二級(jí)建造師建設(shè)工程法規(guī)試題及答案

2012年二級(jí)建造師建設(shè)工程法規(guī)試題及答案一、單項(xiàng)選擇題 (共60題，每題1分。每題的備選項(xiàng)中，只有 1個(gè)最符合題意 )1．注冊(cè)建造師及其聘用單位應(yīng)當(dāng)按照要求， 向注冊(cè)機(jī)關(guān)提供 (B )的注冊(cè)建造師信用檔案信息。A．完整、系統(tǒng)、全面 B．真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 C．全面、系統(tǒng)、真實(shí) D．系統(tǒng)、客觀、準(zhǔn)確2．當(dāng)代中國(guó)法的淵源是主要以

(B)為核心的各種制定法。

A．法律

B．憲法

C．立法 D．行政法3．自然人甲通過(guò)簽訂合同授權(quán)自然人乙代理其進(jìn)行證券投資，此種代理屬于A．委托代 B．法定代理 C．指定代 D．無(wú)權(quán)代理

( A)。4．某施工單位與某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂工程承包合同，該施工單位承建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)的某住宅小區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目。該工程承包合同法律關(guān)系的客體是 (D)。A．施工單位和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 B．工程承包合同為5．抵押權(quán)人與抵押人未就抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)方式達(dá)成協(xié)議的，抵押財(cái)產(chǎn)。

C．住宅小區(qū) D．建筑施工行抵押權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院 (A )A．拍賣、變賣 B．折價(jià)變賣 C．轉(zhuǎn)讓、變賣 D．使用、轉(zhuǎn)讓6．對(duì)自己的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)， 依法享有占有、使用、收益和處分的權(quán)利屬于 (A)。 A．所有權(quán) B．用益物權(quán) C．物權(quán) D．擔(dān)保物權(quán)7．2011年2月lB，某建設(shè)單位領(lǐng)取了施工許可證。由于某種原因，工程不能按期開(kāi)工。根據(jù)我國(guó)《建筑法》的規(guī)定，申請(qǐng)延期應(yīng)在 (C )前進(jìn)行。A．2011年

3月l

日

B．2011年

4月

1日

C．2011年

5月l

日

D．2011年

8月

1日

8．建筑工程依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包，對(duì)不適用于招標(biāo)發(fā)包的可以

(B

)。A．招標(biāo)發(fā)包

B．直接發(fā)包

C．約定發(fā)包

D．勞務(wù)分包9．工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位不得有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系，體現(xiàn)了 (A)的特點(diǎn)。A．獨(dú)立監(jiān) B．公正監(jiān)理 C．客觀監(jiān)理 D．全面監(jiān)理10．A公司和B公司組成聯(lián)合體投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng) C公司的招標(biāo)項(xiàng)目并且中標(biāo)，則 (C)。A．由A公司代表 B公司與C公司簽訂承包合同 B．由B公司代表甲公司與

C公司簽訂承包合同C．由

A公司和

B公司與

C公司簽訂承包合同

D．由A

公司和

B公司分別與

C公司簽訂承包合同11．評(píng)標(biāo)委員會(huì)在對(duì)實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求的投標(biāo)進(jìn)行報(bào)價(jià)評(píng)估時(shí)，用文字表示的數(shù)額不一致時(shí)，以 ( D)為準(zhǔn)。

用數(shù)字表示的數(shù)額與A．重新約定數(shù)額

B．?dāng)?shù)字?jǐn)?shù)額

C．市場(chǎng)均價(jià)數(shù)額

D．文字?jǐn)?shù)額

12．工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格分為( C)。A．甲級(jí)、乙級(jí)

B．甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)

C．甲級(jí)、乙級(jí)和暫定級(jí)

D．甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)和暫定級(jí)13．某投標(biāo)人中標(biāo)后，招標(biāo)人要求其壓低報(bào)價(jià) 10%，否則不簽合同。于是雙方先按照中標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)簽訂了甲合同并備案。 接著，雙方又根據(jù)施工單位同意壓價(jià)后的價(jià)格簽訂了乙合同。后來(lái)，雙方因工程款結(jié)算產(chǎn)生糾紛。關(guān)于工程款結(jié)算的合同依據(jù)，下列說(shuō)法中正確的是(C)。 A．甲合同不是雙方實(shí)際履行的合同，應(yīng)當(dāng)作為無(wú)效合同處理 B．乙合同是雙方真實(shí)意思的表示，應(yīng)當(dāng)以乙合同作為結(jié)算依據(jù)C．乙合同背離了中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)以甲合同作為結(jié)算依據(jù)A．5 B．7 C．15 D．2128．我國(guó)《標(biāo)準(zhǔn)化法》規(guī)定，對(duì)需要在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)制定(A)。A．國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)B．國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)C．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D．行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)29．下列選項(xiàng)中， (A )建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)建筑節(jié)能的監(jiān)督管理工作。A．國(guó)務(wù)院B．省、自治區(qū)、直轄市人民政府C．市級(jí)以上人民政府D．縣級(jí)以上人民政府30．用人單位的勞動(dòng)安全設(shè)施和勞動(dòng)衛(wèi)生條件不符合國(guó)家規(guī)定或者未向勞動(dòng)者提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用品和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的，情節(jié)嚴(yán)重的，提請(qǐng) ( D)決定責(zé)令停產(chǎn)整頓。A．國(guó)務(wù)院

B．省、自治區(qū)、直轄市人民政府

C．市級(jí)以上人民政府

D．縣級(jí)以上人民政府31．勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)受理仲裁申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在人。 A．3 B．5 C．7 D．10

(B

)日內(nèi)將仲裁申請(qǐng)書副本送達(dá)被申請(qǐng)32．根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，勞動(dòng)者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動(dòng)合同約定工資的 (D)，并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。A．50% B．60% C．70% D．80%33．勞務(wù)派遣當(dāng)事人的義務(wù)不包括 (B)。A．告知的義務(wù) B．有償派遣的義務(wù) C．無(wú)償派遣的義務(wù) D．不得克扣勞務(wù)報(bào)酬的義務(wù)34．行政處罰的決定程序中， (B)是指針對(duì)違法事實(shí)確鑿并有法定依據(jù)，對(duì)公民處以 50元以下、對(duì)法人或者其他組織處以 1000元以下罰款或警告的行政處罰而設(shè)定的行政處罰程序。 A．一般程序 B．簡(jiǎn)易程序 C．聽(tīng)證程序 D．取證程序35．下列《合同法》的基本原則中，(B)是社會(huì)公德的體現(xiàn)， 符合商業(yè)道德的要求。 A．平等原則 B．公平原則 C．誠(chéng)實(shí)信用原則 D．自愿原則 36．我國(guó)《合同法》規(guī)定，撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)在

(C )。A．受要約人發(fā)出承諾通知之前前D．承諾同時(shí)到達(dá)要約人

B．要約到達(dá)受要約人之后 C．要約到達(dá)受要約人之37．違約責(zé)任與締約過(guò)失責(zé)任的根本區(qū)別是 (B )。A．當(dāng)事人違反了誠(chéng)實(shí)信用原則所要求的義務(wù)

B．締約過(guò)失責(zé)任發(fā)生在訂立合同的過(guò)程中C．受害方的信賴?yán)嬖馐軗p失D．由于授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過(guò)失責(zé)任38．當(dāng)事人采用合同書形式訂立合同的， (B)為合同成立的地點(diǎn)。A．經(jīng)常居住地 B．雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章的地點(diǎn) C．主營(yíng)業(yè)地 D．合同履行地39．依據(jù)我國(guó)《合同法》規(guī)定，(A)訂立的合同，當(dāng)事人可以請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)撤銷該合同。A．一方以欺詐手段B．以勤儉經(jīng)營(yíng)形式掩蓋非法目的C．惡意串通損害第三人利益 D．違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定40．行為人沒(méi)有代理權(quán)、 超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同，理由相信行為人有代理權(quán)的，該代理行為有效。這是 (B)在合同領(lǐng)域的具體規(guī)定。

相對(duì)人有A．委托代理

B．表見(jiàn)代理

C．指定代

D．法定代理

41．下列選項(xiàng)中，

(B)是指合同當(dāng)事人按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，包括履行義務(wù)的主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬以及履行的方式、 地點(diǎn)、期限等，都應(yīng)當(dāng)按照合同的約定履行。 A．公平合理，促進(jìn)合同履行的原則 B．全面、適當(dāng)履行C．遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則 D．當(dāng)事人一方不得擅自變更合同的原則42．甲公司欠乙公司 10萬(wàn)元，丙公司欠甲公司 10萬(wàn)元，均已屆清償期。 由于甲公司一直不行使對(duì)丙公司的 l0萬(wàn)元債權(quán)，致使其自身無(wú)力向乙公司清償 10萬(wàn)元債務(wù)。則根據(jù)《合同法》的規(guī)定(A )。A．乙公司可以代位行使甲公司對(duì)丙公司的債權(quán) B．乙公司可以代位行使乙公司對(duì)甲公司的債權(quán)C．甲公司可以代位行使甲公司對(duì)丙公司的債權(quán) D．乙公司可以以甲公司的名義行使對(duì)丙公司的債權(quán)43．建設(shè)單位必須向有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料，原始資料必須(B)。A．準(zhǔn)確、完整、系統(tǒng) B．真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全系統(tǒng)、真實(shí) 44．債權(quán)債務(wù)的概括轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵是 (D )。

C．系統(tǒng)、全面、真實(shí)

D．齊全、A．原合同為實(shí)踐合同 B．原合同為雙務(wù)合同C．原合同必須有效 D．轉(zhuǎn)讓人與承受人達(dá)成合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議45．甲公司與施工企業(yè)簽訂建筑材料買賣合同后，立即與生產(chǎn)廠家乙公司簽訂了購(gòu)買合同。由于乙公司偽資金短缺，無(wú)法保證向甲公司的供貨，致使施工企業(yè)未能及時(shí)收到建筑材料而停工，則(A)。A．施工企業(yè)的損失應(yīng)當(dāng)由甲公司承擔(dān) B．施工企業(yè)的損失應(yīng)當(dāng)由乙公司承擔(dān)C．施工企業(yè)的損失應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)承擔(dān) D．施工企業(yè)的損失應(yīng)當(dāng)由甲公司和乙公司連帶承擔(dān)46．根據(jù)我國(guó)的《擔(dān)保法》規(guī)定，下列單位可以作保證人的是 (D )。A．學(xué)校 B．幼兒園 C．企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu) D．具有代為清償債務(wù)能力的法人 47．甲公司為乙公司向丙公司借款作擔(dān)保， 在保證合同中沒(méi)有明確約定保證的范圍， 根據(jù)用工法律規(guī)定，此保證的范圍是 ( D)。A．主債權(quán)

B．利息

C．違約金

D．全部債權(quán)48．定金一般是在合同訂立時(shí)交付，

這一事實(shí)足以證明當(dāng)事人之間合同的成立，

這所體現(xiàn)的是定金具有(A )。A．證約性質(zhì) B．預(yù)先給付的性質(zhì) C．擔(dān)保性質(zhì)49．對(duì)于合同解除的法律后果中，已經(jīng)履行的，根據(jù)

D．公平合理的性質(zhì)(B)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失。A．合同結(jié)構(gòu)和合同特點(diǎn)

B．履行情況和合同性質(zhì)

C．合同性質(zhì)和合同責(zé)任

D．合同結(jié)構(gòu)和履行情況50．民事訴訟的(C)既表現(xiàn)在案件的受理上， 又反映在裁判的執(zhí)行上。業(yè)性 C．強(qiáng)制性 D．程序性 51．下列可以作為證人的是 (B)。

A．公權(quán)性

B．專A．鑒定人員

B．原告的近親屬

C．訴訟代理人

D．陪審員52．作為——種新的證據(jù)方法是現(xiàn)代科技發(fā)展的結(jié)果，們也越來(lái)越多地使用 (B)。

隨著電子產(chǎn)品的普及化，

在訴訟中人A．書證 B．視聽(tīng)資料 C．物證 D．證人證言53．最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》規(guī)定，審判人員應(yīng)當(dāng)依照法定程序，全面、客觀地審核證據(jù)，依據(jù)法律的規(guī)定，遵循法官職業(yè)道德，運(yùn)用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗(yàn)，對(duì)證據(jù)(C)獨(dú)立進(jìn)行判斷，并公開(kāi)判斷的理由和結(jié)果。A．是否有效和證明力大小B．有無(wú)證明力和是否符合事實(shí)C．有無(wú)證明力和證明力大小D．是否有效和是否符合事實(shí)54．院長(zhǎng)擔(dān)任審判長(zhǎng)時(shí)的回避，由(D)決定。A．上級(jí)法院 B．法庭辯論委員會(huì) C．檢察院 D．審判委員會(huì)55．某市中級(jí)人民法院在對(duì)一起建筑施工合同糾紛的二審判決中， 認(rèn)定涉案施工企業(yè)不具備相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)，在判決作出后，該院院長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)該事實(shí)的認(rèn)定存在重大錯(cuò)誤。那么，他應(yīng)當(dāng)(C)。 A．要求法院改判 E．直接作出再審的決定 C．提交審判委員會(huì)討論決定是否再審 D．提請(qǐng)上級(jí)人民法院決定56．人民法院自收到申請(qǐng)執(zhí)行書之日起超過(guò) (C )個(gè)月未執(zhí)行的，申請(qǐng)執(zhí)行人可以向上一級(jí)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。A．1 B．3 C．6 D．1257．下列選項(xiàng)中，(B)是指在仲裁庭的主持下，仲裁當(dāng)事人在自愿協(xié)商、互諒互讓基礎(chǔ)上達(dá)成協(xié)議的從而解決糾紛的一種制度。A．仲裁和解 B．仲裁調(diào)解應(yīng)當(dāng)在仲裁規(guī)則規(guī)定的期限內(nèi)將

C．執(zhí)行中的和解 D．申請(qǐng)仲裁后的和解(B )通知雙方當(dāng)事人。

58．仲裁委員會(huì)A．上訴日期 B．開(kāi)庭日期 C．舉證時(shí)限 D．仲裁審理方式法》，對(duì)于超越職權(quán)、濫用職權(quán)的，人民法院作出一審判決的方式是

59．根據(jù)我國(guó)《行政訴訟(B )。 A．維持原判B．撤銷判決C．履行判決D．變更判決60．當(dāng)事人認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的，可以自知道該具體行政行為之日起 (D)日內(nèi)提出行政復(fù)議申請(qǐng)。A．14 B．21 C．30 D．60二、多項(xiàng)選擇題 (共20題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得

2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少0.5分)61．債因一定的法律事實(shí)的出現(xiàn)而使既存的債權(quán)債務(wù)關(guān)系在客觀上不復(fù)存在，債因(ABCE)等事實(shí)而消滅。

叫做債的消滅，A．履行而消滅 B．抵銷而消滅 C．提存而消訟因提出要求而中斷的情形中，請(qǐng)求的相對(duì)人包括

D．保證而消滅(BDE )。

E．混同而消滅

62．訴A．權(quán)利人

B．義務(wù)人

C．權(quán)利人的代理人

D．義務(wù)人的代理人

E．主債務(wù)的保證人63．下列實(shí)行強(qiáng)制監(jiān)理的建設(shè)工程范圍正確的是 (ACD )。A．供水、供電、供氣、供熱等市政工程項(xiàng)目B．項(xiàng)目總投資額在 100075'元以上關(guān)系社會(huì)公共利益、 公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目育、旅游、商業(yè)等項(xiàng)目 D．5萬(wàn)平方米以下的住宅建設(shè)工程 E．建筑面積在米以上的住宅建設(shè)工程 64．建設(shè)用地使用權(quán)人的義務(wù)主要包括 (BDE )等。

C．體6萬(wàn)平方A．住宅用地期滿續(xù)期的義務(wù) B．支付出讓金的義務(wù)義務(wù) E．不得改變土地用途的義務(wù)

C．索要補(bǔ)償?shù)牧x務(wù)

D．登記的65．《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 規(guī)定的各類工程建設(shè)項(xiàng)目， 包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，達(dá)到下列(ACE)等標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)。A．施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在

200萬(wàn)元人民幣以上的

B．項(xiàng)目合同總投資額在

200萬(wàn)元人民幣以上的C．重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100萬(wàn)元人民幣以上的D．重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)， 總投資額合同估算價(jià)在 100萬(wàn)元人民幣以上的察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50萬(wàn)元人民幣以上的

E．勘66．生產(chǎn)安全報(bào)告事故應(yīng)當(dāng)包括 (ABCE)等內(nèi)容。A．事故發(fā)生單位概況 B．事故發(fā)生的時(shí)間、 地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場(chǎng)情況 C．事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失 D．事故發(fā)生的原因、 詳細(xì)經(jīng)過(guò)及相關(guān)措施 E．已經(jīng)采取的措施67．事故調(diào)查組履行的職責(zé)主要包括 (ABCD)等。A．提出對(duì)事故責(zé)任者的處理建議 B．認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任C．提交事故調(diào)查報(bào)告 D．總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范和整改措施E．確定事故處理方案和追究法律責(zé)任68．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》 的規(guī)定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任主要包括 (ABDE )等。 A．落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度，安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 B．確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效使用C．對(duì)所承建的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄D．根據(jù)工程的特點(diǎn)組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患E．及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故69．建設(shè)單位有下列 (ABDE )等行為的，責(zé)令改正，處 20萬(wàn)元以上 50萬(wàn)元以下的罰款。 A．未按照國(guó)家規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的 B．迫使承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo)的 C．將建設(shè)工程肢解發(fā)包的 D．建設(shè)項(xiàng)目必須實(shí)行工程監(jiān)理而未實(shí)行工程監(jiān)理的E．明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或者施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，

降低工程質(zhì)量的

70．下列關(guān)于質(zhì)量保證金返還的說(shuō)法正確的有 (ACDE)等。A．缺陷責(zé)任期內(nèi)，承包人認(rèn)真履行合同約定的責(zé)任，到期后，承包人向發(fā)包人申請(qǐng)返還保證金B(yǎng)．發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在核實(shí)后28日內(nèi)將保證金返還給承包人C．發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在核實(shí)后14日內(nèi)將保證金返還給承包人D．無(wú)異議，逾期支付保證金的，從逾期之日起，按照同期銀行貸款利率計(jì)付利息，并承擔(dān)違約責(zé)任E．發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請(qǐng)后

14日內(nèi)不予答復(fù)，經(jīng)催告后

14日內(nèi)仍不予答復(fù)，視同認(rèn)可承包人的返還保證金申請(qǐng)71．工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)工程項(xiàng)目執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，以采取(ACD)的方式。

監(jiān)督檢查可A．抽查檢查 B．全面檢查72．建設(shè)—蚰位應(yīng)當(dāng)同時(shí)實(shí)施

C重點(diǎn)檢查 D．專項(xiàng)檢查 E．定期檢查(BD)以及環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批部門審批意見(jiàn)中提出的環(huán)境保護(hù)對(duì)策措施。A．環(huán)境影響登記表 B．環(huán)境影響報(bào)告書

C．環(huán)境污染防治報(bào)告

D．環(huán)境影響報(bào)告表 E．環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度73．集體合同可分為

(ABE)等。A．補(bǔ)償性集體合同

B．專項(xiàng)集體合同

C．經(jīng)濟(jì)性集體合同

D．行業(yè)性集體合同E．區(qū)域性集體合同74．下列關(guān)于主合同與從合同說(shuō)法正確的有

(CDE )等。A．以合同相互間的主從關(guān)系為標(biāo)準(zhǔn)，

合同分為主合同與從合同

B．對(duì)于保證合同而言，保證合同是從合同C．從合同是指不需要其他合同存在即可獨(dú)立存在的合同 D．主合同就是以其他合同為存在前提的合同E．對(duì)于保證合同而言，設(shè)立主債務(wù)的合同就是主合同．當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間應(yīng)視為應(yīng)付款時(shí)間的有(CDE)。 A．建設(shè)工程計(jì)劃竣工結(jié)算之日 B．建設(shè)工程實(shí)際竣工驗(yàn)收之日C．建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日 D．建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日 E．建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日 76．關(guān)于解除合同不正確的說(shuō)法是(ACE)。A．施工合同當(dāng)事人協(xié)商一致并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門同意后，施工合同可以解除B．專用條款約定的風(fēng)、雨、雪造成工程停、緩建，致使合同無(wú)法履行，合同雙方可以解除合同C．因工程款支付問(wèn)題承包人停工達(dá)28天，發(fā)包方仍不支付工程款，承包人有權(quán)解除合同D．當(dāng)事人一方依照規(guī)定主張解除合同的，應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方E．合同解除后，當(dāng)事人雙方約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款同時(shí)失效77．下列關(guān)于違約金與定金的說(shuō)法正確的有 (ACE)。A．違約金存在于主合同之中，定金存在于從合同之中

B．違約金和定金不能同時(shí)存在C．收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金

D．債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不能抵作價(jià)款E．當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或者定金條款78．在民事訴訟中，需要運(yùn)用證據(jù)加以證明的對(duì)象包括(BCDE)等。A．證據(jù)來(lái)源

B．當(dāng)事人主張的實(shí)體權(quán)益的法律事實(shí)

C．證據(jù)事實(shí)

D．當(dāng)事人主張的程序法事實(shí)E．習(xí)慣、地方性法規(guī)79．合議庭宣告判決時(shí)，須告知當(dāng)事人 (BDE )。A．上訴的條件 B．上訴的權(quán)利 C．上訴的法律責(zé)任 D．上訴期限 E．上訴法院80．仲裁協(xié)議在下列 ( BCD)等情形下無(wú)效。 A．以書面方式訂立的仲裁協(xié)議無(wú)效B．約定的仲裁事項(xiàng)超過(guò)法律規(guī)定的仲裁范圍C．無(wú)民事行為能力人或者限制行為能力人訂立的仲裁協(xié)議無(wú)效D．一方采取脅迫手段，迫使對(duì)方訂立仲裁協(xié)議的，該仲裁協(xié)議無(wú)效 E．仲裁協(xié)議對(duì)仲裁事項(xiàng)、仲裁委員會(huì)沒(méi)有約定或者約定不明確， 但當(dāng)事人對(duì)此達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的， 仲裁協(xié)議無(wú)效連續(xù)很多天都是天亮之后才睡覺(jué)。別人問(wèn)我，你晚上不睡覺(jué)都在干嘛。我馬上回答，寫稿啊，書稿還沒(méi)交呢。但其實(shí)，我一個(gè)字也沒(méi)寫。而之所以熬夜，也不過(guò)是因?yàn)樾睦镉袪繏斓娜撕臀赐瓿傻氖掳?。別人問(wèn)你怎么還不睡，你說(shuō)不困。其實(shí)熬夜很困，打個(gè)哈欠都會(huì)有眼淚流出來(lái)，只是心中一直有所期待，有所牽掛。就好像下一秒就會(huì)收到喜歡的人的消息，下一秒就能遇見(jiàn)一個(gè)驚喜。又或者，熬了太久卻遲遲得不到自己想要的結(jié)果，漸漸的習(xí)慣了孤獨(dú)。為什么會(huì)熬夜呢，大概是因?yàn)榘滋斓淖约禾碇牵淠?，好像什么都不在乎。所以有些情緒和思念，心酸和不舍，是要留到深夜獨(dú)自慢慢消化的。白天的自己和晚上的自己完全不是同一個(gè)人啊，白天口口聲聲說(shuō)一定早睡，晚上卻從來(lái)做不到。像失憶一樣拿命熬夜，白天開(kāi)開(kāi)心心無(wú)憂無(wú)慮，晚上卻憂郁的不行。白天覺(jué)得我最牛逼，晚上卻變成世界第一大傻逼。總覺(jué)得幸福的人是不用熬夜的，每天都有規(guī)律的生活，愛(ài)的人就躺在身邊，現(xiàn)在過(guò)的是想要的生活，手里牽的是喜歡的人。昨天有人問(wèn)我，為什么你晚上不睡覺(jué)。我想了很久，已經(jīng)兩三年沒(méi)有在兩點(diǎn)之前入睡過(guò)了。但我也說(shuō)不清為什么，那個(gè)人突然給我發(fā)了一段話，我突然覺(jué)得，這是我熬夜的原因，也是很多人熬夜的原因。你總是習(xí)慣熬夜，然后我也故意很晚都不睡。裝作是和你一樣睡不著，這樣就可以和你聊很久，可是你都不知道其實(shí)我要困死了。后來(lái)你走了，熬夜的習(xí)慣卻怎么都改不掉。說(shuō)片面點(diǎn)是熬夜，說(shuō)實(shí)在點(diǎn)是失眠，說(shuō)實(shí)話是想你。你有沒(méi)有過(guò)，為了陪一個(gè)人聊天，其實(shí)下一秒已經(jīng)要睡著，但還是死抓著手機(jī)不肯睡。你有沒(méi)有過(guò)，因?yàn)橐粋€(gè)人的一句話，明明很困卻突然變得很清