商品房合同模板精選

第頁共頁商品房合同模板精選商品房合同模板篇1甲方：乙方：甲乙雙方為購銷商品房事宜，經(jīng)洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。一、乙方向甲方購置座落在組團內(nèi)樓房棟。建筑面積為_____平方米。其面積以省《建筑面積計算規(guī)那么》為準。二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設(shè)施的費用，但不包括建筑稅和公證費。三、付款方法：預(yù)購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣_____元。待房屋建立工作量完成一半時再預(yù)付30%。房屋開工交付乙方時按實際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。四、交房時間：甲方應(yīng)于年月將驗收合格的房屋交付乙方。五、乙方在接到甲方接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方假設(shè)不能驗收接收時，須委托甲方代管，并付甲方代管費。六、乙方從接收所購房屋之日起，甲方按照國家規(guī)定，對房屋質(zhì)量問題實行保修。七、違約責任：1.本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退如甲方違約，那么應(yīng)雙倍退還定金。2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時，每逾期一天，甲方向乙方承當應(yīng)交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提早接收時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。八、乙方需要安裝，由甲方解決，費用由乙方承當。九、乙方對所購房屋享有所有權(quán)，但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規(guī)定及渡假村管理方法。十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如雙方不能達成一致意見時，應(yīng)提交有關(guān)仲裁機關(guān)進展仲裁。十一、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執(zhí)一份副本六份，雙方各執(zhí)三份，正副兩本具有同等法律約束力。十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。十三、本合同附件：1.房屋平面位置及占用土地范圍圖2.別墅暫行管理方法甲方：乙方：代表：代表：地址及：地址及：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：_____年_____月_____日_____年_____月_____日商品房合同模板篇2甲方〔出讓人〕：乙方〔受讓人〕：甲乙雙方根據(jù)《合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，本著老實信譽、平等自愿的原那么，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：第一條【商品房買賣合同轉(zhuǎn)讓及原因】甲方同意將其與簽訂的編號為的《商品房買賣合同》〔該合同已經(jīng)按規(guī)定辦理了登記手續(xù)且房屋已經(jīng)交付，但由于該合同債務(wù)履行方原因未辦理商品房過戶手續(xù)〕下的全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓與乙方，作為甲方對乙方因其他原因產(chǎn)生的債務(wù)的清償。第二條【債權(quán)總金額】該《商品房買賣合同》的債權(quán)總金額為元。第三條【債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知】本合同生效后甲方應(yīng)當及時通知該《商品房買賣合同》的相對人。第四條【債權(quán)轉(zhuǎn)移】《商品房買賣合同》的債務(wù)人接到通知后應(yīng)當按《商品房買賣合同》向本合同受讓人履行《商品房買賣合同》的全部義務(wù)。第五條【合同效力】本合同自雙方簽字后生效。第六條【合同爭議】如在合同履行過程中發(fā)生爭議，先由雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成向。第七條【附件】本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月____日商品房合同模板篇3咀、乙雙方通過友好協(xié)商，就房屋租賃事宜達成如下協(xié)議：一、乙方租用甲方坐落在_________的房屋，建筑面積為_________平方米，租用期_________年，自本合同生效之日開場計算。二、租用期限內(nèi)房屋租金為_________人民幣(含建筑稅)。乙方分_________次支付。本合同生效后的_________天內(nèi)，乙方支付房屋租金的_________%(_________元)，房屋驗收合格后的_________天內(nèi)，乙方支付房屋租金的剩余款額。三、租用期內(nèi)，房屋由乙方使用管理，房屋的房產(chǎn)稅、土地使用稅和其他合理稅費由乙方承當。四、租用期內(nèi)，乙方所用的水、暖、電、熱水、通訊、室外環(huán)衛(wèi)、房屋修繕、綠化維護等由甲方統(tǒng)一管理，發(fā)生的費用由乙方承當。五、第三、四條所發(fā)生的費用，甲方憑單據(jù)、發(fā)票和有關(guān)規(guī)定文件，按各規(guī)定的期限向乙方結(jié)算。六、乙方所租用的房屋，在乙方驗收合格并付清房屋租金后，歸乙方使用。七、在房屋保修期內(nèi)(水電設(shè)施半年、土建一年、采暖設(shè)施一年采暖期，自乙方使用之日算起)甲方對房屋質(zhì)量問題保修。八、乙方效勞人員的臨時戶口等生活上所需辦理的手續(xù)，由甲方幫助與當?shù)赜嘘P(guān)單位聯(lián)絡(luò)解決。九、違約責任：1.本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳房屋租金不退，并一次性支付違約罰金_________元人民幣(自違約之日起三十天內(nèi)付清)。2.本合同生效后，假如甲方違約，甲方向乙方退還剩余租金(即本合同房屋租金的1/30乘以剩余租期年數(shù))，并一次性支付違約罰金_________元人民幣(自違約之日起三十天內(nèi)付清)。3.不滿半年的租期按半年計算，超過半年不滿一年的租期按一年計算。十、在租用期內(nèi)，甲方不得將乙方租用的房屋轉(zhuǎn)租(賣)給任何第三者，假如甲方出售乙方租用的房屋，乙方應(yīng)享受優(yōu)先購置權(quán)，并無需另行支付購房款，同時甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理正式過戶手續(xù)，由此發(fā)生的有關(guān)費用由乙方承當。十一、乙方需要安裝，由甲方解決，費用由乙方承當。十二、在租用期內(nèi)，如遇不可抗拒的災(zāi)害，房屋遭到毀壞，按照房屋建立程序，乙方重新建造房屋。十三、甲方已聲明本合同所標的_________樓房是符合國家有關(guān)政策和法令而建造和經(jīng)營的，甲乙雙方是在符合國家現(xiàn)行的有關(guān)政策和法令的根底上簽定本合同的。在租賃期限內(nèi)如遇同國家新的政策、法令、規(guī)定相悖，使本合同不得不解除時，甲方每年按房租總金額的_________%乘以乙方實際租用年數(shù)計扣房租。十四、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如雙方不能達成一致意見時，應(yīng)提交有關(guān)仲裁機關(guān)進展仲裁。十五、本合同一式_________份。正本_________份，雙方各執(zhí)_________份;副本_________份，雙方各執(zhí)_________份。正副本具有同等法律約束力。十六、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜雙方另行商定。咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日商品房合同模板篇4甲方：___________________________乙方：___________________________甲、乙雙方于________年____月____日簽訂了編號為：_________的《_________市外銷商品房預(yù)售契約》《_________市商品房買賣合同》(下稱“該契約”)?，F(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下一致意見：1.甲方同意按本協(xié)議約定的時間及條件與乙方處理相關(guān)事宜，依該契約的約定，甲方應(yīng)向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應(yīng)利息共計人民幣________元，除尚未歸還之XX行貸款外，甲方需向乙方實際支付人民幣________元。XX行貸款局部款項共計________元由甲方________年____月____日直接返還予貸款XX行，并向乙方提供XX行的收據(jù)，做為乙方與XX行解除借款合同的根據(jù)。2.雙方同意甲方按照以下期限，分期將除XX行貸款局部外的購房款直接支付給乙方(1)________年____月____日之前，甲方向乙方支付______%計_________元直接返還款項。(2)________年____月____日之前，甲方向乙方支付______%計_________元直接返還款項。(3)________年____月____日之前，甲方向乙方支付款項計_________元，以及交付返還全部XX行貸款后XX行所提供的收據(jù)。3.乙方如系以XX行抵押貸款方式支付局部房價款的，自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應(yīng)向貸款XX行支付的抵押貸款月均還款(下稱“月均還款”)，由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還。4.甲方按本協(xié)議第2條第(6)款約定執(zhí)行完畢后，雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后，乙方不再對該契約項下的房屋及其相關(guān)建筑享有任何權(quán)利，甲方有權(quán)另行處置該契約項下房產(chǎn)。在該契約解除之前，假如乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協(xié)商。5.甲方向乙方支付全款計_________元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應(yīng)受權(quán)甲方至_________市國土資與房屋管理局(下稱“房地局”)辦理該契約注銷登記手續(xù)之全部所需文件(包括簽署遞交房地局的解約協(xié)議、返還甲方開具的付款票據(jù)和合同等)。6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續(xù)于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項后____日內(nèi)辦理。7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計_________元到達乙方賬戶開場生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叁份。甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________________年____月____日________年____月____日商品房合同模板篇5出售方(甲方)：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________購置方(乙方)：____________________________________姓名：________性別：____出生：________年____月____日國籍：____________身份證號碼：____________地址：____________郵碼：____________：____________第一條甲方經(jīng)批準，獲得位于____市用地面積____m2的土地使用權(quán)。地塊編號：____使用年期____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地興建樓宇，系____定名____，由甲方預(yù)售。第二條乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第____幢____號(第__層)。建筑面積____m2，土地面積／m2(其中：基底分攤____m2、公用分攤____m2、其他____m2)。第三條甲方定于____年__月__日交付乙方使用。如遇以下特殊原因可延期交付使用，但不得超過____天：1.人力不可抗拒的自然災(zāi)害；2.施工中遇到異常困難及重大技術(shù)問題不能及時解決；3.其他非甲方所能控制的因素。上述原因必須憑____市有關(guān)主管部門的證明文件為根據(jù)，方能延期交付使用。第四條甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為：____單價元／m2，總金額____幣____千____百____十____萬____千____百____十____元(小寫_____萬元)。付款方式：乙方按甲方指定收款銀行：帳戶名稱：________________帳號：_______________分期(一次)付款(見附表一)。第五條乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款，甲方有權(quán)追索違約利息。如逾期____天以上，仍未付所欠款項和利息，甲方有權(quán)單方終止合同，將樓宇出售別人。第六條甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用，應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起計算付款利息，以補償乙方的損失。第七條甲方出售的樓宇須經(jīng)市建筑質(zhì)量檢驗部門驗審合格，并負責保修半年，如質(zhì)量不合格時，乙方有權(quán)提出退房，退房后甲方應(yīng)將已付款項及全部利息在30天內(nèi)退回乙方。第八條甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后，簽訂《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同書》，經(jīng)市府主管部門辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，發(fā)給《房地產(chǎn)權(quán)證》，乙方才能獲得房地產(chǎn)權(quán)。乙方在使用期間，有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)聯(lián)的公共通道、設(shè)施、活動場所，同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德，維護公共設(shè)施和公共利益。商品房合同模板篇6按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴肅執(zhí)行。本合同共＿＿頁第＿＿頁簽訂地點＿＿＿＿簽訂時間＿＿年＿＿月＿＿日合同編號：＿＿＿＿號需方代表人供方代表人訂貨單位郵政編碼供貨單位郵政編碼結(jié)算單位電報掛號結(jié)算單位電報掛號通訊地址電話通訊地址電報掛號結(jié)算銀行帳號結(jié)算銀行電話結(jié)算方式結(jié)算期限到站整車代簽合同單位代表帳號收貨單位零擔記事質(zhì)量標準：驗收方法及期限：運雜費需方承負：包裝費用及要求：通訊地址交貨方式供方運輸方式交〔提〕貨地點需方產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價〔元〕總價〔元〕交〔提〕貨時間一季度二季度三季度四季度鑒〔公〕證意見：經(jīng)辦人：鑒〔公〕證機關(guān)〔章〕年月日金額總計〔大寫〕違約責任供方不能交貨，向需方償付不能交貨貨款總值％的違約金。需方中途退貨，向供方償付退貨局部貨款總值％的違約金。其余違約責任，供需雙方均按《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》的規(guī)定承當。解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由＿＿＿＿仲裁委員會仲裁〔當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴〕。雙方商定的其它事項另附，本合同附件＿＿份此合同一式份，供方份，需方份，鑒〔公〕證機關(guān)份。地質(zhì)機械儀器產(chǎn)品購銷合同附表地質(zhì)本合同共＿＿頁第＿＿頁簽訂日期：＿＿年＿月＿日合同編號：＿＿號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價〔元〕總價〔元〕交〔提〕貨時間備注一季度二季度三季度四季度公布單位:國家工商管理局經(jīng)濟合同司公布日期:1991買方(招標人)：賣方(中標人)：見證方:xxx市招投標交易中心根據(jù)工程的采購結(jié)果，按照《中華人民共和國政府采購法》、《合同法》的規(guī)定，經(jīng)買賣雙方協(xié)商，本著平等互利和老實信譽的原那么，一致同意簽訂本合同。一、貨物內(nèi)容單位：元序號商品名稱品牌、規(guī)格型號、配置(性能參數(shù))數(shù)量單價小計1234合計總額：￥元;大寫：合同總額即中標價，包括賣方設(shè)備價款、安裝、隨機零配件、標配工具、運輸保險、調(diào)試、培訓、質(zhì)保期效勞、各項稅費及合同施行過程中不可預(yù)見費用等。注：貨物名稱內(nèi)容必須與投標文件中貨物名稱內(nèi)容一致。二、合同金額合同金額為(大寫)：________________元(￥_____________元)人民幣。三、設(shè)備要求1、貨物假設(shè)有國家標準按照國家標準驗收，假設(shè)無國家標準按行業(yè)標準驗收，為原制造商制造的全新產(chǎn)品，整機無污染，無侵權(quán)行為、外表無劃損、無任何缺陷隱患，在中國境內(nèi)可依常規(guī)平安合法使用。2.交付驗收標準依次序?qū)φ者m用標準為：①符合中華人民共和國國家平安質(zhì)量標準、環(huán)保標準或行業(yè)標準;②符合招標文件和響應(yīng)承諾中買方認可的合理最正確配置、參數(shù)及各項要求;③貨物來國官方標準。3.進口產(chǎn)品必須具備原產(chǎn)地證明和商檢局的檢驗證明及合法進貨渠道證明。4.貨物為原廠商未啟封全新包裝，具出廠合格證，序列號、包裝箱號與出廠批號一致，并可追索查閱。所有隨設(shè)備的附件必須齊全。5.賣方應(yīng)將關(guān)鍵主機設(shè)備的用戶手冊、保修手冊、有關(guān)單證資料及裝備件、隨機工具等交付給買方，使用操作及平安須知等重要資料應(yīng)附有中文說明。四、交貨期、交貨方式及交貨地點1、交貨期：合同簽訂后天內(nèi)。2、交貨方式按以下第項執(zhí)行;①賣方送貨上門;②賣方代運;③買方自行提自運。3、交貨地點：招標人指定地點。五、安裝與調(diào)試賣方必須按照招標文件的要求和投標文件的承諾，將設(shè)備、系統(tǒng)安裝并調(diào)試至正常運行的最正確狀態(tài)。六、驗收買方組織驗收小組按國家有關(guān)規(guī)定、標準進展驗收，必要時邀請相關(guān)的專業(yè)商品房合同模板篇7出賣人：買受人：鑒于買、賣雙方已于________年________月________日簽定《商品房買賣(預(yù)售)合同》(以下簡稱“主合同”)，為進一步明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特作如下補充約定。本補充協(xié)議與主合同一樣對雙方當事人具有同等的法律約束力，前述合同與本補充協(xié)議有抵觸之處，以本補充協(xié)議為準。第一條買賣雙方同意對主合同第五條補充約定如下：買受人選擇以下第_______種付款方式。一、買受人采用一次性付款方式支付房價款：買受人于本補充協(xié)議簽訂的同時(即___年_______月_______日之前)向人一次性付清購房款，本補充協(xié)議約定房價總款為______元(大寫：______佰_____拾________萬_______仟________佰_______拾________元整，含已付認購定金________元)。二、買受人采用銀行按揭貸款付款方式支付房價款：1、買受人于本補充協(xié)議簽訂時一次性向人支付按揭購房的首付款幣：________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元整(含已付認購定金________元)，余款:________佰________拾________萬________仟元，買受人以向銀行申請按揭貸款的方式進展支付。2、按揭施行方法及相關(guān)責任：1)買受人須于主合同簽訂后3日內(nèi)(即________年________月________日前)自行按照按揭銀行的要求，將辦理按揭手續(xù)所需的相關(guān)文件交到按揭銀行，用于向銀行申請按揭貸款。買受人應(yīng)無條件地配合銀行等相關(guān)單位辦理按揭手續(xù);2)買受人承諾在簽訂主合同以及本補充協(xié)議時，已經(jīng)充分理解到個人住房按揭貸款的辦理條件和程序，并同意根據(jù)所購房屋等實際情況，如實填寫《個人住房按揭貸款承諾書》。假設(shè)買受人在本協(xié)議簽訂之日起________日內(nèi)仍未辦理完畢按揭貸款手續(xù)的(以與按揭貸款銀行簽署《個人住房按揭貸款合同》為準)，那么視為買受人違約，此種情況下，人有權(quán)在書面告知買受人的情況下行使合同解除權(quán)，買受人應(yīng)向人支付合同約定總購房款_____的違約金。買受人應(yīng)當承當?shù)倪`約金由人從買受人已經(jīng)支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應(yīng)承當?shù)倪`約金后剩余局部，由人無息退還給買受人;3)買受人向銀行申請按揭貸款金額及年限以銀行最終批復(fù)為準。如銀行批準的貸款金額與買受人申請的金額不一致，那么兩者之間的差額作為買受人應(yīng)當另行支付的首付款，并由買受人在銀行批復(fù)貸款額度確定之日起7日內(nèi)付清，買受人逾期付清，那么視為買受人違約，人有權(quán)行使合同解除權(quán)，買受人應(yīng)向人支付合同約定總購房款____5%____的違約金。買受人應(yīng)當承當?shù)倪`約金由人從買受人已經(jīng)支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應(yīng)承當?shù)倪`約金后剩余局部，由人無息退還給買受人。第二條關(guān)于房屋交付事項的補充約定：1、有以下情形之一的，人有權(quán)抗辯買受人提出的按照主合同約定的時間交付房屋的懇求，直至買受人履行了相應(yīng)的義務(wù)：1)買受人未付清主合同及本補充協(xié)議約定的應(yīng)付款或應(yīng)承當?shù)倪`約金;2)買受人未與人辦理完畢房屋面積補差(合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積之間的誤差)協(xié)議的簽訂及房款找補手續(xù)之前;3)按揭付款的買受人未向人提交代辦權(quán)屬證書的資料和費用的。2、主合同及本補充協(xié)議簽署后，因不可抗力、行為(包括但不限于行政命令、國家法律法規(guī)、政策變更等)、工程施工片區(qū)停水、停電等因素造成逾期交房的，人可據(jù)實延期交房而不承當逾期交房違約責任;3、房屋到達主合同約定的交付使用條件時，無論買受人是否接到人發(fā)出的書面交房通知，買受人均應(yīng)按主合同約定的交房期限前往辦理房屋交接手續(xù)。人對房屋交付日期另作通知的，那么按人發(fā)出的書面交房通知規(guī)定的日期辦理房屋交接手續(xù)。買受人逾期不到指定地點接房并辦理房屋交接手續(xù)，或逾期未簽署房屋交接清單的，其責任由買受人自行承當，人不承當任何責任，雙方均同意以主合同約定的交付期限的最后一天作為該房屋實際交付時間，房屋的毀損、滅失風險及應(yīng)繳納的物業(yè)管理費用自房屋交付之日起由買受人承當。由于買受人過錯，未能按期交付，應(yīng)視為人已按時交付，房屋的保修期開場計算，與商品房有關(guān)的包括但不限于物業(yè)管理費、水電費、維修資金、全部稅費及風險即由買受人承當。買受人假如購置的是現(xiàn)房，那么應(yīng)在合同約定的交付期限內(nèi)自行向人領(lǐng)取房屋交付通知;4、房屋交付時，應(yīng)由買受人本人自行辦理房屋交付手續(xù)。假設(shè)買受人本人確實無法在主合同約定的交付期限屆滿之前辦理房屋交付手續(xù)時，可以委托的方式委托代理人代理履行房屋的交付手續(xù)，委托代理應(yīng)具備代理的.法定要件外，于主合同約定的交付期限屆滿前向人提交書;5、房屋交付時，買受人應(yīng)按成都市有關(guān)規(guī)定將所購商品房的首次專項維修資金交由人代收代繳至房產(chǎn)管理部門指定專戶管理銀行，買受人所購房屋的專項維修資金以規(guī)定的標準為準;如因買受人原因?qū)е挛窗磿r交納上述費用的，買受人應(yīng)每日向人支付合同約定的房屋總價款的萬分之五作為違約金;同時人不承當逾期辦理房屋權(quán)屬證書的責任;6、買受人承諾按照主合同對房屋用處的約定使用房屋，不做商業(yè)、辦公使用或出租給別人做商業(yè)、辦公使用;7、人有權(quán)將主合同附件六中約定的裝飾、設(shè)備更換為同檔次的裝飾、設(shè)備，并不視為違約，無需承當違約責任。第三條買賣雙方同意對主合同第十三條補充約定如下：1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含本數(shù))的，據(jù)實結(jié)算房款;2)面積誤差比絕對值超過3%(不含本數(shù))時，買受人不退房。實測套內(nèi)建筑面積大于合同約定套內(nèi)建筑面積時，面積誤差比3%以內(nèi)(含本數(shù))局部的房價款由買受人補足;超過3%局部的房價款由人承當，產(chǎn)權(quán)歸買受人。實測套內(nèi)建筑面積小于合同約定套內(nèi)建筑面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含本數(shù))局部的房價款由人返還買受人;絕對值超過3%局部的房價款由人雙倍返還買受人;3)面積誤差比=(實測套內(nèi)建筑面積-合同約定套內(nèi)建筑面積)÷合同約定套內(nèi)建筑面積100%。第四條關(guān)于附帶花園或露臺的約定：1、買受人同意：買受人所購房屋建筑區(qū)劃范圍內(nèi)，與底層房屋直接毗連的花園或露臺使用權(quán)由人統(tǒng)一分割，并受權(quán)相應(yīng)的底層房屋買受人專有使用，非該相應(yīng)底層房屋買受人自愿不可撤銷的放棄對該局部綠地的共有使用權(quán);2、買受人同意：買受人所購房屋所在樓宇附帶有屋頂花園或露臺的，由人統(tǒng)一分割，并受權(quán)購置該房屋的買受人專有使用，對人統(tǒng)一分割，非該頂層房屋買受人自愿不可撤銷的放棄對該局部的使用權(quán)，不得主張任何權(quán)益;3、買受人同意：購置附帶花園或露臺的房屋的買受人必須為公共維修提供方便并遵守物業(yè)管理的相關(guān)管理規(guī)定，并不得改變和損害花園或露臺的隔離方式及其內(nèi)設(shè)臵和相關(guān)的公共設(shè)施，不得改變花園或露臺用處，不得建造構(gòu)筑物;4、上述附帶花園或露臺的大致位臵和形狀、范圍、面積，由人在銷售時展示給享有專有使用權(quán)的買受人，但其實際的位臵、形狀、范圍、面積可由人根據(jù)修建地點的詳細情況加以確定，買受人不得因?qū)嶋H狀況與展示不一致而提出任何異議或者要求人賠償。第五條買受人委托人辦理本補充協(xié)議項下商品房房屋產(chǎn)權(quán)證的，買受人須全力配合辦證事宜并向人出具委托手續(xù)，在人向其交付本補充協(xié)議項下的商品房時，須向人支付按國家規(guī)定應(yīng)由買受人承當?shù)霓k理房屋產(chǎn)權(quán)證所需各種稅、費并提交相關(guān)全部資料。人應(yīng)在商品房所在工程所有物業(yè)的房屋產(chǎn)權(quán)證辦理完畢之日起2年內(nèi)協(xié)助買受人辦理分戶《國有土地使用證》，并將需由人提供的資料交國土管理部門。如因買受人原因?qū)е挛丛谏鲜銎谙迌?nèi)向人支付上述費用并提交相關(guān)資料，由此導致權(quán)證辦理延遲的責任由買受人自行承當，買受人同時應(yīng)賠償因此給人造成的損失。第六條雙方約定主合同及其附件、本補充協(xié)議之外的任何文件或資料均不對買賣雙方具備約束力，也不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準及條件，其內(nèi)容僅供參考。第七條買賣雙方在主合同及本補充協(xié)議履行過程中，如無任何約定或法定的解除條件下單方面要求解除主合同及本補充協(xié)議的，均視為違約，違約方按合同約定的購房總款的____________向守約方支付違約金前方可解除主合同及本補充協(xié)議。買、賣雙方行使合同解除權(quán)并導致主合同及本補充協(xié)議解除的，自解除之日起________日內(nèi)買受人應(yīng)協(xié)助人到房管局辦理買賣合同備案登記的撤銷手續(xù)，否那么人有權(quán)回絕退還買受人購房款。第八條買賣雙方中的任何一方均應(yīng)本著老實信譽原那么來對待相對人在履行合同時的通知、告知事項，如因重大事項需履行書面通知義務(wù)的，那么應(yīng)按照雙方在合同中約定的通訊地址以特快專遞的形式通知相對人，寄發(fā)特快專遞的一方在郵局寄發(fā)通知或告知內(nèi)容時的相關(guān)憑證可以作為履行通知義務(wù)的根據(jù)。在成都市市內(nèi)，寄發(fā)特快專遞后的第3日視為送達日;在成都市以外的中華人民共和國境內(nèi)，寄發(fā)特快專遞后的第5日視為送達日，否那么相對人因無法盡到通知義務(wù)的后果應(yīng)由過錯人自行承當。第九條在本協(xié)議簽訂后，買賣雙方中的任何一方因住所地、等通信及通訊聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化的，均應(yīng)以書面方式2日內(nèi)告知對方。否那么相對人因無法盡到通知義務(wù)的后果應(yīng)由過錯人自行承當。第十條人在本補充協(xié)議簽訂之前已向買受人明示《商品房銷售管理方法》、《商品房買賣(預(yù)售)合同示范文本》、《城市商品房預(yù)售管理方法》、預(yù)售答應(yīng)證(或者城市房屋權(quán)屬證書)、國有土地使用證等相關(guān)證件及文件，買受人已理解并知悉上述法律法規(guī)、示范文本和證件所說明的內(nèi)容，人還在簽訂本補充協(xié)議前，向買受人明示了《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規(guī)約》和《前期物業(yè)效勞合同》并予以了說明，買受人在此承諾遵守該《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規(guī)約》和《前期物業(yè)效勞合同》。第十一條人已對《商品房買賣(預(yù)售)合同》及本協(xié)議中所有作黑體字標識的條款對買受人進展了充分說明，并對其他條款根據(jù)買受人的重述進展了說明，買受人在此承諾無異議。第十二條本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。出賣人：受權(quán)代表：年____月____日買受人：委托代理人：____年____月____日商品房合同模板篇8上訴人〔原審被告〕：XX置業(yè)參謀地址：XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號法定代表人：被上訴人〔原審原告〕：Z女士地址：XX市XX區(qū)XX街原審被告：XXA房地產(chǎn)開發(fā)地址：XX市XX區(qū)XX東路XX號法定代表人：上訴懇求：1、撤銷原審訊決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟懇求；2、改判由被上訴人承當本案一審及二審全部訴訟費用。上訴人XXV置業(yè)參謀、XXA房地產(chǎn)開發(fā)與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審訊決之第一、二項，特提起上訴，詳細事實與理由如下：一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務(wù)，原審認定事實不清。首先，上訴人委托合同項下義務(wù)為提供裝修咨詢效勞，而不是進展實際的裝修施工。其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經(jīng)充分、有效、好心的履行了裝修咨詢義務(wù)。最后，至于裝修方案最終未能付諸施行，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、回絕簽署正式的商品房買賣合同。因此，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢效勞義務(wù)的事實予以認定，系屬認定事實不清。二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢效勞義務(wù)，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報酬，事實上，許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。反觀原審訊決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關(guān)系的情況下，逕行根據(jù)，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應(yīng)當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤?？傊?，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律根據(jù)，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴懇求。此致XX市中級人民法院上訴人：XX置業(yè)參謀〔蓋章〕日期：20年月日商品房合同模板篇9賣方〔以下簡稱甲方〕：____________買方〔以下簡稱乙方〕：____________甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定，已依法獲得北京市________區(qū)〔縣〕____________地塊的國有土地使用權(quán)，土地使用面積為____________平方米，土地使用年限____年，自____年____月____日至____年____月____日止，國有土地使用證號為____________。甲方在上述地塊上建立的________________，現(xiàn)已具備規(guī)定的預(yù)售條件，經(jīng)北京市房屋土地管理局批準，準予上市預(yù)售，商品房銷售答應(yīng)證號為京房內(nèi)證字第________號。乙方自愿購置甲方的____________房屋，房屋用處為____________。乙方預(yù)購房屋的定金為人民幣____________元。雙方經(jīng)協(xié)商，就該房屋的預(yù)售預(yù)購事項訂立本契約。第一條_______房屋，該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為_______平方米〔包括：套內(nèi)建筑面積_______平方米，分攤的共有共用建筑面積_______平方米〕。共有共用部位詳見附件二。上述建筑面積為甲方暫測面積，房屋開工后以測繪部門實測面積為準。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，土地使用面積〔含分攤的共有共用面積〕為__________平方米，該土地使用面積為甲方暫測面積，房屋開工后以測繪部門實測面積為準。土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至_____年____月____日止。第二條甲乙雙方同意，結(jié)算房價款時，房屋的實測建筑面積與暫測建筑面積的誤差不超過暫測建筑面積的±______%〔含〕時，按照本契約第三條所述房屋單價據(jù)實結(jié)算；房屋建筑面積誤差超過上述約定幅度時，自甲方向乙方出示測繪部門實測面積數(shù)據(jù)之日起____日內(nèi)，甲乙雙方同意按下述第____種〔大寫〕方式處理：1、乙方有權(quán)解除本契約，契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效，甲方除在契約解除之日起30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外，并須將乙方已付房價款及利息全部退還乙方。利息按________利率計算。2、按照本契約第三條所述房屋單價據(jù)實結(jié)算。3、_________________________________________________。第三條雙方同意上述預(yù)售房屋售價為每建筑平方米人民幣________________元，價款合計為人民幣〔大寫〕____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整〔小寫〕元。付款方式見本契約附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時轉(zhuǎn)為購房價款。甲方售樓款監(jiān)管銀行____________，銀行帳號為____________。第四條乙方如未按本契約附件三付款方式規(guī)定的時間付款，甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本契約約定的付款期限第二日起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之_______〔大寫數(shù)字〕向甲方支付延期違約金。逾期超過_______日〔遇法定節(jié)假日順延〕乙方仍未付款的，甲方有權(quán)解除本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。第五條甲方向乙方交付房屋時，應(yīng)同時提交建立工程質(zhì)量監(jiān)視部門出具的《北京市建立工程質(zhì)量合格證書》和測繪部門實測面積數(shù)據(jù)；假設(shè)雙方約定交付初裝修房屋的，須按照《北京市公共建筑工程施行初裝修質(zhì)量核定規(guī)定〔試行〕》、《北京市住房工程實行初裝修開工工質(zhì)量核定規(guī)定〔試行〕》的要洋，提交建立工程質(zhì)量監(jiān)視部門驗收合格證件和測繪部門實測面積數(shù)據(jù)。符合本條款所述條件后，甲方交付房屋的日期為____年____月____日。甲方交付的房屋被建立工程質(zhì)量監(jiān)視部門認定不合格的，乙方有權(quán)解除本契約，甲方在契約解除之日起30日內(nèi)除向乙方雙倍返還定金外，還應(yīng)全部退還乙方已付的房價款及利息，利息按____利率計算。第六條甲方交付房屋的裝修、設(shè)備與附件規(guī)定的標準不符的，甲方同意按________________向乙方補償。第七條除不可抗力外，甲方未按期將房屋交付給乙方的，乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金支付時間向本契約約定房屋交付之日第二日起至實際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之________〔大寫數(shù)字〕向乙方支付違約金。逾期超過____日〔遇法定節(jié)假日順延〕甲方仍未交付房屋的，乙方有權(quán)解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除契約之日起30日內(nèi)須將乙方已支付的房價款及利息全部退還乙方，并向乙方雙倍返還定金〔利息計算同第五條〕。第八條本契約簽訂后，因甲方變更其建筑設(shè)計而影響乙方購置房屋的套內(nèi)面積、平面布局和使用空間的，應(yīng)于____日內(nèi)書面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內(nèi)有權(quán)解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除契約之日起30日內(nèi)須將乙方已付的購房價款及利息退還乙方〔利息計算同第五條〕，并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設(shè)計不告知乙方的，乙方有權(quán)解除本契約，甲方除應(yīng)退還乙方已付的房價款及利息〔利息計算同第五條〕，并向乙方雙倍返還定金外，還應(yīng)承當補充協(xié)議中雙方約定的違約責任。第九條甲方同意按《建立工程質(zhì)量管理方法》、《北京市建立工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定，自開工房屋交付之日起對乙方購置的房屋進展保修。第十條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前，其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。第十一條雙方同意在簽訂本契約后三十日內(nèi)，持本契約和有關(guān)證件共同到北京市________________房地產(chǎn)交易管理部門辦理預(yù)售、預(yù)購登記手續(xù)。第十二條本契約簽訂后至房屋交用前，乙方不得轉(zhuǎn)讓所預(yù)購的房屋，如有特殊原因轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)甲方同意并簽訂預(yù)售轉(zhuǎn)讓書面協(xié)議，報市房屋土地管理局批準。第十三條雙方同意房屋符合交用條件時按規(guī)定共同到房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續(xù)，申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件，并按規(guī)定交納有關(guān)稅費。第十四條本契約在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，雙方同意按以下第______種〔大寫〕方式解決糾紛1、提交北京仲裁委員會仲裁。2、任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。第十五條本契約未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本契約不可分割的組成局部，具有同等法律效力。第十六條本契約正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，副本共____份，房地產(chǎn)交易管理部門壹份，____________。甲方〔簽章〕：__________乙方〔簽章〕：____________法定代表人：____________法定代表人：______________身份證號碼：____________身份證號碼：______________地址：__________________地址：____________________聯(lián)絡(luò)：______________聯(lián)絡(luò)：________________郵政編碼：______________郵政編碼：________________代理人：________________代理人：__________________聯(lián)絡(luò)：______________聯(lián)絡(luò)：________________________年____月______日________年____月________日預(yù)售登記機關(guān)：__________________________________〔章〕經(jīng)辦人：______________________________________________附件一房屋狀況〔略〕附件二共有共用部位〔略〕附件三付款方式〔略〕出售方〔甲方〕：_________________地址：___________________________郵碼：___________________________：___________________________購置方〔乙方〕：_________________姓名：___________________________性別：___________________________出生：_________年______月______日國籍：___________________________身份證號碼：_____________________地址：___________________________郵碼：___________________________：___________________________第一條甲方經(jīng)批準，獲得位于______市用地面積______平方米的土地使用權(quán)。地塊編號：______，使用年期______年，自______年______月______日起至______年______月_____日止。甲方在上述土地興建樓宇，系_________，定名______，由甲方預(yù)售。第二條乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第______幢______號〔第__層〕。建筑面積______平方米，土地面積平方米〔其中：基底分攤______平方米、公用分攤______平方米、其他______平方米〕。第三條甲方定于______年__月__日交付乙方使用。如遇以下特殊原因可延期交付使用，但不得超過______天：1、人力不可抗拒的自然災(zāi)害；2、施工中遇到異常困難及重大技術(shù)問題不能及時解決；3、其他非甲方所能控制的因素。上述原因必須憑______市有關(guān)主管部門的證明文件為根據(jù)，方能延期交付使用。第四條甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為：______單價元平方米，總金額______幣______千______百______十____萬______千______百______十______元〔小寫_______萬元〕。付款方式：乙方按甲方指定收款銀行：帳戶名稱：____________帳號：_______第五條乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款，甲方有權(quán)追索違約利息。如逾期______天以上，仍未付所欠款項和利息，甲方有權(quán)單方終止合同，將樓宇出售別人。第六條甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用，應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起計算付款利息，以補償乙方的損失。第七條甲方出售的樓宇須經(jīng)________市建筑質(zhì)量檢驗部門驗審合格，并負責保修半年，如質(zhì)量不合格時，乙方有權(quán)提出退房，退房后甲方應(yīng)將已付款項及全部利息在30天內(nèi)退回乙方。第八條甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后，簽訂《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同書》，經(jīng)市府主管部門辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，發(fā)給《房地產(chǎn)權(quán)證》，乙方才能獲得房地產(chǎn)權(quán)。乙方在使用期間，有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)聯(lián)的公共通道、設(shè)施、活動場所，同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德，維護公共設(shè)施和公共利益。第九條乙方所購樓宇只作_____________使用，在使用期間不得擅自改變該樓宇構(gòu)造和用處，如有損壞應(yīng)自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地，按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費。第十條預(yù)售的樓宇，乙方不許轉(zhuǎn)讓、抵押，否那么，后果自負。第十一條本合同自簽訂蓋章之日起生效，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，不能解決時，按以下〔〕項解決：1、由仲裁機關(guān)仲裁；2、由人民法院裁判。第十二條本合同正本一式四份，甲乙雙方、公證機關(guān)、房地產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)各一份。甲方：__________________代表人：______________________年______月______日乙方：__________________代表人：______________________年______月______日合同編號：_____________________出賣人：_________________________________________________買受人：_________________________________________________說明1、本合同文本為示范文本，由北京市建立委員會和北京市工商行政管理局共同制定。2、簽訂合同前，出賣人應(yīng)當向買受人出示商品房預(yù)售答應(yīng)證及其他有關(guān)證書和證明文件。3、當事人應(yīng)當按照自愿、公平及老實信譽的原那么訂立合同，任何一方不得將自己的意志強加給另一方。雙方當事人可以對文本條款的內(nèi)容進展修改、增補或刪減。合同生效后，未被修改的文本打印文字視為雙方當事人同意內(nèi)容。4、簽訂合同前，買受人應(yīng)當仔細閱讀合同條款，應(yīng)當特別仔細審閱其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內(nèi)容。5、為表達合同雙方的自愿原那么，本合同文本中相關(guān)條款后留有空白行，供雙方自行約定或補充約定。出賣人與買受人可以針對合同中未約定或約定不詳?shù)膬?nèi)容，根據(jù)所售工程的詳細情況簽訂公平合理的補充協(xié)議，也可以在相關(guān)條款后的空白行中進展補充約定。6、本合同文本__________________國籍：________________________________________出生日期：______年______月______日，性別：_________________________通訊地址：_________________________________________________________郵政編碼：______________________聯(lián)絡(luò)：__________________________________________國籍：_________________________________________________________出生日期：______年______月______日，性別：_________________________通訊地址：_________________________________________________________郵政編碼：______________________聯(lián)絡(luò)：_________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理方法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的根底上就商品房預(yù)售事宜達成如下協(xié)議：第一條工程建立根據(jù)出賣人以________；_____________________________________________________________________〔簽章〕：_______〔簽章〕：______________簽訂時間：_________年_______月_____日簽訂時間：_________年_______月______日簽訂地點：___________________________簽訂地點：____________________________附件一房屋平面圖及在整個樓棟中的位置圖〔應(yīng)標明方位〕附件二共用部位與共用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明1、被分攤的共用部位的名稱、用處、所在位置、面積。2、參與分攤公用建筑面積的商品房名稱、用處、所在位置、面積、分攤系數(shù)。3、不分攤的共用部位。附件三該商品房獲得抵押權(quán)人同意銷售的證明及抵押當事人的相關(guān)約定附件四計價方式與房價款的其他約定附件五付款方式及期限的約定附件六裝飾和設(shè)備標準的約定1、采暖系統(tǒng)：〔1〕集中采暖：___________________________；〔2〕分戶采暖：_____________________________；〔3〕采暖設(shè)備品牌：_______________________________________________。2、保溫材料：〔〕外墻保溫：________。〔2〕內(nèi)墻保溫：__________________________________。3、外墻：____________________________。4、內(nèi)墻：_______________________________________。5、頂棚：_________________________________。6、室內(nèi)地面：________。7、門窗：〔1〕外窗構(gòu)造尺寸為：_____________________________________________；〔2〕開啟方式為：_________________________________________________；〔3〕門窗型材：___________。8、廚房：〔1〕地面：_________________________________；〔2〕墻面：_________________________________；〔3〕頂棚：_____________________________；〔4〕廚具：______________________________________________________。9、衛(wèi)生間：〔1〕地面：_________________________________；〔2〕墻面：__________________________；〔3〕頂棚：_____________________________；10、陽臺：______________。11、電梯：〔1〕電梯品牌名稱：_______________________________________________；〔2〕電梯速度：_____米秒；〔3〕電梯載重量：__________________________千克；〔4〕_____________________________________________________________。12、其他_____________________________________________________________附件七物業(yè)效勞〔本附件內(nèi)容與出賣人和物業(yè)管理企業(yè)簽訂的前期物業(yè)效勞合同一致〕一、物業(yè)效勞內(nèi)容二、物業(yè)效勞質(zhì)量三、物業(yè)收費工程及價格四、業(yè)主臨時公約五、其他約定北京市建立委員會北京市工商行政管理局年月日延伸閱讀2023商品房轉(zhuǎn)讓合同模板根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上，就乙方向甲方購置商品房，甲、乙雙方達成如下協(xié)議：第一條甲方用地根據(jù)及商品房座落位置。甲方以________方式獲得位于____________，編號為________的地塊的土地使用權(quán)。(土地使用權(quán)出讓合同號)(土地使用權(quán)劃撥批準文件號)為________。劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準文件號為________。土地使用權(quán)證號為________，土地面積為________，地塊規(guī)劃用處為____，土地使用權(quán)年限自____年__月__日至____年__月__日止。甲方經(jīng)批準，在上述地塊上建立商品房，(現(xiàn)定名)(暫定名)________，主體建筑物的性質(zhì)為____，屬____構(gòu)造，建筑層數(shù)為____層。工程建立規(guī)劃答應(yīng)證號為________。第二條乙方所購商品房的面積。乙方向甲方購置商品房(以下簡稱該商品房)建筑面積共________平方米(其中實得建筑面積________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積________平方米)，共________(套)(間)。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準。)該商品房分別為本合同第一條規(guī)定的工程中的：第________(幢)(座)____層____號房，第________(幢)(座)____層____號房，第________(幢)(座)____層____號房。上述面積為(甲方暫測)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定)面積。如暫測面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權(quán)與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一致的原那么，該商品房相應(yīng)占有的土地使用權(quán)，在辦理土地使用權(quán)登記時由政府主管部門核定。第三條該商品房銷售特征。該商品房為(現(xiàn)房)(預(yù)售商品房)。預(yù)售商品房批準機關(guān)為________，商品房預(yù)售答應(yīng)證號為________。該商品房為(內(nèi)銷)(外銷)商品房。外銷商品房批準機關(guān)為________，外銷商品房答應(yīng)證號為________。第四條價格與費用。該商品房(屬于)(不屬于)政府定價的商品房。按實得建筑面積計算，該商品房單位面積(暫定價)為每平方米____元，總金額為(____幣)________元。除上述房價款外，甲方根據(jù)有關(guān)規(guī)定代政府收取以下稅費：1.代收______________，計(____幣)__________________元；2.代收______________，計(____幣)__________________元；3.代收______________，計(____幣)__________________元。上述代收稅費合計(____幣)______________________元。第五條實際面積與暫測面積差異的處理。該商品房產(chǎn)交付時，________房屋實際面積與暫測面積的差異不超過暫測面積的±____％(不包括±____％)時，上述房價款保持不變。實際面積與暫測面積差異超過暫測面積的±____％(包括±____％)時，甲乙雙方同意按下述第____種方式處理：1.乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按____利率付給利息。乙方如未按本合同第八條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期第二天起至實際付款之日止，月利息按________計算。逾期超過____天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權(quán)按下述第____種約定，追究乙方的違約責任：1.終止合同，乙方按累計應(yīng)付款的____％向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額局部由乙方據(jù)實賠償。2.乙方按累計應(yīng)付款的____％向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行。第十一條交付期限。甲方須于____年__月__日前，將經(jīng)開工驗收(包括建筑工程質(zhì)量驗收和按規(guī)定必須的綜合驗收)合格，并符合本合同附件二所規(guī)定的裝飾和設(shè)備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇以下特殊原因，除甲、乙雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，甲方可據(jù)實予以延期：1.不可抗拒的火災(zāi)、水災(zāi)、地震等自然災(zāi)害；第十二條甲方逾期交付的違約責任。除本合同第