2022年壽陽縣建設系統事業(yè)單位招聘考試筆試試題及答案解析

PAGEPAGE442022年壽陽縣建設系統事業(yè)單位招聘考試筆試試題及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔()。A、補充責任B、共同責任C、按份責任D、連帶責任答案：D解析：四、總承包單位的責任《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責;分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒ㄔO單位承擔連帶責任。2．關于建筑意外傷害保險的投保，下述說法正確的是()。A、施工企業(yè)應在工程項目開工后辦理投保手續(xù)B、投保應實行實名制C、投保應計工程項目施工人數D、工程項目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統一辦理答案：D解析：(三)建筑意外傷害保險的投保施工企業(yè)應在工程項目開工前，辦理完投保手續(xù)。鑒于工程建設項目施工工藝流程中各工種調動頻繁、用工流動性大，投保應實行不記名和不計人數的方式。工程項目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統一辦理，分包單位合理承擔投保費用。業(yè)主直接發(fā)包的工程項目由承包企業(yè)直接辦理。3．某建筑企業(yè)的勞動爭議調解委員會應由()組成。A、企業(yè)的法定代表人與勞動行政部門的代表B、企業(yè)的工會代表與勞動行政部門的代表C、企業(yè)的職工代表、用人單位代表和工會代表D、企業(yè)的職工代表、企業(yè)代表和勞動行政部門的代表答案：C解析：勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成。4．下列選項中，屬于轉包工程的是()。A、分包單位將其承包的建設工程再分包B、總承包單位未經建設單位認可，將部分建設工程交由其他單位完成C、建筑企業(yè)允許他人以自己的名義承攬工程D、總承包單位將全部工程交由其他單位完成答案：D解析：第八條存在下列情形之一的，應當認定為轉包，但有證據證明屬于掛靠或者其他違法行為的除外：(一)承包單位將其承包的全部工程轉給其他單位(包括母公司承接建筑工程后將所承接工程交由具有獨立法人資格的子公司施工的情形)或個人施工的;(二)承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的;(三)施工總承包單位或專業(yè)承包單位未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，或派駐的項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人中一人及以上與施工單位沒有訂立勞動合同且沒有建立勞動工資和社會養(yǎng)老保險關系，或派駐的項目負責人未對該工程的施工活動進行組織管理，又不能進行合理解釋并提供相應證明的;(四)合同約定由承包單位負責采購的主要建筑材料、構配件及工程設備或租賃的施工機械設備，由其他單位或個人采購、租賃，或施工單位不能提供有關采購、租賃合同及發(fā)票等證明，又不能進行合理解釋并提供相應證明的;(五)專業(yè)作業(yè)承包人承包的范圍是承包單位承包的全部工程，專業(yè)作業(yè)承包人計取的是除上繳給承包單位“管理費”之外的全部工程價款的;(六)承包單位通過采取合作、聯營、個人承包等形式或名義，直接或變相將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的;(七)專業(yè)工程的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包或專業(yè)承包單位的，但建設單位依約作為發(fā)包單位的除外;(八)專業(yè)作業(yè)的發(fā)包單位不是該工程承包單位的;(九)施工合同主體之間沒有工程款收付關系，或者承包單位收到款項后又將款項轉撥給其他單位和個人，又不能進行合理解釋并提供材料證明的。5．北京施工企業(yè)與深圳銷售公司于2011年7月在長沙市簽訂了建筑材料買賣合同。合同約定將材料運送到上海市的工程所在地，并約定合同爭議由“原告所在地或者合同簽訂地人民法院管轄”。后因北京施工企業(yè)拖欠貨款，深圳銷售公司在深圳市的法院起訴北京施工企業(yè)。下列關于管轄權的說法中，正確的是()。A、深圳市的人民法院或長沙市的人民法院均有管轄權B、北京市的人民法院有管轄權C、上海市的人民法院有管轄權D、合同約定的管轄法院條款無效答案：A解析：《民事訴訟法》規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄;合同約定履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地。6．位于甲省的某項目產生大量建筑垃圾，經協商可轉移至乙省某地填埋，但需要途徑丙省轄區(qū)，則下列觀點正確的是()。A、無需經任何部門許可B、應當向乙省環(huán)保部門報告并經丙省環(huán)保部門許可C、應向丙省環(huán)保部門報告并經甲省環(huán)保部門許可D、應向甲省環(huán)保部門報告并經乙省環(huán)保部門許可答案：D解析：轉移固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域貯存、處置的，應當向固體廢物移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門提出申請。移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門應當商經接受地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門同意后，方可批準轉移該固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域。未經批準的，不得轉移。7．項目設計費用為100萬元，合同約定定金為設計費用的15%。發(fā)包方依約支付定金后，設計承包方不履行合同，給發(fā)包方造成12萬元損失。發(fā)包人對此可獲支持的最大價款為()萬元。A、24B、27C、30D、42。答案：C解析：由于定金、違約金和造成的損失，只能選其一種進行賠償，《擔保法》規(guī)定()，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。方案一：只雙倍定金，即雙倍定金為15*2=30。方案二：退回定金的本金再賠償損失，即15+12=27。取方案一和方案二的最大值所以最大可獲賠30萬。8．2015年8月經修改后公布的《中華人民共和國刑法》規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。下列刑事責任罪，屬于附加刑的是()。A、罰款B、罰金C、管制D、拘役答案：B解析：附加刑包括：(1)罰金;(2)剝奪政治權利;(3)沒收財產;(4)驅逐出境。9．根據《仲裁法》，可以進行仲裁的是()。A、行政不作為糾紛B、涉外婚姻糾紛C、施工企業(yè)工資糾紛D、工程質量糾紛答案：D解析：對于婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護、扶養(yǎng)、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁和農業(yè)集體經濟組織內部的農業(yè)承包合同糾紛不受《仲裁法》的調整。ABC錯。選D10．關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的是()。A、勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金B(yǎng)、用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支付C、勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資D、勞動者在婚喪假期間，用人單位可以不支付工資答案：C解析：勞動合同的履行和變更。選項A，貨幣工資，包括各種工資、獎金、津貼、補貼等;選項B，工資應當以貨幣形式按月支付勞動者本人，即不得以實物或有價證券等形式代替貨幣支付;選項D，勞動者在法定休假日、婚喪假期間、探親假期間、產假期間和依法參加社會活動期間以及非因勞動者原因停工期間，用人單位應當依法支付工資。參見11．根據《民事訴訟法》規(guī)定，與本案有利害關系但不屬于應當回避的人員為()。A、本案審判員B、本案的鑒定人員C、本案翻譯人員D、本案被告的代理人答案：D解析：仲裁員有下列情形之一的，必須回避，當事人也有權提出回避申請：(1)是本案當事人或者當事人、代理人的近親屬;(2)與本案有利害關系;(3)與本案當事人、代理人有其他關系，可能影響公正仲裁的;(4)私自會見當事人、代理人，或者接受當事人、代理人的請客送禮的。被告的代理人不屬于法定回避的人員。選D12．在某建筑工地上，施工單位與周邊居民產生民事糾紛，雙方同意采用行政調解方式解決，主持該項調解的應當是()。A、施工方上級單位B、建設單位C、當地政府建設主管部門D、人民法院答案：C解析：行政調解是指有關國家行政機關應糾紛當事人的請求，依據法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，對屬于其職權管轄范圍內的糾紛，通過耐心的說服教育，使糾紛的雙方互相諒解，在平等協商的基礎上達成一致協議，促成當事人解決糾紛。行政調解可分為：基層人民政府，即鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府對一般民間糾紛的調解;國家行政機關依照法律規(guī)定對某些特定民事糾紛、經濟糾紛或勞動糾紛等進行的調解。13．下列各項，屬于刑事責任的承擔方式是()。A、警告B、拘留C、拘役D、沒收非法財產答案：C解析：《刑法》規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)無期徒刑;(5)死刑。附加刑包括：(1)罰金;(2)剝奪政治權利;(3)沒收財產;(4)驅逐出境。14．關于定金的說法，正確的是()。A、債務人履行債務后，定金不可抵作價款B、訂金與定金的法律效果相同C、定金超過合同金額的20%，則定金無效D、定金的法律性質是擔保答案：D解析：A錯誤，債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回;B錯誤，定金具有擔保效力，訂金沒有擔保效力，只是作為預付款使用;C錯誤，超過20%部分的定金，沒有雙倍返還的擔保效力，但是可以作為預付款使用;20%以內的定金，具有擔保效力;D正確，定金的法律性質是擔保。15．《專利法》及其實施細則對專利權的侵權行為進行了規(guī)定，下列選項中，不屬于專利權侵權行為的是()。A、未經專利權人許可，實施其專利B、假冒他人專利C、以非專利產品冒充專利產品D、購買他人專利答案：D解析：除《專利法》另有規(guī)定的意外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營的目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法及使用許諾銷售、銷售進口依照該專利方法直接獲得產品。16．公民、法人或者其他組織提起行政訴訟，應當在法定期間內進行，以下表述有誤的是()。A、除法律另有規(guī)定以外，行政復議申請人不服行政復議決定，可以在收到行政復議決定書之日起15日內向法院提起訴訟B、原告認為其合法權益受到行政機關或其工作人員作出的具體行政行為侵犯造成損害，有權在提起訴訟后7個工作日內提出C、行政復議機關逾期不做決定的，申請人可以在復議期滿之日起15日內向法院提起訴訟D、不申請行政復議，直接向法院提起行政訴訟的，應當在知道作出具體行政行為之日起6個月內提出答案：B解析：行政復議是指行政管理的相對人認為行政主體的具體行政行為侵犯其合法權益，依法向法定的機關提出申請，由受理機關根據法定程序對具體行政行為的合法性和適當性進行審查并作出相應決定的活動。17．下列不屬于違法分包情形的是()。A、施工單位將工程分包給個人的B、施工單位將工程分包給不具備相應資質或安全生產許可的單位的C、施工合同中沒有約定，又未經建設單位認可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的D、施工總承包單位將房屋建筑工程的鋼結構工程施工分包給其他單位的答案：D解析：規(guī)定存在下列情形之一的，屬于違法分包：(1)施工單位將工程分包給個人的;(2)施工單位將工程分包給不具備相應資質或安全生產許可的單位的;(3)施工合同中沒有約定，又未經建設單位認可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的;(4)施工總承包單位將房屋建筑工程的主體結構的施工分包給其他單位的，鋼結構工程除外;(5)專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務作業(yè)部分再分包的;(6)勞務分包單位將其承包的勞務再分包的;(7)勞務分包單位除計取勞務作業(yè)費用外，還計取主要建筑材料款、周轉材料款和大中型施工機械設備費用的;(8)法律法規(guī)規(guī)定的其他違法分包行為。18．根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業(yè)資質不良行為的是()。A、以他人名義投標B、將承包的工程違法分包C、未在規(guī)定期限內辦理資質變更手續(xù)D、未按照與招標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重答案：C解析：考查施工單位不良行為記錄的認定標準，選項A、B、C，全部屬于承攬業(yè)務不良。19．施工合同履行過程中場中出現以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責任的是()。A、施工過程中發(fā)生罕見洪災，導致工期延誤B、施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導致工期延誤C、施工企業(yè)的設備損壞，導致工期延誤D、施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤答案：A解析：在合同履行過程中，如果出現法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《民法典》僅承認不可抗力(不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況)為法定的免責事由。《民法典》規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。因此A正確。選項B錯誤，“梅雨季節(jié)”是作為一個有經驗的項目經理能夠遇見的風險，所以不得免除因此造成的違約責任。選項C錯誤，施工企業(yè)的設備損壞，屬于施工單位自身責任，由此導致工期延誤不予賠償。選項D錯誤，當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。20．房地產開發(fā)商發(fā)包的工程由乙包工頭借用甲施工企業(yè)的資質中標并簽訂施工合同，工程竣工驗收質量合格，乙包工頭要求按合同約定支付工程款，則()。A、合同無效，不應支付工程款B、合同無效，應參照合同約定支付工程款C、合同有效，不應支付工程款D、合同有效，應參照合同約定支付工程款答案：B解析：需要指出的是，無資質承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或者勞務分包合同都是無效合同。但是，當作為無資質的“實際施工人”的利益受到侵害時，其可以向合同相對方(即轉包方或違法分包方)主張權利，甚至可以向建設工程項目的發(fā)包方主張權利。，“實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院應當追加轉包人或者違法分包人為本案第三人，在查明發(fā)包人欠付轉包人或者違法分包人建設工程價款的數額后，判決發(fā)包人在欠付建設工程價款范圍內對實際施工人承擔責任”。21．關于建筑施工企業(yè)安全生產許可證的說法，正確的是()。A、申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢B、未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生民事責任C、只有經過再次審查、安全生產許可證有效期才可能延期D、施工企業(yè)是否具有安全生產許可證不影響施工許可證的核發(fā)答案：A解析：A正確。建筑施工企業(yè)遺失安全生產許可證，應當立即向原安全生產許可證頒發(fā)管理機關報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補辦。B錯誤。未取得安全生產許可證從事施工活動，根據行為所產生的法律后果，承擔相應的法律責任。C錯誤。企業(yè)在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。D錯誤。建設主管部門在審核發(fā)放施工許可證時，應當對已經確定的建筑施工企業(yè)是否有安全生產許可證進行審查，對沒有取得安全生產許可證的，不得頒發(fā)施工許可證。22．如果以近5年承擔過的單體工業(yè)、民用建筑工程建筑面積來衡量已完成工程的業(yè)績，符合二級施工總承包企業(yè)資質等級法定條件的已完工程業(yè)績要求的為()A、建筑面積3萬平方米以上的建筑工程1項B、建筑面積2萬平方米以上的建筑工程1項C、建筑面積6萬平方米以上的建筑工程1項D、建筑面積1萬平方米以上的建筑工程1項答案：C解析：(3)建筑面積6萬平方米以上的建筑工程1項或建筑面積5萬平方米建筑工程2項;23．某建設單位一幢職工宿舍樓工程完工后尚未進行竣工驗收，該建設單位便擅自安排職工入住。不久，該宿舍樓地基基礎出現局部下沉。應對此工程質量問題承擔相應民事責任的主體是()。A、建設單位B、施工單位C、設計單位D、勘察單位答案：B解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第13條規(guī)定，建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。24．用人單位自用工之日起超過過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應向勞動者支付每月()倍的工資A、1.2B、1.5C、2D、3答案：C解析：用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付2倍的工資。25．建設工程代理存在著兩個法律關系：一是代理人與被代理人之間的委托關系;二是被代理人與第三人的()。A、委托關系B、受托關系C、信任關系D、合同關系答案：D解析：建設工程代理法律關系與其他代理關系一樣，存在著兩個法律關系：一是代理人與被代理人之間的委托關系;二是被代理人與第三人的合同關系。26．特殊訴訟時效不是由民法規(guī)定的，而是由特別法規(guī)定的訴訟時效，我國《合同法》規(guī)定涉外合同的訴訟時效期間為()年。A、1B、2C、4D、5答案：C解析：考查的是訴訟期間的種類《民法典》規(guī)定因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議的訴訟時效期間為4年。27．根據《民事訴訟法》，人民法院接受當事人的財產保全申請后.對情況緊急的，最遲在()小時內作出裁定。A、6B、12C、24D、48答案：D解析：《民事訴訟法》規(guī)定，當事人申請訴訟證據保全的，人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在48小時內作出裁定;裁定采取保全措施的，應當立即開始執(zhí)行。28．甲建筑工程公司在進行基礎施工工程中，由于操作失誤給鄰近乙公司的建筑物造成損害，根據有關法律規(guī)定，甲公司負有向乙公司賠償損失的債務。則此債務的發(fā)生根據是()。A、合同B、無因管理C、不當得利D、侵權行為答案：D解析：侵權，是指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產或人身權利的行為。侵權行為一經發(fā)生，即在侵權行為人和被侵權人之間形成債的關系。侵權行為產生的債被稱為侵權之債。在建設工程活動中，也常會產生侵權之債。入施工現場的施工噪聲，也可能產生侵權之債。29．關于建筑業(yè)企業(yè)資質申請，下列表述正確的是()。A、企業(yè)首次申請建筑業(yè)企業(yè)資質，不考核企業(yè)工程業(yè)績，但只能取得最低資質等級B、企業(yè)增項申請建筑業(yè)企業(yè)資質，考核原有資質范圍內的工程業(yè)績C、已取得工程設計資質的企業(yè)首次申請同類別建筑業(yè)企業(yè)資質，其所申請的資質等級可以高于現有的工程設計資質等級D、已取得工程設計資質的企業(yè)首次申請相近類別建筑業(yè)企業(yè)資質，不可將相應規(guī)模的工程總承包業(yè)績作為工程業(yè)績予以申報答案：A解析：《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》中規(guī)定，企業(yè)可以申請一項或多項建筑業(yè)企業(yè)資質。企業(yè)首次申請或增項申請資質，應當申請最低等級資質。30．合同當事人訂立仲裁協議，約定了仲裁機構，發(fā)生糾紛后一方當事人請求人民法院確認該仲裁協議的效力，應由()人民法院管轄。A、仲裁機構所在地中級B、仲裁協議簽訂地基層C、被告住所地中級D、原告住所地基層答案：A解析：依據《仲裁法》規(guī)定，當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力的案件，由仲裁協議約定的仲裁機構所在地的中級人民法院管轄;仲裁協議約定的仲裁機構不明確的，由仲裁協議簽訂地或者被申請人住所地的中級人民法院管轄。故A選項正確。31．根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，關于生產安全事故等級的說法，正確的是()。A、造成5人死亡的事故是一般事故B、造成45人重傷的事故是重大事故C、造成15人死亡的事故是特別重大事故D、造成3000萬元直接經濟損失的事故是較大事故答案：D解析：事故一般分為以下等級：(1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒，下同)，或者1億元以上直接經濟損失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故;(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。所稱的“以上”包括本數，所稱的“以下”不包括本數。32．我國《招標投標法》規(guī)定，招標人和中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同應當自中標通知書發(fā)出之日起()日內完成。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：中標和簽訂合同《招標投標法》規(guī)定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議33．根據《建設工程安全生產管理條例》，在城市市區(qū)內的施工現場未實行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔的法律責任是()。A、處以20萬元罰款B、責令施工企業(yè)限期改正C、吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照D、降低施工企業(yè)資質等級答案：B解析：《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位有下列行為之一的，責令限期改正;逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款;造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任：(1)施工前未對有關安全施工的技術要求作出詳細說明的;(2)未根據不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現場采取相應的安全施工措施，或者在城市市區(qū)內的建設工程的施工現場未實行封閉圍擋的;(3)在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的;(4)施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的。34．由于某項目建設涉及拆遷，按照《建筑工程施工許可管理辦法》的規(guī)定，在申領施工許可證前，拆遷工作()。A、必須全部完成B、所需求的補償安置資金全部到位C、應完成50%以上D、進度已滿足施工的要求答案：D解析：《建筑法》規(guī)定，申請領取施工許可證，應當具備下列條件：(1)已經辦理該建筑工程用地批準手續(xù);(2)依法應當辦理建設工程規(guī)劃許可證的，已經取得建設工程規(guī)劃;(3)需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求;(4)已經確定建筑施工企業(yè);(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料;(6)有保證工程質量和安全的具體措施;(7)建設資金已經落實;(8)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。35．生產安全事故等級劃分中考慮的第一要素是事故造成的()。A、直接經濟損失B、人員傷亡數量C、間接經濟損失D、社會影響成度答案：B解析：事故等級的劃分包括了人身、經濟和社會三個要素，人身要素就是人員傷亡的數量。施工生產安全事故危害的最嚴重后果，就是造成人員的死亡和重傷。因此，人員傷亡數量被列為事故分級的第一要素。36．下列糾紛可以申請仲裁的是()。A、建筑工程施工糾紛B、婚姻糾紛C、勞動糾紛D、財產繼承糾紛答案：A解析：根據《仲裁法》的規(guī)定，該法的調整范圍僅限于民商事仲裁，即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產權糾紛”;對于婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護、扶養(yǎng)、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁不受《仲裁法》的調整。37．《工傷保險條例》規(guī)定，用人單位未在規(guī)定時限內提交工傷認定申請的，在此期間發(fā)生的工傷待遇等有關費用由()負擔。A、工傷職工B、用人單位C、工傷職工和用人單位D、社會保險部門答案：B解析：《工傷保險條例》第17條第4款規(guī)定，用人單位未在本條第一款規(guī)定的時限內提交工傷認定申請，在此期間發(fā)生符合本條例規(guī)定的工傷待遇等有關費用由該用人單位負擔。38．下列職責中，不屬于施工單位消防安全職責的是()。A、制定施工現場的消防安全制度B、向有關部門報審消防設計圖紙C、制定滅火和應急疏散預案D、設置消防安全標志答案：B解析：《中華人民共和國消防法》規(guī)定：機關、團體、企業(yè)、事業(yè)等單位應當履行下列消防安全職責(1)落實消防安全責任制，制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規(guī)程、制定滅火和應急疏散預案。(2)按照國家標準、行業(yè)標準配置消防設施、器材、設置消防安全標志，并定期組織檢查、維修、確保完好有效，(3)對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測;(4)保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火分區(qū)、防火間距符合消防技術標準(5)組織防火檢查，及時消除火災隱患，(6)組織進行有針對性的消防演練(7)法律法規(guī)規(guī)定的其他消防安全職責。39．甲公司是某項目的總承包單位，乙公司是該項目的建設單位指定的分包單位。在施工過程中，乙公司拒不服從甲公司的安全生產管理，最終造成安全生產事故，則()。A、甲公司負主要責任B、乙公司負主要責任C、乙公司負全部責任D、監(jiān)理公司負主要責任答案：B解析：《建筑法》規(guī)定，分包單位向總承包單位負責，服從總承包單位對施工現場的安全生產管理。《建設工程安全生產管理條例》進一步規(guī)定，分包單位應當服從總承包單位的安全生產管理，分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任。40．發(fā)承包雙方在合同中對竣工結算文件提交、審核的期限沒有明確約定，而且國家也沒有規(guī)定的，可認為其約定期限均為()日。A、15B、28C、35D、45答案：B解析：《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》規(guī)定，發(fā)承包雙方在合同中對竣工結算文件提交、審核的期限沒有明確約定的，應當按照國家有關規(guī)定執(zhí)行;國家沒有規(guī)定的，可認為其約定期限均為28日。41．根據《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是()。A、擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款B、擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書C、刻劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位處以罰款D、刻劃、涂污文物尚不嚴重的，有公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處罰款答案：D解析：AB選項所描述的情況，應該先責令改正、后果嚴重的罰款、情節(jié)嚴重的、吊銷資質。42．某新成立的建筑公司，創(chuàng)始人于2018年11月3日向工商部門提出申請，同年11月18日核準并簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照。該公司于11月29日提出資質申請，12月6日建設行政主管部門核準該資質申請。該公司取得法人資格的時間是()。A、11月29日B、11月3日C、11月18日D、12月6日答案：C解析：企業(yè)法人以工商部門核準注冊之日，即營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為取得法人資格之日。43．某建設工程竣工驗收后，需向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案，其執(zhí)行者是()。A、施工單位B、建設單位C、設計單位D、監(jiān)理單位答案：B解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設單位應當嚴格按照國家有關檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理建設項目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立健全建設項目檔案，并在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案。44．下列事項中，屬于專利權保護對象的是()。A、施工企業(yè)的名稱或標志B、施工企業(yè)編制的投標文件C、施工企業(yè)編制的施工方案D、施工企業(yè)發(fā)明的新技術答案：D解析：專利法保護的對象就是專利權的客體，各國規(guī)定各不相同。2008年12月經修改后公布的《中華人民共和國專利法》(以下簡稱《專利法》)保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設計。發(fā)明是指產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。45．生產經營單位發(fā)生生產安全事故后，事故現場施工人員必須立即報告()。A、本企業(yè)負責人B、當地安全生產監(jiān)督管理部門C、縣級以上地方人民政府D、省(自治區(qū)、直轄市)安全生產監(jiān)督管理部門答案：A解析：一、施工生產安全事故報告的基本要求《安全生產法》規(guī)定，生產經營單位發(fā)生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。46．建設單位領取施工許可后，因故不能按期開工又不申請延期或者超過延期時限的，關于其后果的說法，正確的是()。A、發(fā)證機關核驗施工許可證B、發(fā)證機關收回施工許可證C、施工企業(yè)重新辦理施工許可證D、施工許可證自行廢止答案：D解析：《建筑法》規(guī)定，建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。47．根據《勞動合同法》，勞動者在試用期內的工資最低為勞動合同工資的()，并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。A、60%B、75%C、80%D、90%答案：C解析：勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的80%，并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。48．有關從業(yè)人員在安全生產活動中的義務包括()。A、掌握本崗位工作所需的安全生產知識B、制定安全生產事故的處理程序C、絕對服從作業(yè)指揮D、發(fā)現事故隱患立即向新聞媒體披露答案：A解析：施工作業(yè)人員主要應當履行如下安全生產義務：(一)守法遵章和正確使用安全防護用具等的義務;(二)接受安全生產教育培訓的義務;(三)施工安全事故隱患報告的義務;49．當事人以下列財產抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立，未經登記，不得對抗善意第三人()。A、學校B、交通運輸工具C、醫(yī)院D、幼兒園答案：B解析：當事人以下列財產抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立，未經登記，不得對抗善意第三人：(1)生產設備、原材料、半成品、產品;(2)交通運輸工具;(3)正在建造的船舶、航空器。50．有效仲裁協議的內容不包括()。A、請求仲裁的意思表示B、仲裁事項C、選定的仲裁委員會D、具體的仲裁事實、理由答案：D解析：有效仲裁協議的內容包括請求仲裁的意思表示、仲裁事項、選定的仲裁委員會。二、多選題1．當事人提出證據證明裁決有下列()情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。A、有仲裁協議的B、裁決的事項屬于仲裁協議的范圍但仲裁委員會無權仲裁的C、仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的D、裁決所依據的證據是偽造的答案：CD解析：當事人提出證據證明裁決有以下情形的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決：(1)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;(2)裁決所依據的證據是偽造的;(3)對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的;(4)沒有裁決協議的;(5)裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的;(6)仲裁員在仲裁該案是有索賄受賄、選私舞弊、枉法裁決行為的。2．根據《勞動合同法》，勞務派遣用工崗位具有()。A、長期性B、替代性C、關鍵性D、輔助性答案：BD解析：勞務派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。3．國家建設用地使用權是用益物權，可以采取()方式設立。A、出租B、出讓C、劃撥D、抵押答案：BC解析：2.建設用地使用權的設立設立建設用地使用權，可以采取出讓或者劃撥等方式4．根據《建設工程質量管理條例》，轉包行為有()。A、發(fā)包人向總承包商指定分包B、承包商將其承包的全部建設工程轉給他人承包C、承包商將其承包的全部工程肢解后以分包的名義分別轉給他人D、施工總承包商將其承包的主體結構工程施工任務全部轉給他人答案：BC解析：《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》規(guī)定，存在下列情形之一的，屬于轉包：施工單位將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的;(2)施工總承包單位或專業(yè)承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的;施工總承包單位或專業(yè)承包單位未在施工現場設立項目管理機構或未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，不履行管理義務，未對該工程的施工活動進行組織管理的;施工總承包單位或專業(yè)承包單位不履行管理義務，只向實際施工單位收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位或個人實施的;勞務分包單位承包的范圍是施工總承包單位或專業(yè)承包單位承包的全部工程，勞務分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或專業(yè)承包單位“管理費”之外的全部工程價款的;施工總承包單位或專業(yè)承包單位通過采取合作、聯營、個人承包等形式或名義，直接或變相的將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的;法律法規(guī)規(guī)定的其他轉包行為。5．工程建設強制性標準的監(jiān)督機構包括()。A、建設項目規(guī)劃審查機關B、施工圖設計審查單位C、工程質量監(jiān)督機構D、工程建設標準批準部門答案：ABC解析：建設項目規(guī)劃審查機關應當對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督;施工圖設計文件審查單位應當對工程建設勘察、設計階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督;建筑安全監(jiān)督管理機構應當對工程建設施工階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督;工程質量監(jiān)督機構應當對工程建設施工、監(jiān)理、驗收等階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督。6．根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，下列生產安全事故中，屬于較大生產安全事故的有()。A、2人死亡事故B、10人死亡事故C、3人死亡事故D、20人重傷事故答案：CD解析：根據生產安全事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級：(1)特別重大事故：30人以上死亡，或100人以上重傷;或1億元以上直接經濟損失;(2)重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重傷，或5000萬元以上1億元以下直接經濟損失。(3)較大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷，或1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失。(4)一般事故：3人以下死亡，或10人以下重傷，或1000萬元以下直接經濟損失。7．下列二級建造師受聘和注冊的情形中，屬于“掛證”的有()。A、屬于軍隊自主擇業(yè)人員，受聘并注冊在丙施工企業(yè)B、在丁施工企業(yè)工作，受聘并注冊在丁施工企業(yè)C、在某事業(yè)單位工作，受聘并注冊在甲施工企業(yè)D、在某監(jiān)理單位工作，受聘并注冊在乙施工企業(yè)答案：CD解析：對實際工作單位與注冊單位一致，但社會保險繳納單位與注冊單位不一致的人員，以下6類情形，原則上不認定為"掛證"行為：(1)達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休的;(2)因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的(3)屬于大專院校所屬勘察設計、工程監(jiān)理、工程造價單位聘請的本校在職教師或科研人員，社會保險由所在院校繳納的(4)屬于軍隊自主擇業(yè)人員的(5)因企業(yè)改制、征地拆遷等買斷社會保險的(6)有法律法規(guī)、國家政策依據的其他情形。8．關于質量保證責任的說法，正確的有()。A、因建設單位錯誤管理造成的質量缺陷，由施工企業(yè)負責維修和承擔費用B、質量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束C、因地震、臺風、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業(yè)負責維修，其費用由建設單位承擔D、建設工程質量保證金是從建設單位應付的工程款中預留的資金答案：BD解析：本題考查質量責任的損失賠償。A錯誤，因建設單位(含監(jiān)理單位)錯誤管理而造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修，其經濟責任由建設單位承擔;如屬監(jiān)理單位責任，則由建設單位向監(jiān)理單位索賠。C錯誤，因地震、臺風、洪水等自然災害或其他不可抗拒原因造成的損壞問題，先由施工單位負責維修，建設參與各方再根據國家具體政策分擔經濟責任。9．代理人在代理活動中應注意的問題有()。A、代理人應在代理權限范圍內進行代理活動B、代理人一般應以被代理人的名義實施代理行為C、代理人應認真履行職責D、委托受權的范圍要明確答案：ABC解析：代理具有如下的法律特征：(1)代理人必須在代理權限范圍內實施代理行為;(2)代理人應該以被代理人的名義實施代理行為;(3)代理行為必須是具有法律意義的行為;(4)代理行為的法律后果歸屬于被代理人。10．下列各選項中，屬于民事法律關系客體的是()。A、建設工程施工合同中的工程價款B、建設工程施工合同中的建筑物C、建材買賣合同中的建筑材料D、建設工程勘察合同中的勘察行為答案：ACD解析：本題考查民事法律關系的客體，民事法律關系的客體指的是作為法律關系內容的民事權利和民事義務所指向的對象。民事法律關系的客體，依利益表現形式可分為財(資金及有價證券)、物、行為、智力成果、人身利益幾類。建設工程施工合同中的工程價款，是發(fā)包方對承包方提供施工服務的對價，屬于民事法律關系的客體?？梢夾選項符合題干要求，是正確選項。建設工程施工合同中的建筑物，是承包方提供施工承攬服務的工作成果，但不屬于民事法律關系的客體。因為承包方將建筑物移交給發(fā)包人的行為，并非是建筑物的買賣行為，不涉及建筑物的物權轉移(因為施工過程中建筑物的所有權就不屬于承包方)?？梢夿選項不符合題干要求。建材買賣合同中的建筑材料，是買賣行為權利義務所指向的對象，屬于民事法律關系的客體?？梢奀選項符合題干要求，是正確選項。建設工程勘察合同的勘查行為，是勘查承包方提供的服務，屬于民事法律關系的客體。可見D選項符合題干要求，是正確選項。建設工程設計合同的施工圖紙，是設計承包方提供的智力成果的載體，并非智力成果本身(例如提供的圖紙不符合要求，并不等于沒有提供圖紙)，不屬于民事法律關系的客體。11．工程竣工驗收合格后，建設單位一直拖欠施工單位的工程款，為清理債權，施工單位將該債權轉讓給某資產管理公司，并書面通知了建設單位，則下列說法正確的是()。A、債權轉讓應當通知建設單位B、債權轉讓后，資產管理公司若無法從建設單位得到清償還可要求施工單位負責C、建設單位可以向資產管理公司主張以自己對施工單位的債權進行抵消D、資產管理公司享有建設單位曾向施工單位提供的付款擔保的權利答案：ACD解析：《民法典》規(guī)定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發(fā)生效力。債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經受讓人同意的除外。A項正確，B項錯誤?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，債務人接到債權轉讓通知后，債務人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張。C項正確?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，債權人轉讓權利的，受讓人取得與債權有關的從權利，但該從權利專屬于債權人自身的除外。D項正確?？键c：考查債權轉讓的效力12．國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》將事故分為四個等級。在事故等級劃分中考慮的因素有()。A、文化因素B、社會因素C、經濟因素D、環(huán)境因素答案：BC解析：事故等級的劃分包括人身、經濟、社會3個要素。13．某建設工程施工合同履行期間，建設單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說法正確的是()。A、建設單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格B、施工單位可就采用新工藝增加的費用向建沒單位索賠C、由此延誤的工期由施工單位承擔違約責任D、只要雙方協商一致且不違反強制性標準，可以變更施工工藝答案：ABD解析：本題考查合同的變更、《建設工程質量管理條例》第28條規(guī)定：“施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料”。本題中建設單位要求采用新的施工工藝的行為，屬施工合同內容變更。《民法典》第258條規(guī)定：“定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失”?？梢夾選項符合題干要求，是正確選項?！睹穹ǖ洹返?85條規(guī)定：“因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用”。承包人有權依據合同及法律規(guī)定提出索賠?？梢夿選項符合題干要求，是正確選項。《民法典》第284條規(guī)定：“因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人可見造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用”。本題中是發(fā)包人要求變更施工工藝導致工期拖延，應當由發(fā)包人承擔工期延誤責任?？梢奀選項不符合題干要求。工程質量標準按照級別可以分為國家標準、地方標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。當事人可以在合同中約定采用的標準，但采用的標準不得低于強制性國家標準?？梢?，D選項符合題干要求，是正確選項。法律關系構成要素可以分為主體、客體和內容。14．關于建設工程保修義務和損失賠償責任的說法，正確的是()。A、施工企業(yè)未按照設計要求施工造成的質量缺陷，由施工企業(yè)負責返修并承擔賠償責任B、因設計問題造成的質量缺陷，施工企業(yè)先負責維修，其賠償責任由施工企業(yè)向設計單位索賠C、因建筑材料質量不合格引起的質量缺陷，如屬施工企業(yè)采購的，由施工企業(yè)負責維修并承擔賠償責任D、因監(jiān)理單位錯誤管理造成的質量缺陷，先由施工企業(yè)負責維修，其賠償責任由施工企業(yè)向監(jiān)理單位索賠答案：AC解析：本題考查的是保修義務的責任落實與損失賠償責任的承擔。對于保修義務的承擔和維修的經濟責任承擔應當按照原則處理，(1)不管是誰的責任造成的質量缺陷，施工單位都有義務維修，但其經濟責任由責任方來承擔，如果是非施工方原因造成的損失，只能通過建設單位向責任方索賠。15．根據《民法典》，關于民事訴訟時效的說法，正確的有()。A、向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間均為3年B、超過訴訟時效期間，權利人的勝訴權消滅C、訴訟時效期間屆滿后，義務人自愿履行債務的，不得請求返還D、當事人違反法律規(guī)定，預先放棄訴訟時效利益的，人民法院不予認可答案：BCD解析：選項A，普通訴訟時效，即向人民法院請求保護民事權利的期間。普通訴訟時效期間通常為3年。選項B，超過訴訟時效期間，在法律上發(fā)生的效力是