在投標時借用其他企業(yè)的資質，在資格預審時沒有通過審查D.招標人在發(fā)出中標通知書后，改變了中標人答案：D34.當事人在訂立合同過程中有下列情形，給對方造成損失的，應當承擔締約過失責任()。A．假借訂立合同，惡意進行磋商B．不當使用商業(yè)秘密C．同時與多個相對人進行協商D．故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況E．簽訂合同后拒絕履行答案：ABD35.關于締約過失責任與違約責任的區(qū)別，下列表述錯誤的是()。A．因一方惡意磋商，導致合同不成立，另一方可主張雙倍返還定金B(yǎng)．違約責任的承擔不以違約人主觀上有過錯為前提C．締約過失責任必須是由締約人一方主觀上有過錯造成的D．締約過失責任發(fā)生在合同訂立過程，而違約責任發(fā)生在合同履行過程答案：A2Z202030合同的效力梳理知識點：一、可撤消合同與效力待定合同的區(qū)別：可撤消合同能否撤消要通過訴訟或仲裁途徑最終裁定；效力待定合同最終有效還是無效取決于合同外的有權人是追認還是拒絕。二、限制/無民事行為能力人訂立的合同、無權代理合同、無權處分合同并不全是效力待定的，里面有幾種類型是有效的。在其民事行為能力范圍內的是有效的，其法定代理人并無拒絕權，如小學生購買鉛筆。三、無權代理中，無權代理人與第三人惡意串通，損害被代理人利益的，符合無效合同的第（2）種情形。這也不屬于效力待定。四、只要合同無效，合同被撤消，我們就說雙方之間沒有合同依據。之前任一方從對方取得的財物或其他利益，均構成不當得利。應予返還。2Z302031合同的生效36（2007I）．甲施工單位與乙水泥公司簽訂一份水泥采購合同，甲簽字、蓋章后郵寄給乙簽字、蓋章。則該合同成立的時間為（）A、甲、乙達成合意時B、甲簽字、蓋章時C、乙收到合同書時D、乙簽字、蓋章時答案：D37．招標人于4月30日向投標人甲發(fā)出中標通知書。雙方于5月10日簽訂書面施工合同，并于5月15日在有關主管部門辦理合同備案。該工程于5月25日開工。則該施工合同成立的時間是()。A．4月30日B．5月10日C．5月15日D．5月25日答案：B38.下列關于合同成立的時間，說法錯誤的是()A．承諾生效時，合同成立B．當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方簽字或蓋章時合同成立C．法律、行政法規(guī)規(guī)定或當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式但一方已經履行全部義務，對方接受的，合同成立D．當事人采用數據電文形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求簽訂確認書，簽訂確認書時合同成立答案：C39（2007I）.甲水泥廠因無力支付建廠賒購鋼材的貸款，遂向乙鋼材廠提供了一批水泥用來抵帳。后乙將該批水泥出售給丙施工單位，則關于該水泥買賣合同的效力，下列說法正確的是（）A、有效B、因乙超越經營范圍而無效C、因乙超越經營范圍而效力待定D、因乙超越經營范圍而可撤消答案：A40.施工單位與建設單位約定墊資承包某辦公樓工程，在基礎施工完成后，施工單位無力繼續(xù)墊資，遂中止施工并向法院起訴，以墊資承包違反國家規(guī)定為由請求變更為按形象進度付款。本案說法正確的是（）A、法院應當宣告該墊資承包條款無效B、法院可以顯失公平為由裁決撤消該墊資承包條款C、法院可以顯失公平為由裁決變更該墊資承包條款D、施工單位應當繼續(xù)履行該墊資承包條款，并承擔違約責任答案：D2Z302032無效合同41.如果施工合同違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，致使合同無效，則（）。A.合同自訂立時起就不具有法律效力B.當事人不能通過同意或追認使其生效C.在訴訟中，法院可以主動審查決定該合同無效D.合同全部條款無效E.合同中獨立存在的解決爭議條款有效答案：ABCE42（2008）.甲受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經甲向人民法院申請，撤消了該合同，則該合同自（）起不發(fā)生法律效力A人民法院決定撤消之日B合同訂立時C人民法院受理請求之日D權利人知道可撤消事由之日答案：B43.以下（）應認定為無效合同。A.某一級資質總承包企業(yè)超越資質等級承攬了某大型汽配廠項目，但竣工前已晉升為特級總承包資質B.某一級總承包資質企業(yè)未經招標，承攬了某大型水利項目C.某二級安裝資質企業(yè)中標承攬了某機電安裝項目，隨后轉包給另一一級總承包資質企業(yè)D.某二級勞務分包企業(yè)超越經營范圍，將工地現場的廢渣、廢料出售給廢品收購站E．某一級裝修企業(yè)與建設單位約定墊資承包某辦公樓外墻裝修答案：BC44（2010）.根據合同中的規(guī)定，建筑施工合同中約定出現因()時免除自己責任的條款，該免責條款無效A.合同履行結果只有對方受益B.不可抗力造成對方財產損失C.履行合同造成對方人身傷害D.對方不履行合同義務造成損失E.故意或重大過失造成對方財產損失答案：CE45.某施工合同經仲裁被確認無效，但竣工驗收合格，則相應的法律后果有（）A參照合同約定支付工程款B支付違約金C雙倍返還定金D沒收違法建筑物答案：A2Z302033可撤消合同46．因日本核輻射事件引起的中國“謠鹽”風波中，武漢市民郭先生花2.7萬元購入總計6.5噸食鹽，被稱為“搶鹽帝”。國家調控后，鹽價回落到每袋0.65元。關于本案，說法錯誤的是（）A、因重大誤解，可以要求變更或撤消合同B、因顯失公平，可以要求變更或撤消合同C、因乘人之危，可以要求變更或撤消合同D、因不可抗力不能實現合同目的，可以要求解除合同E、沒有法律根據，不能要求變更、撤消或解除合同答案：ABCD47.建設單位與施工單位于2009年1月簽訂某項目裝飾工程施工合同，建設單位由于對面積計算規(guī)則發(fā)生重大誤解，在2010年3月竣工結算時，才發(fā)現該項目的實際裝修面積是2500m2，而不是3000m2。則建設單位（）A、只能按3000m2履行合同B、應按效力待定處理該合同C、可以要求變更為按2500m2履行合同D、可以要求撤消該合同E、可以要求確認該合同無效答案：CD48（2006I）.在投標形勢競爭激烈的情況下，承包人與發(fā)包人簽訂了將風險不合理轉嫁給承包人的合同。該合同已履行完畢，承包人對此約定未提出異議，則該合同()。A.屬于有效合同B.法院應主動介入判定為無效合同C.仲裁機構應主動介入裁定為可撤銷合同D.屬于效力待定合同答案：A2Z302034效力待定合同49(2009).根據《合同法》規(guī)定，對效力待定合同的理解正確的是（）A.在相對人催告后一個月內，當事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B.效力待定合同的善意相對人有撤銷的權利，撤銷期限自行為作出之日起一年C.表見代理實質上屬于無權代理，卻產生有效代理的后果D.超越代理權簽訂的合同，若未經被代理人追認，則必定屬于效力待定合同答案：C50（2009I）.關于表見代理的錯誤說法是（）A、表見代理的行為人沒有代理權B、表見代理是無效代理C、表見代理在本質上屬于無權代理D、善意相對人有理由相信行為人有代理權答案：B51（2010）．某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（）合同。A．可變更、可撤銷B．有效C．無效D．效力待定答案：B52.施工單位甲將其工地上的廢渣、廢料賣給乙廢品收購站?；卮穑?）-（4）題。（1）若施工單位沒有銷售廢品業(yè)務許可，則此合同（）。A．有效B.無效C.效力待定D.可撤消答案：A（2）若工地上的廢渣廢料歸建設單位所有，則此合同屬于（）A．有效B.無效C.效力待定D.可撤消答案：C（3）若工地上的廢渣、廢料歸施工單位所有，但廢品收購站對部分廢料的性能發(fā)生重大誤解。則此合同屬于（）A．有效B.無效C.效力待定D.可撤消答案：D（4）若上述合同系施工單位項目負責人李某越權訂立，則該合同在（）的情況下無效。A．施工單位拒絕B.李某事后撤消C.乙單位明知李某越權D.經過法院宣告答案：C2Z202040合同的履行2Z202041一般規(guī)定53．某設備采購合同中約定：甲公司向乙公司訂購5臺設備，由于乙公司的庫存只有3臺，約定剩余2臺設備由丙公司交付給甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付設備。則該合同中應由()承擔違約責任。A．乙向丙B．乙向甲C．丙向甲D．丙向乙答案：B54(2006).甲建設單位與乙施工單位訂立一份建設工程承包合同。合同中約定："由甲負責供應水泥"。后甲與戊水泥供貨商簽訂水泥供應合同，約定由戊將水泥運至施工現場。該工程由丙監(jiān)理公司負責監(jiān)理。乙經甲同意將防水工程分包給丁施工單位。合同履行過程中，由于戊水泥供貨商延期供應水泥，給丁造成5000元的經濟損失。丁有權要求()承擔賠償責任。A.甲B.乙C.丙D.戊答案：B55（2007I）．甲供應商向同一項目中的乙、丙兩家專業(yè)分包單位供應同一型號材料，兩份供貨合同對材料質量標準均未約定。乙主張參照其他企業(yè)標準，丙主張執(zhí)行總承包單位關于該類材料的質量標準，甲提出以降低價格為條件，要求執(zhí)行行業(yè)標準，乙、丙表示同意，則該材料質量標準應達到（）A、國家標準B、行業(yè)標準C、總承包單位確定的標準D、其他企業(yè)標準答案：B56.甲攪拌站是乙施工單位長期合作的供應商，一直以來，都是攪拌站負責運送商品混凝土到指定施工地點。某日，攪拌站按照約定下料后，因訂單太多，無法有效組織泵車運送，遂臨時通知施工單位自提，施工單位拒絕，造成工期延誤。事后，雙方都要求對方賠償損失。本案中，（）。A.應當由攪拌站負責運送到施工現場B.應當由施工單位自提貨物，運費由攪拌站承擔C.應當由施工單位自提貨物，運費自行承擔D.雙方違約，均應向對方賠償損失答案：A57.甲、乙公司于2005年3月10日在廣交會上簽訂合同，雙方約定在6月20日在北京驗貨和收款，但合同中對價款沒有做出明確規(guī)定。合同生效后，雙方通過協商也未達成一致，則應按照（）的市場價格履行。A．2005年3月10日廣東B．2005年6月20日廣東C．2005年3月10日北京D．2005年6月20日北京答案：A58（不定項選擇）．A市甲建筑公司向B市乙建材公司訂購了100噸鋼材，約定貨款30萬元。但雙方事先未就提貨和付款地點做好約定，后發(fā)生糾紛。下列表述中，正確的是()。A．付款地點為A市B．交貨地點為A市C．付款地點在B市D．交貨地點在B市答案：CD59(2008).在施工合同履行的過程中，如果合同內容約定不明確，協議補充和按照交易習慣都不能解決時，下列表述中正確的有()。A．質量要求不明確，可按照國家標準、行業(yè)標準履行B．履行地點不明確，給付貨款的，在接受貨幣一方所在地履行C．履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間D．價款不明確的，可按照合同簽訂地的市場價格履行E．履行費用負擔不明確的，由債權人負擔答案：ABC60.某合同執(zhí)行政府指導價。簽定合同時約定價格為每千克1000元，每天逾期交貨和逾期付款違約金均為每千克1元。供貨方按時交貨，但買方逾期付款30天。付款時市場價格為每千克1200元。則買方應付貨款為每千克（）元。A．1000B．1030C答案：D61（2006）.甲、乙雙方簽訂某特種材料買賣合同，約定乙方應于2006年3月1日向甲方交付該種材料1000噸，每噸2800元。乙方因故于2006年5月1日交貨。此時政府調整指導價格為每噸2600元。甲方遂要求按調低后的價格結算,乙方拒絕。則關于結算價格的認定，正確的是（）。A.合同生效后對雙方具有法律約束力,應按合同價格結算B.因合同簽訂在政府調整價格之前,故應按調整前的價格結算C.乙方遲延交貨,故應按調低后的價格結算D.乙方遲延交貨,只應承擔違約責任,但必須按合同約定價格結算答案：C1Z302042抗辯權62.同時履行抗辯權的成立條件不包括()。A．合同中約定了先后履行順序B．由同一雙務合同產生互負的債務C．當事人另一方未履行債務D．對方的對待給付是可能履行的義務答案：A63.后履行合同義務的一方當事人出現（）情形時，先履行合同義務的當事人不得以此主張不安抗辯權。A．經營狀況嚴重惡化B.喪失商業(yè)信譽C．企業(yè)負有巨額債務D.轉移資產以逃避債務答案：CP18364.債務人放棄到期債權或無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以行使撤銷權。自債務人的行為發(fā)生之日起（）內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。A．6個月B.1年C．2年D.5年答案：DP18565(2007)．因工程需要，甲公司與乙公司簽訂了兩臺切割機買賣合同，合同約定2006年9月5日前交貨，貨到后，一周內付款。但在9月5日前，乙只交付了一臺切割機?；诖朔N情況，下列說法正確的表述是（）。A．乙在交付一臺切割機的同時，可要求甲付全部貨款B．甲、丁雙方均享有同時履行抗辯權C．若乙只交付一臺切割機，甲有權拒付一半貨款D．若乙逾期未交貨，甲以此為由拒付貨款，雙方均構成違約，各自承擔責任答案：C66．施工合同約定，承包人自收到發(fā)包人30萬元備料款后一周內進場?，F發(fā)包人未支付備料款，而要求承包人先進場。承包人調查后認為發(fā)包人已出現資金周轉困難，予以拒絕。本案中，承包人的行為屬于（）。A．違約行為B．同時履行抗辯權C．先履行抗辯權D．不安抗辯權答案：C三、不安抗辯權67(2010).在某建設單位與供應商之間的建筑材料采購合同中約定，工程竣工驗收后1個月內支付材料款，期間，建設單位經營狀況嚴重惡化，供應商遂暫停供應建筑材料，要求先付款，否則終止供貨，則供應商的行為屬于行使()A.同時履行抗辯權B.先履行抗辯權C.不安抗辯權D.先訴抗辯權答案：C68.甲、乙雙方在合同中約定甲方貨到后乙方付款，甲公司聽說乙公司的經營狀況不好就中止了發(fā)貨，后經證實是謠傳。甲公司的行為屬于()A．違約行為B．屬于行使先履行抗辯權C．屬于行使不安抗辯權D．屬于行使同時履行抗辯權答案：A69(2011).應當先履行合同義務的一方當事人有確切證據證明對方（），有權行使不安抗辯權。A、經營狀況嚴重惡化B、法定代表人被追究刑事責任C、喪失商業(yè)信譽D、企業(yè)負有較大債務E、轉移資產以躲避債務答案：ACE70（2009I）.甲施工企業(yè)與乙起重機廠簽訂了一份購置起重機的買賣合同，約定4月1日甲付給乙100萬元預付款，5月12日由乙向甲交付兩輛起重機，但到了4月1日，甲經調查發(fā)現乙確已全面停產，經營狀況嚴重惡化，此時甲可以（），以維護自己的合法權益。A、行使同時履行抗辯權B、終止合同C、中止履行合同并通知對方D、請求對方提供適當擔保E、轉讓合同答案：CD71.建設單位與供應商簽訂了設備供應合同，約定貨到付款，爭議解決方式為仲裁。但到貨后建設單位后悔出價過高，便借口該設備存在設計缺陷，通知供應商暫緩付款，并退還設備要求重新設計制作。（1）本案中，建設單位行使的是（）A、抵消權B、先履行抗辯權C、不安抗辯權D、法定解除權答案：B（2）如供應商堅持認為設備質量符合合同約定，不存在設計缺陷。其可以通過（）將該設備予以提存。A、仲裁機構B、鑒定機構C、公證機構D、質量監(jiān)督機構答案：C2Z202043代位權72(2011).甲欠乙50萬元工程款，乙又欠丙20萬元貸款，因乙怠于行使到期債權，又不能還丙的欠款，為此丙起訴甲支付欠款，下列說法正確的是（）A、丙不能以自己名義起訴甲B、丙起訴甲是在行使代位權C、丙起訴甲以50萬元為限D、丙的起訴費用由自己承擔答案：B2Z202043撤消權73.工程竣工結算后，建設單位甲拖欠總包單位乙工程款100萬元，乙拖欠勞務分包丙工程款50萬元。甲提出以二期工程繼續(xù)發(fā)包給乙為條件，不再支付剩余工程款，乙同意，則丙可以（）A通過法院行使代位權B通過仲裁行使代位權C通過法院行使撤消權D通過仲裁行使撤消權答案：C74(2011)、下列情形中，債權人不能行使法定撤銷權的是（）。A、受讓人明知債務人以不合理的低價轉讓財產B、債務人放棄到期的債權C、債務人將巨額財產贈予他人D、債務人出售其全部財產答案：D75(2010I)．2008年4月1日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公司無法實現債權，丙公司于2009年1月1日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截止日期為（）。A．2011年1月1日B．2010年1月1日C．2010年4月1日D．2009年4月1日答案：B76、建設工程價款優(yōu)先受償權的范圍是（）。A.施工工作人員的報酬B.實際支付的建筑構配件價款C.欠付工程價款的利息D.實際支付的材料款E、當事人未約定的墊資利息答案：ABDP1812Z202050合同變更、轉讓與終止2Z202051合同變更77.2007年3月1日建設單位甲公司與承包單位乙鋼結構公司訂立鋼結構施工合同。2007年6月1日，因為圖紙變更導致用鋼量大大增加。2007年10月1日綱結構完工，雙方辦理竣工結算。鋼結構公司提出，由于2007年6、7月份期間，鋼材價格發(fā)生大幅上漲，該階段實際用鋼量遠遠超出原同約定，請求建設單位對該部分損失予以合理補償，對超出的用鋼量單價按6月份實際價格調整。雙方發(fā)生爭議，施工單位12月1日起訴到法院。則雙方應按（）價格結算。A2007年3月1日B2007年6月1日C2007年10月1日D2007年12月1日答案：A78.施工合同履行過程中，合同一方當事人提出變更合同要求。在雙方就變更內容協商期間，合同應（）履行。A．中止B．終止C．繼續(xù)D．對要求變更的部分中止答案：C2Z202052合同轉讓79(2007).甲向乙借款5萬元，同時丙又欠甲5萬元，如果由丙向乙直接償還，下列作法錯誤的是（）。A、甲、乙協商一致，再通知丙B、甲、丙協商一致，再通知乙C、甲、丙達成協議并得到乙同意D、甲、乙、丙三方達成協議答案：B80.根據《合同法》，債務人轉讓合同債務應當（）A．通知債權人B.與債權人協商C．經過債權人的同意D.重新簽訂合同答案：CP18881（2010I）.根據我國法律規(guī)定，下列合同轉讓行為無效的是()。A.甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位B.甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，沒有通知乙單位C.甲將中標的某項目的勞務作業(yè)全部分包給具有相應資質的丁企業(yè)D.甲不顧合同約定的不得轉讓債權條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司E.甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位答案：ABD82（2008）.施工單位甲向水泥廠乙購買水泥，乙因生產能力所限無法按時供貨，便將該筆業(yè)務部分轉讓給另一廠家丙，約定屆時一起向甲供貨和收款，并將此事通知了甲，但甲未置可否。最終，因丙提供的水泥質量不符合要求，造成質量事故。則（）。A．甲有權追究乙、丙的連帶責任B．甲有權要求乙繼續(xù)履行合同，但只能要求丙賠償損失C．甲只能要求乙繼續(xù)履行合同，并賠償損失D．甲只能要求丙繼續(xù)履行合同，并賠償損失答案：C83.某施工單位與丙企業(yè)訂立合同后，分立為甲、乙兩個施工單位，但未將此情況告知道丙，則丙有權要求（）。A甲、乙對合同承擔連帶責任B解除合同C撤消合同D原施工單位上級主管部門承擔責任答案：A2Z202061合同解除84．某施工合同因發(fā)生不可抗力而解除，則合同解除后，其中的（）條款仍對合同雙方不再具有約束力。A清理B結算C擔保D爭議解決答案：C85（2007I）.下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形，當事人一方可以依法解除合同（）A、發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋B、由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行C、建設單位延期支付工程款，經催告后同意提供擔保D、施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值E、施工單位未經建設單位同意，擅自更換了現場技術人員答案：ABD86（2006）．甲施工單位與乙工廠簽訂了某建筑設備的買賣合同，約定乙應于11月1日前交付設備，但未按時交付。于是甲發(fā)電報告知乙必須于12月1日前交付，否則解除合同。12月2日，在未收到設備的情況下，甲單位將解除合同的通知以掛號信方式寄給了乙廠。12月10日，乙廠收發(fā)室簽收，但由于乙廠廠長出差直到12月15日歸來才看到該通知。對此，乙廠廠長并無異議。那么該買賣合同解除的時間是()。A.12月1日B.12月2日C.12月10日D.12月15日答案：C87．《合同法》規(guī)定，解除合同表述正確的有（）。A.當事人必須全部履行各自義務后才能解除合同B.當事人協商一致可以解除合同C.因不可抗力致使不能實現合同目的，一方可以解除合同D．一方當事人對解除合同有異議，可以按約定的解決爭議的方式處理E.合同解除后，當事人均不再要求對方承擔任何責任答案：BCD2Z202070違約責任2Z202071違約責任的承擔方式88(2009)．當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在合同對違約責任沒有具體約定的情況下，違約方應當承擔的法定違約責任有()A.繼續(xù)履行B.采取補救措施C.賠償損失D.支付違約金E.定金答案：ABC89(2010)．工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是()。A．繼續(xù)履行合同B．降低工程質量標準C．提高合同價款D．提前支付所有工程款E．支付逾期利息答案：AE90.甲與乙簽訂房屋買賣合同，將一棟房屋賣給乙。雙方同時約定，一方不履行合同應支付購房款35%的違約金；遲延履行合同應支付1000元/天的違約金。但在交房前適逢房價飚升50%，甲提出房屋不打算賣了，并表示愿意承擔違約金。（）A、乙有權要求甲繼續(xù)履行合同，并支付購房款35%的違約金B(yǎng)、乙有權要求甲繼續(xù)履行合同，并支付遲延履行期間1000元/天的違約金C、乙有權要求甲繼續(xù)履行合同，并減少房屋價款D、乙不能要求甲實際交付該房屋，但可要求甲承擔違約責任答案：B91.某材料采購合同，雙方約定違約金為70萬元。合同履行過程中因供貨方的原因導致不能交貨，承包人為避免停工待料，只能以高出原采購合同價100萬元的價格采購同樣的材料。則供貨方應賠償給承包人（）。A.30萬元B.70萬元C.100萬元D.170萬答案：C92.某商業(yè)項目，2008年3月1日建設單位與施工單位訂立施工合同，約定工期罰款3000元/天，工期3年。當時同地段類似項目運營收益為1萬元/天。2009年5月1日，建設單位簽訂預租合同，約定大樓完工后整體租賃予某大型超市運營商，租金2萬元/天，2011年5月1日交房。則如果施工單位工期延誤，建設單位可以主張施工單位賠償的最高額不超過（）A.3000元/天B.10000元/天C.13000元/天D.20000元/天答案：B93（2006I）.甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付200噸水泥，貨款6萬元，乙向甲支付定金1萬元；如任何一方不履行合同應支付違約金1.5萬元。甲因將水泥賣給丙而無法向乙交付，給乙造成損失2萬元。乙提出的如下訴訟請求中，不能獲得法院支持的是（）。A.要求甲雙倍返還定金2萬元B.要求甲支付違約金2萬元C.要求甲支付違約金1.5萬元D.要求甲雙倍返還定金2萬元，同時支付違約金1.5萬元答案：D94(2011).甲乙材料采購合同約定，違約金4萬元，定金3萬元，由于甲方不履行，給乙造成損失5萬元，則乙可以向主張最多返還（）萬元A.8萬B6萬C11萬答案：A95.甲乙簽訂總價100萬元的買賣合同，雙方約定：甲向乙交納10萬元定金，貨到付款；如一方違約，向對方支付15萬元違約金。甲如約交付了定金。合同履行中，乙不能按期交貨構成違約，雙方解除合同。則乙最多向甲支付（）萬元。A．15B.20C．25D.30答案：CP19396.根據我國《合同法》的規(guī)定，在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務被稱為()。A．先期違約B．實際違約C．締約過失D．不安抗辯答案：A97．甲將自有的一臺挖掘機租賃給乙，約定租期為3月1日至8月31日，2月12日甲將該挖掘機賣給丙，約定3月15日交貨，則乙自（）起可以要求甲承擔違約責任A.2月12日B.3月1日C.3月15日D8月31日答案A：一.當事人雙方違約98．某裝修工程，由于春雨連綿油漆未干，承包單位乙公司遲遲不能交工，在此期間建設單位甲公司也因資金周轉困難一再拖延支付工程進度款，雙方為此發(fā)生糾紛。本案中說法正確的是（）。A.由于雙方違約，甲公司和乙公司應當免除對方的違約責任；B.由于雙方違約，甲公司和乙公司可以主張違約責任抵消；C.由于雙方違約，甲公司和乙公司均無權要求對方承擔違約責任D.由于雙方違約，甲公司和乙公司均應向對方承擔違約責任答案：D二.因第三人原因違約99(2006I).甲承包人施工過程中，由于自身管理原因，經監(jiān)理工程師同意改變了己被批準的施工組織設計，導致同時在現場施工的乙承包人受到損失。按照《合同法》的違約責任原則，乙承包人的損失應（）。A．視為發(fā)包人的主觀過錯，要求發(fā)包人賠償B.視為發(fā)包人的合同責任，要求發(fā)包人賠償C.要求甲承包人與監(jiān)理公司承擔連帶責任D.只能要求甲承包人賠償答案：B三.違約與侵權競合100.甲裝修公司的工人在為乙顧客家裝修房屋的過程中，不慎弄臟了乙家的地毯，造成地毯污漬無法洗凈，其價值受損。乙要求甲公司承擔違約責任，甲公司認為：在雙方訂立的合同中，并未約定裝修公司有不得弄污地毯的義務，自己并未違約，當然不應承擔責任。以下錯誤的有（）A．乙有權請求甲公司承擔違約責任B.乙只能要求甲公司承擔侵權責任C．乙有權請求甲公司同時承擔違約責任和侵權責任D．乙有權請求甲公司承擔締約過失責任E．乙無權請求甲公司承擔任何責任答案：BCDE2Z202062不可抗力101.某工程施工過程中，由于建設單位負責供應的材料未能按時到場，致使施工單位多名木工窩工，項目經理安排他們去綁扎鋼筋和清理場地。（1）這屬于合同履行中被違約方的（）。A.延伸義務B.連帶義務C.減損義務D.新增義務答案：C（2）此事體現了合同法規(guī)定的（）A.平等原則C.公平原則B.自愿原則D.誠實信用原則答案：D102(2004I)．一方當事人的違約行為導致工程受到5萬元的損失時，對方及時地采取了減損措施，支出的費用為1萬元，但仍未能終止損害，工程實際損害費用為7萬元。依據《合同法》的違約責任規(guī)定，違約方應承擔的賠償額為（）萬元。A.5B.6C.7D.8答案：D103．施工中，由于圖紙延誤造成施工單位機械閑置損失800元/天，工人窩工損失1200元/天。由于設計單位事先通知將推遲30天提供設計圖紙，因此，項目經理安排這批工人到近郊的另一項目上作業(yè)，為此，需每天派車接送這批工人上下班，發(fā)生交通費用400元/天。建設單位應當就此事件向施工單位承擔（）的損失賠償。A.機械閑置、交通費用共3.6萬元B.工人窩工、交通費用共4.8萬元C.機械閑置、工人窩工共6萬元D.機械閑置、工人窩工、交通費用共7.2萬元答案：A104(2007).甲施工單位與乙建材公司訂立水泥供貨合同，乙建材公司委托丙運輸公司將泥發(fā)往甲所在地。由于正值貨運旺季，車輛安排不開，丙逾期發(fā)貨。在運輸途中，遇山洪暴發(fā)，公路被洪水淹沒，導致水泥運至甲時已經延誤了15天。對此損失，應由（）最終承擔。A．甲B．乙C．丙D．甲丙答案：C2Z202070合同擔保105、關于定金與預付款的說法，正確的是（）。A.定金與預付款的約定都是在交款后生效B.定金和預付款在合同履行后都可以抵作價款C.定金是為了擔保合同履行，預付款是為對方履行合同提供資金幫助D.定金是從合同，預付款是主合同的組成部分E、定金和預付款都適用雙倍罰款答案：BCDP197106．某施工單位通過行賄中標某大型項目，并向項目建設單位提交了某銀行出具的工程履約保函。目前工程已經實施過半，經其他投標人投訴，招標主管部門調查認定行賄謀取中標情節(jié)屬實。則（）A.A.施工合同無效，履約保函有效B.施工合同無效，履約保函也無效C.施工合同有效，履約保函也有效D.施工合同與履約保函效力沒有相關性答案：B2Z202071合同擔保方式107．下列關于保證擔保的說法，正確的是（）。A.保證合同是要式、單務合同B.保證方式沒有約定的，保證人承擔一般保證責任C.保證人可能是主合同的當事人D.企業(yè)分支機構訂立的保證合同一律無效答案：A108.某銀行為建設單位向施工單位提供工程款支付擔保，保證合同中沒有明確約定保證范圍。工程交工后，建設單位拖欠施工單位工程款530萬元，遲延履行利息7萬元，違約金15萬元。施工單位起訴產生的訴訟費用40萬元。則施工單位有權向保證人主張（）A．530萬元B．537萬元C．552萬元D．592萬元答案：D109.一般保證的保證人與債權人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起（）。A．3個月B.6個月C．1年D.2年答案：BP195110．保證人對債權人可以拒絕承擔保證責任的情況是（）。A、保證合同是連帶保證，債務人的財產沒有執(zhí)行完畢B、保證合同是一般保證，債務人的財產沒有執(zhí)行完畢C、保證合同沒有明確采用保證的方式D、債務人財產經依法強制執(zhí)行仍不能履行債務答案：B111(2009I)．甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是（）。A、丙的保證方式為一般保證B、保證期間與買賣合同的訴訟時效相同C、如果甲在保證期間內未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任D、如果甲在保證期間內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，則丙不再承擔保證責任答案：C112．甲向乙購買1000噸水泥，約定6月1日到貨，甲同時向乙支付定金8萬元，6月2日乙發(fā)來700噸貨物后無貨可交，則甲有權要求乙返還（）。A.10.4萬元B.8萬元C.4.8萬元D.16萬元答案：C113（2009）.6月1日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價款為100萬元，約定由買方支付定金30萬元。由于資金周轉困難，買方于6月10日交付了25萬元，賣方予以簽收。下列說法正確的是（）。A.買賣合同是主合同，定金合同是從合同B.買賣合同自6月1日成立C.定金合同自6月1日成立D.若賣方不能交付貨物，應返還50萬元E.若買方放棄購買，仍可以要求賣方返還5萬元答案：ABE2Z203000建設工程糾紛處理2Z203010民事糾紛處理方式114（2010）.以下不屬于民事糾紛處理方式的是（）A.當事人自行和解B.行政復議C.行政機關調解D.商事仲裁答案：B2Z203011民事訴訟的特點115（2010）.民事訴訟是解決建設工程合同糾紛的重要方式，其中不屬于民事訴訟參加人的有()A.當事人代表B.第三人C.鑒定人D.法官答案：D2Z203012仲裁的特點116（2010）.下列糾紛、爭議中，適用于《仲裁法》調整的是()A.財產繼承糾紛B.勞動爭議C.婚姻糾紛D.工程款糾紛答案：D117（2009）.下列關于《仲裁法》中規(guī)定的仲裁制度的表述正確的是（）A.仲裁委員會由當事人自主選定B.仲裁委員會是人民法院的下屬事業(yè)單位C.仲裁審理以公開審理為原則D.對生效的仲裁裁決書可以請求上級仲裁委員會予以撤銷答案：A2Z203013和解與調解118（2010）.下列選項中，對調解的理解錯誤的是()A.當事人庭外和解的，可以請求法院制作調解書B.仲裁調解生效后產生執(zhí)行力C.仲裁裁決生效后可以進行仲裁調解D.法院在強制執(zhí)行時不能制作調解書答案：C119(2009)建設工程民事糾紛經不同主體調解成功并制作了調解書，其中可以強制執(zhí)行的是（）。A.雙方簽收的由人民調解委員會制作的調解書B.雙方簽收的仲裁調解書C.人民法院依法作出但原告方拒絕簽收的調解書D.雙方簽收的由人民政府職能部門依法作出的調解書答案：B120（2009I）甲乙雙方因工程施工合同發(fā)生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協議，法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后乙公司又反悔，則下列說法正確的是（）A、甲公司可以向人民法院申請強制執(zhí)行B、人民法院應當根據調解書進行判決C、人民法院應當認定調解書無效并及時判決D、人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解答案：A2Z203020證據2Z203021證據種類121（2010）．當事人提交給法院的以下材料中，不屬于民事訴訟證據的有()A.建筑工程法規(guī)B.建筑材料檢驗報告C.工程竣工驗收現場錄像D.雙方往來的電子郵件E.代理意見答案：AE122（2009）.建設單位與施工單位發(fā)生糾紛提起訴訟，（）不能作為證人出庭作證。A總監(jiān)理工程師C施工單位項目經理B建設單位訴訟代理人D施工單位工人王某（十七周歲）E本案司法鑒定人員答案：BE123.下列證據中，屬于民事證據中書證的是（）。A．法律條文B.法院的司法解釋C．施工合同復印件D.建筑施工規(guī)范答案：CP202124（2007）.建設單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提起訴訟，并準備申請對工程進行質量鑒定，則鑒定申請應在（）提出。A.開庭審理前B.法庭辯論前C.法院判決前D.舉證期限內答案：D125（2008）.施工單位若對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議，申請重新鑒定。法院應予準許的情況包括（）A.鑒定程序嚴重違法B.鑒定人員不具備相關的鑒定資格C.鑒定結論明顯依據不足D.經過質證不能作為證據使用E.有缺陷的鑒定結論可通過補充鑒定解決答案：ABCD126（2011I）.某施工合同約定按固定價結算工程價款。完工后雙方無法就調價問題達成一致，施工企業(yè)起訴并請求進行造價鑒定。關于該案鑒定的說法，正確的是（）A、鑒定申請應當在庭審結束前提出B、鑒定報告由造價主管部門出具C、法院對鑒定請求不予支持D、鑒定期間計入審限答案：C127.根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》，說法正確的是（）A．未經對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料，不能作為證據使用B．與一方當事人有利害關系的證人證言，不能作為證據使用C．當事人雙方沒有爭議的事實，不需要提供證據證明D．司法鑒定一旦作出，當事人不能申請重新鑒定答案：C1Z303022證據保全和應用128.根據《關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》，當事人申請證據保全的，應在（）提出。A．舉證期限屆滿前B.首次開庭前15日C．不遲于舉證期限屆滿前7日D.一審法庭辯論終結前答案：CP204129、下列有關鑒定的情形中，屬于可以申請重新鑒定的有（）。A.鑒定機構不具備相關的鑒定資格B.鑒定過程中鑒定人員有違法行為但與當事人申請鑒定的案件無關C.鑒定機構并非當事人一方愿意選擇的D.鑒定程序本身嚴重違法E、鑒定結論明顯依據不足答案：ADE204130．當事人向人民法院申請證據保全，不得遲于()屆滿前的7日。A.送達期限B．答辯期限C．舉證期限D．上訴期限答案：C131（2008）.仲裁過程中，如果申請人甲申請證據保全，則正確程序是（）A．甲向仲裁機構所在地的基層人民法院提出申請B．仲裁機構將甲的申請?zhí)峤蛔C據所在地的基層人民法院C．仲裁機構將甲的申請?zhí)峤恢俨脵C構所在地的基層人民法院D．仲裁機構采取必要的證據保全措施答案：B（三）證據保全的實施132（2007I）人民法院可以根據情況對不同的證據采用不同的保全方法，下列行為不是證據保全方法的是（）A、沒收B、扣押C、查封D、勘驗答案：A133（2010）.在民事訴訟中，當事人不需要運用證據加以證明的是()的事實。A.請求實體權益B.免除自己法律責任C.主張程序違法D.對方承認答案：D2.不需要證明的事實134（2009）.根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》，當事人無需舉證證明的事實有（）。A.太陽自東方升起，西方落下B.人受重傷后若得不到及時救治，會有生命危險C.人所共知的某企業(yè)偷工減料D.已被仲裁機構生效的裁決書所確認的事實E.已被人民法院生效裁判所確認的事實答案：ABDE135（2008）.甲建設單位與乙施工單位簽訂了一份裝飾合同，合同約定由乙負責甲辦公樓的裝飾工程，并且約定一旦因合同履行發(fā)生糾紛，由當地仲裁委員會仲裁。施工過程中，因乙管理不善導致工期延誤，給甲造成了損失，甲要求乙賠償，遭到乙拒絕，于是甲提出仲裁申請。針對乙延誤工期這一事實，提供證據的責任由（）承擔。A．甲B.乙C.甲乙雙方D.仲裁庭答案：A136．某建設工程合同糾紛，當事人雙方建設單位和施工單位提供了一系列證據，則關于這些證據的證明力，排序有誤的是（）A.質量監(jiān)督報告>質量評估報告B.建設工程規(guī)劃許可證>施工設計圖紙C.現場工程照片>現場勘驗筆錄D.質量監(jiān)督站工作人員甲某證言>總監(jiān)理工程師乙某證言>項目經理丙某證言答案：C137.申請訴前財產保全應當向（）人民法院申請。A．財產所在地B.被告住所地C．合同履行地D.原告所在地答案：AP2112Z203030民事訴訟法138（2009）.對民事訴訟的基本特征表述正確的是（）。A.當事人約定訴訟方式解決糾紛的，人民法院才有管轄權B.除簡易程序外均采用合議庭制C.所有民事案件審理及判決結果均應當向社會公開D.一個案件須由兩級人民法院審理才告終結答案：B2Z203031訴訟管轄與回避139.根據《民事訴訟法》關于特殊地域管轄的規(guī)定，因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者()人民法院管轄。A．原告住所地B．合同履行地C．合同簽訂地D．標的物所在地答案：B140.甲市的建設單位與乙市的施工單位就位于丙市的某污水處理項目訂立施工合同，合同在丁市簽訂，并約定合同發(fā)生爭議，在丁市起訴。工程完工后，因工程款糾紛施工單位提起訴訟。則關于本案管轄，說法正確的是（）A.施工單位可以在甲市或丙市起訴B．施工單位只能在丙市起訴C．施工單位只能在丁市起訴D．施工單位可以選擇在甲、乙、丙、丁市起訴答案：C141.下列糾紛中，應當由不動產所在地人民法院專屬管轄的是()。A．房產買賣糾紛B．裝飾材料買賣糾紛C．工程監(jiān)理合同糾紛D．工程施工合同糾紛E．土地使用權轉讓糾紛答案：AE142.兩個人民法院之間因管轄權發(fā)生爭議，正確的處理方法是()。A．由雙方協商解決B．由最先受理的法院管轄D．報請雙方共同的上級法院指定管轄C．由最先收到起訴狀的法院管轄E．根據當事人的選擇確定答案：AD143（2009）.下列關于訴訟管轄的表述正確的是（）。A.第一審重大涉外民事案件應當由中級人民法院管轄B.建設工程施工合同糾紛應當由不動產所在地人民法院管轄C.受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續(xù)移送有管轄權的人民法院D.房屋買賣糾紛實行“原告就被告”原則答案：A144.甲地的建設單位與乙地的施工單位在丙地簽訂了建設工程施工合同，合同規(guī)定：若發(fā)生爭議，向丙地法院起訴。則該訴訟管轄方式為（）A.一般地域管轄C.專屬管轄B.協議管轄D.指定管轄答案：B145（2010）.為保證案件的公正處理，民事訴訟規(guī)定了回避制度，下列人員中()若與審理的案件有利害關系，應當回避。A.法院的書記員B.勘驗人C.鑒定人D.出庭的證人E.被告方的訴訟代理人答案：ABC146(2011)．關于民事訴訟回避制度的說法，正確的有（）A、當事人必須在案件開始審理前提出回避申請B、當事人提出回避申請，可以在法庭辯論終結前提出C、案件訴訟代理人的近親屬僅擔當翻譯人員的，無需回避D、人民法院的回避決定，可以口頭或書面形式作出E、申請回避復議期間，被申請回避的人員不停止參與本案的工作答案：BDE2Z203032訴訟參加人147（2011）建設單位就專業(yè)分包工程存在的施工質量缺陷提起民事訴訟，根據《民事訴訟法》及相關司法解釋，建設單位可以將（）列為共同被告。A、招標代理機構B、總承包企業(yè)C、分包企業(yè)D、實際施工人E、建設行政主管部門答案：BCD148.非經特別授權，訴訟代理人不得（）A申請法官回避B申請證人出庭C申請證據保全D申請變更訴訟請求答案：D2Z203033財產保全與先予執(zhí)行149（2009I）.某公司因情況緊急，于3月2日請求人民法院對某港口倉庫的一批貨物采取訴前保全措施。3月3日，法院同意了財產保全申請，并于當天裁定對該批貨物進行了扣押。如果該公司在（）前未起訴，法院將解除該財產保全。A、3月22日B、3月18日C、3月13日D、3月12日答案：B150（2007I）某施工單位拖欠王某工資，經勞動仲裁后，王某不服，將施工單位訴至人民法院。在一審人民法院開庭審理的過程中，王某的兒子有病住院急需用錢，則關于本案中先予執(zhí)行的適用，下列說法中，正確的是（）A、人民法院可直接裁定先予執(zhí)行B、王某可請求一審人民法院裁定先予執(zhí)行C、因尚未審理完畢，當事人不能申請先予執(zhí)行D、若王某敗訴，不須賠償由此給施工單位造成的損失答案：B151、民事訴訟中，緊急情況下，可裁定先予執(zhí)行的案件不包括()。A、追索贍養(yǎng)費的B、追索醫(yī)藥費的C、追索勞動報酬的D、追索違約金的答案：D152.當事人申請（）的，人民法院應當要求申請人提供擔保。A、訴訟財產保全B、訴前財產保全C、先予執(zhí)行D、證據保全答案：B153.根據我國《民事訴訟法》的規(guī)定，在必要時未經當事人申請人民法院可以依職權直接裁定采取的措施是()A．訴訟財產保全B．訴前財產保全C．先予執(zhí)行D．撤銷仲裁裁決答案：A2Z203034審判程序154.以下起訴不予受理的是（）A.原告與本案無直接利害關系B.無明確的被告C.無具體的訴訟請求、事實和理由D.證據不足E.超過訴訟時效答案：ABC155、建設單位不服一審法院作出的財產保全的裁定，則它應當至遲在裁定書送達之日起（）內向上一級人民法院提起上訴。A.10日B.15日C.20日D.30日答案：A156、2009年3月施工單位終審敗訴，2011年5月施工單位取得確切證據，足以證明原終審法官存在貪贓枉法行為，則以下說法錯誤的是（）A、不能申請再審B、可以在知道之日起3個月內申請再審C、可以通過檢察院抗訴發(fā)動再審D、可以向上級法院申訴答案：A2Z203035執(zhí)行程序157.下列解決糾紛的文書中，可以作為執(zhí)行依據的法律文書是（）A．當事人一方拒簽的仲裁調解書B．雙方簽收的行政調解書C．雙方在仲裁中達成的和解協議D．生效的行政征收決定答案：D158．甲訴乙施工合同糾紛一案經某市一區(qū)法院一審終結，判決乙支付工程款及利息。乙不服，以一審判決事實不清為由向該市中級法院提出上訴，二審法院查清事實后依法進行了改判。甲的住所地在該市二區(qū)，但在該區(qū)沒有財產可供執(zhí)行，而在該市三區(qū)存有20萬元的鋼材。如果甲不執(zhí)行二審法院的判決，乙應當向該市（）法院申請強制執(zhí)行。A．一區(qū)B．中級C．二區(qū)或三區(qū)D．一區(qū)或三區(qū)答案：D159.終審判決要求建筑公司向農民工支付工資合計5萬元，支付日期截止于2009年8月5日。但是，屆時建筑公司卻沒有支付，則農民工至遲應在（）前申請強制執(zhí)行。A.2010年8月5日B.2010年2月5日C.2011年8月5日D.2009年9月5日答案：C160.人民法院自收到申請執(zhí)行書之日起超過（）未執(zhí)行的，申請執(zhí)行人可以向上一級人民法院再申請執(zhí)行。A．3個月B．6個月C．1年D．2年答案：B161（2010）.當事人、利害關系人認為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，可以向()人民法院提出書面異議A.原審B.負責執(zhí)行的C.原告所在地D.被告所在地答案：B162（2009I）、某施工單位拒不履行法院生效判決，現查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項，則法院可采取的強制執(zhí)行措施是（）。A、凍結B、扣留C、拍賣D、提存答案：A163.下列關于仲裁裁決執(zhí)行的說法中錯誤的是()。A．一方當事人申請執(zhí)行裁決，另一方當事人申請撤銷裁決的，人民法院應終結執(zhí)行B．一方當事人不履行義務的，另一方當事人可以依照民事訴訟法的相關規(guī)定向人民法院申請執(zhí)行C．撤銷裁決的申請被裁定駁回的，人民法院應當恢復執(zhí)行D．人民法院裁定撤銷裁決的，應當裁定終結執(zhí)行答案：A164.根據《民事訴訟法》，人民法院自收到強制執(zhí)行申請書之日起超過（）未執(zhí)行的，申請人可以向上一級人民法院申請強制執(zhí)行。A．3個月B.6個月C．1年D.2年答案：BP2172Z203040仲裁法2Z203041掌握仲裁協議165、根據《仲裁法》，仲裁裁決可能被撤銷的情形有（）。A.裁決的事項超出仲裁協議預定的范圍B.依據偽造的證據作出的裁決C.雙方當事人均對裁決不服D.重大案件適用了獨任庭審理E、沒有仲裁協議答案：ABEP223166．有效的仲裁協議排除了法院的司法管轄權。這表現在（）A．一方當事人向法院起訴的，法院不予受理B.一方當事人向法院起訴未聲明有仲裁協議，法院受理后，另一方在首次開庭前提交仲裁協議的，法院應當駁回起訴C．仲裁裁決生效后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院不予受理D.仲裁裁決生效后，當事人向法院申請撤消仲裁裁決的，法院不予受理E.仲裁裁決生效后，當事人向法院申請強制執(zhí)行仲裁裁決的，法院不予受理答案：ABC1