拖欠工程款合同書

拖欠工程款合同書篇一：拖欠工程款支付協(xié)議書

拖欠工程款支付協(xié)議書

甲方：福建昭華置業(yè)有限公司

乙方：福建省邵武三建工程有限公司

依據(jù)施工合同約定，至XX年3月20日甲方拖欠乙方工程款累計肆佰柒拾萬元整（4700000元），導致乙方資金驚慌，無法正常施工，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成如下補充協(xié)議：

1、由乙方自籌資金接著施工，盡快完成帕美諾莊園二期會所工程。

2、甲方從4月1日起按月利息壹分伍厘連同本金一次性在三個月內(nèi)支付給乙方。

3、甲方若在三個月內(nèi)無法支付，時間達到六個月，則按月利息貳分計算。

4、若半年內(nèi)甲方仍無法支付，則用乙方承建的帕美諾莊園商品房按乙方的建筑成本價抵押還款，甲方應在一個月內(nèi)為乙方辦理該批房屋的相關房產(chǎn)證手續(xù)。

甲方（蓋章）乙方（蓋章）

法人代表人（簽字）法人代表人（簽字）

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

篇二：拖欠工程款的法律規(guī)定

拖欠工程款的法律規(guī)定

作者|裴凈凈

單位|河南煥廷律師事務所

拖欠工程款是指在建設工程中，發(fā)包方不按合同或結(jié)算報告支付工程款，導致拖欠承包方工程，而承包方又拖欠分包商等一系債務。

那么關于拖欠工程款，法律是怎樣規(guī)定的？關于拖欠工程款適用的法律規(guī)定，主要適用《合同法》第十六章和《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的說明》。

一、《合同法》第十六章建筑工程施工合同第269-287條

發(fā)包人拖欠工程款，承包人可自行協(xié)商折價拍賣建筑工程，也可以申請法院拍賣，不宜折價拍賣的，可以通過訴訟途徑解決。法律依據(jù)：

其次百八十六條發(fā)包人未依據(jù)約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除依據(jù)建設工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。

二、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的說明》

第一，建筑工程施工合同無效不影響工程款的支付

法律依據(jù)：

其次條建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人懇求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。

第三條建設工程施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的，依據(jù)以下情形分別處理：

(一)修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人懇求承包人擔當修復費用的，應予支持;

(二)修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人懇求支付工程價款的，不予支持。

其次，對墊資行為性質(zhì)無約定，依據(jù)工程款處理。

法律依據(jù)

第六條當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人懇求依據(jù)約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。

當事人對墊資沒有約定的，依據(jù)工程欠款處理。

當事人對墊資利息沒有約定，承包人懇求支付利息的，不予支持。

第三，合同解除后工程價款支付問題

第十條建設工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應當依據(jù)約定支付相應的工程價款；已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量不合格的，參照本說明第三條規(guī)定處理。

第四，發(fā)包人的懇求削減工程價款權

第十一條因承包人的過錯造成建設工程質(zhì)量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發(fā)包人懇求削減支付工程價款的，應予支持。

第五，關于逾期支付工程款的利息問題

第十七條當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，依據(jù)約定處理;沒有約定的，依據(jù)中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。

第十八條利息從應付工程價款之日計付。當事人應付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：

(一)建設工程已實際交付的，為交付之日;

(二)建設工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日;

(三)建設工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當事人起訴之日。

結(jié)語

以上就是建筑工程施工合同糾紛中關于“拖欠工程款法法律規(guī)定”問題解讀，希望能為大家?guī)韼椭?，如遇到較為困難的狀況，建議詢問建筑工程施工合同糾紛類律師。

篇三：無拖欠工程款承諾書0411025

承諾書

我（單位）申請項目（施工合同備案編碼）施工許可，慎重承諾：

1、截至該項目施工許可申請之日，我（單位）所負責建設的全部工程項目（含已完工及在建）無拖欠工程款情形；

2、在該項目建設過程中，我（單位）保證依據(jù)合同約定方式按時支付工程款，不拖欠工程款。

如有違此承諾，愿按相關規(guī)定接受懲罰，并擔當相應的法律責任。

單位名稱（公章）：年月日

篇四：不拖欠工程款承諾書

關于不拖欠工程款的承諾書

由我單位建設的工程即將進入施工階段，為確保工程順當進行，營造良好和諧的施工氛圍，本公司慎重承諾：截止到申請之日無拖欠工程款，并將剛好、仔細履行與施工單位、供貨單位簽訂的合同條款，不拖欠各單位應得的工程款。

特此承諾！

建設單位：

日期：

篇五：如何索要拖欠的工程款

如何索要拖欠的工程款

作者|裴凈凈

單位|河南煥廷律師事務所

拖欠工程款是指在建設工程中，發(fā)包方不按合同或結(jié)算報告支付工程款，導致拖欠承包方工程，而承包方又拖欠分包商等一系債務。

那么假如被老板拖欠工程款怎么辦？

一、索要工程款前提：建設工程經(jīng)竣工驗收結(jié)果要合格

我國法律規(guī)定，建筑工程施工合同的效力及解除均不影響工程款的支付，只要最終建設施工合同經(jīng)竣工驗收合格（包括修復后的），承包人就有權懇求支付拖欠工程款。

二、索要工程款對象：發(fā)包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人

實際施工人可以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴。

三、索要工程款時效：2年

工程款如超過訴訟時效，施工方將丟失勝訴權，對方可以此為由拒付工程款。工程款追索的訴訟時效為2年，這是一般原則，特殊狀況下訴訟時效可以延長，從知道或者應當知道權利被侵害時起計算。

假如主見預付款或進度款，則從合同約定的應付款之日起算；

假如主見結(jié)算款，則從結(jié)算完成后的約定付款之日起算。

四、索要工程款范圍：墊資和利息

施工過程存在墊資行為的，若雙方對墊資沒有特殊約定的，依據(jù)工程欠款處理。

雙方對欠付工程價款利息計付標準有約定的，依據(jù)約定處理；沒有約定的，依據(jù)中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。

利息從應付工程價款之日計付。

應付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：

(一)建設工程已實際交付的，為交付之日;

(二)建設工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日;

(三)建設工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當事人起訴之日。

五、充分運用建設工程價款優(yōu)先受償權

發(fā)包人未依據(jù)約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。

發(fā)包人逾期不支付的，除依據(jù)建設工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。

建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。

六、發(fā)包人惡意拖欠工程款，承包人或施工人可以提起代位權訴訟有些發(fā)包人往往以對外債務收不回來為借口表示無力支付工程款，對此承包人可依據(jù)合同法的規(guī)定提起代位權訴訟。

《合同法》第73條規(guī)定：“因債務人怠于行使其到期債權，對債權人造成損害的，債權人可以向人民法院懇求以自己的名義代位行使債務人的債權。”

提起代位權訴訟需留意以下問題：

1、承包人與發(fā)包人已經(jīng)辦理了工程款結(jié)算手續(xù)，發(fā)包人的確應當支付工程款而沒有支付。

2、行使代位權的前提是：發(fā)包人不支付承包人的工程款，又不以訴訟方式或仲裁方式向其債務人主見其到期債權，導致承包人不能拿到工程款。

3、承包人的工程款已經(jīng)超過付款期限，發(fā)包人仍舊沒有支付。

4、發(fā)包人的債權不是基于扶養(yǎng)關系、撫養(yǎng)關系、贍養(yǎng)關系而產(chǎn)生的諸如繼承的債權。

結(jié)語

以上就是建筑工程施工合同糾紛中關于“索要拖欠工程款方法”問題解讀，希望能為大家?guī)韼椭?，如遇到較為困難的狀況，建議詢問建筑工程施工合同糾紛類律師。

篇六：無拖欠工程款情形的承諾書

無拖欠工程款情形的承諾書

鹿城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局：

由我單位建設的稱“該工程”），其施工單位為，即將進入施工階段。為確保該工程順當進行，營造良好、和諧的施工氛圍，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《建筑工程施工許可管理方法》（住建部令第18號）第四條的規(guī)定，我單位現(xiàn)慎重承諾：截至該工程施工許可證申請之日，我單位無拖欠工程款情形，并保證在領取該工程施工許可證之后，仔細履行與施工單位簽訂的施工合同，依規(guī)按時支付進度款，絕不拖欠工程款。

特此承諾

(建設單位蓋公章)

年月日

篇七：甲方拖欠乙方拖欠工程款起訴狀

甲方拖欠乙方拖欠工程款起訴狀

甲方：起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

企業(yè)性質(zhì)：集體

經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑.

流淌資金：169.5萬元

何時經(jīng)何部門批準開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________

開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號：__________________

法定代表人姓名：_________職務：_________

乙方：被告單位(全稱)：______市職工教化培訓中心

地址：________市_______-______路________號

事由：熱力公司的室內(nèi)暖氣和室外管道安裝工程拖欠工程款糾紛

事實和理由：

______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教化培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等緣由沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的緣由，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟上造成損失達元。甲方雖然擔當了元的誤工費，但尚有57979.30元到今有擔當賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告運用。

工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。從______年元月起先，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551.87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。起先，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失?！睹穹ㄍ〞r》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當擔當民事責任?！薄督?jīng)濟合同法》第三十九條其次項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條其次項一至五欲規(guī)定：未能依據(jù)承包合同的規(guī)定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關逾期付款方法或“工程價款結(jié)算方法”的有關規(guī)定處理。

訴訟懇求：

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失：

(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款元;

(二)結(jié)算零建工程款：174551.87元減去甲方墊付的材料款元，應付給乙方工程款元;

(三)賠償乙方的經(jīng)濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88ig;______年______月至______月設備閑臵費57979.30元

以上三項合計，共元。

此致

______市______區(qū)人民法院

起訴單位：______縣建筑工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

附：1.本狀副本1份;

2.書證28件。

篇八：一起建設工程施工合同拖欠工程款案引發(fā)的思索

一起建設工程施工合同拖欠工程款案引發(fā)的思索朱烈桂

引言：近年來，由于政府、建設單位、施工單位等多方面因素的影響，在我國道路、橋梁、房地產(chǎn)、基地、開發(fā)區(qū)、工業(yè)園等房地產(chǎn)建設工程項目中，出現(xiàn)了前所未所的拖欠工程款事務。這些事務已嚴峻影響了建筑施工企業(yè)的生存與發(fā)展、職工和農(nóng)夫工工資的發(fā)放和建筑市場的正常招投標管理秩序，引發(fā)了社會的不穩(wěn)定因素。作為一名執(zhí)業(yè)律師，筆者結(jié)合自己工作實踐中辦理的一起建設施工合同拖欠工程款案，對這種現(xiàn)象進行分析，并就建設工程施工合同非法轉(zhuǎn)包、違法分包的處理原則、無效施工合同的工程款結(jié)算方式、實際施工人利益的愛護途徑、工程質(zhì)量保證金的繳納和工程管理費等問題提出自己的一些探討性見解，與大家溝通。希望對規(guī)范建筑市場的發(fā)展，有肯定裨益。

案情介紹：XX年底，為進一步加強基礎設施建設，某省某市政府確定，控股成立了某高速馬路有限責任公司（以下簡稱業(yè)主A）。XX年3月份，業(yè)主A通過在全國范圍內(nèi)的招投標，將一條通往省外的高速馬路以總承包施工的方式，發(fā)包給某施工集團公司（以下簡稱B）施工建設。B承接整個工程的施工任務后，將其中的三個工區(qū)的工程項目轉(zhuǎn)包給某投資有限公司（以下簡稱

C）。XX年5月，B與C簽訂“建筑工程勞務承包合同”約定：承包方式為總承包，B協(xié)作C進行現(xiàn)場管理、技術管理，C全權負責現(xiàn)場組織施工；工程款的支付與結(jié)算，實行綜合單價承包，合同期內(nèi)不作調(diào)整，工程量以業(yè)主A批復的工程量為準。B不向C預付工程款，每月底驗工計價，扣除5%質(zhì)量保證金。工程稅金由B擔當。C由于是家投資公司，沒有相應的施工資質(zhì)，于XX年6月與施工班組（實際施工人）D簽訂了一份《勞務合同協(xié)議書》，協(xié)議書約定：C將承接高速馬路橋梁工程項目承包給D施工，包工包料；合同價，以工程量清單為準，在此基礎上下調(diào)6%作為C的管理費用，單價表詳見雙方簽字確認的附件；付款方式為，C依據(jù)D每月工程進度，由項目部報業(yè)主批復后，按實際完成的工程量90%支付，每月余額的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程質(zhì)保金，兩年內(nèi)付清。XX年12月，因各種緣由，實際施工人D被迫退場。經(jīng)D與C書面結(jié)算，本工程總工程款為元，扣除材料款元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。XX年底，因民工上訪，業(yè)主A支付了D實際施工人班組5萬元民工工資。截止XX年實際施工人D作為原告起訴

之日，共被拖欠工程款342302元。因業(yè)主A、總承包施工人B、轉(zhuǎn)包人C三被告拒絕支付剩余拖欠的工程款，遂致訴。據(jù)筆者了解，業(yè)主建設單位A截止目前為止，共拖欠總承包施工單位B工程款2230萬元（含質(zhì)量保證金）。目前，部分實際施工人已經(jīng)或者打算起訴轉(zhuǎn)包人C、總承包人B、業(yè)主建設單位A，轉(zhuǎn)包人C和總承包人B迫于實際施工人的壓力和自身財務資金問題，亦打算起訴業(yè)主A。

本案的發(fā)生，既有其偶然性，也有其必定性。本案中的一些爭議問題，引發(fā)了筆者對建設工程施工領域中拖欠工程款現(xiàn)象的思索和探討：

一、建設工程施工合同非法轉(zhuǎn)包、非法分包的處理原則依據(jù)《建筑法》及相關法律規(guī)定，建設工程轉(zhuǎn)包是指承包人（總承包人和專業(yè)分包的承包人）在承包建設工程后，又將其承包的建設工程全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人（轉(zhuǎn)承包人）。對于轉(zhuǎn)包行為，我國法律予以明確禁止。實踐中，承包單位對其承包的建設工程未派出項目管理班子或其技術管理人員明顯低于正常水平的，以轉(zhuǎn)包行為論處。建設工程分包是指經(jīng)發(fā)包人同意或者認可，建設工程的總承包人將承包工程的部分工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)條件的單位。結(jié)合上述法律規(guī)定，我們可以認定，本案中，業(yè)主A將工程發(fā)包給具有法定施工資質(zhì)的總承包人B是符合法律規(guī)定，合同有效；而總承包人B將工程肢解后轉(zhuǎn)包給沒有任何施工資質(zhì)的投資公司轉(zhuǎn)承包人C，是非法轉(zhuǎn)包，合同無效；轉(zhuǎn)承包人C又將工程項目分包給沒有施工資質(zhì)的實際施工人D進行施工，是非法分包，合同無效。為實現(xiàn)三個代表“穩(wěn)定壓倒一切”的重要思想和立黨為公、執(zhí)政為民的政策規(guī)定，最高法院援引合同法第73條的代位權的規(guī)定，突破合同法規(guī)定的合同相對性原則，于XX年10月25日公布了《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的說明》（以下簡稱司法說明）。該司法說明第26條規(guī)定，實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主見權利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程款范圍內(nèi)對實際施工人擔當責任。本案中，我們充分運用合同相對性原則例外情形的規(guī)定，挖掘案件基本領實狀況，搜集到了總承包人與轉(zhuǎn)承包人之間、總承包人與實際施工人之間的聯(lián)系材料，依法確定本案訴訟主體，讓原告以“實際施工人”的身份，向轉(zhuǎn)承包人C、總承包人B、業(yè)主建設單

位A主見自己拖欠的工程款。在建設施工合同的履行過程中，我們建議，實際施工人應當努力做好以下工作：首先是簽訂好相關的合同，尤其是自己與轉(zhuǎn)承包人之間的合同，肯定要簽訂書面的合同。不然的話，一旦引起糾紛，連自己是實際施工人的身份都無法主見。其次，就是在合同履行過程中，要留意搜集相關的證據(jù)材料，包括發(fā)包人與總承包人、違法分包人簽訂的書面合同。最終，應當剛好進行訴訟，以免因為運用其他方式解決問題無果的狀況下，耽擱了兩年的訴訟時效。

二、無效施工合同可以依據(jù)雙方當事人約定的固定價結(jié)算工程款1、工程款的計價結(jié)算模式依據(jù)《合同法》、《建筑法》、XX年10月20日財政部和建設部聯(lián)合發(fā)布的《建設工程價款結(jié)算暫行方法》的相關規(guī)定，發(fā)包人、總承包人、分包人、應當在簽訂合同時對于工程價款約定詳細的計價方式。目前來說，有三種計價方式，固定總價、固定單價、可調(diào)價格。固定總價，即一口價，是指在合同中確定一個完成項目的總價，在施工過程和結(jié)算時，施工單價和施工量不行調(diào)整；固定單價，是指雙方在合同中約定綜合單價包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內(nèi)綜合單價不再調(diào)整?？烧{(diào)價格，包括可調(diào)綜合單價和措施費等，雙方應在合同中約定綜合單價和措施費的調(diào)整方法。三種方式，實踐中，運用更多的是“固定單價”計價方式。結(jié)合本案的詳細狀況來看，總承包人A與轉(zhuǎn)承包人C之間實行的是固定單價計價模式，轉(zhuǎn)承包人C與實際施工人D之間實行的也是固定單價計價模式。結(jié)合上述法律規(guī)定來看，雖然上述當事人之間簽訂的合同均為無效，但當事人之間關于工程款的計價模式是符合法律規(guī)定的，受到法律愛護。2、工程款的類型和支付方式工程款的類型分為預付款、進度款、竣工結(jié)算款。因此，我們認為即使在轉(zhuǎn)承包人、實際施工人處于不利局面的狀況下，仍舊應當時刻留意工程款的結(jié)算模式和結(jié)算時間，剛好向上一手承包人提交工程量報告和支付工程進度款的申請，或者以借支的名義向上一手承包人、總承包人、發(fā)包人借款，或者剛好與轉(zhuǎn)承包人進行書面的工程竣工結(jié)算，以贏得工程款結(jié)算的主動性。盡最大努力避開工程完工后，沒有任何書面的竣工結(jié)算報告，而只能通過工程造價鑒定來確定工程款。

三、對拖欠實際施工人的工程款，總承包人、轉(zhuǎn)承包人應當擔當連帶清償責任，發(fā)包人業(yè)主應當在欠付工程款范圍內(nèi)擔當清償責任筆者認為，最高院

司法說明就此問題的規(guī)定不夠詳盡，導致大量實際施工人的利益最終得不到應有的保障。依據(jù)《民法通則》、《合同法》、《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理方法》等法律規(guī)章規(guī)定的合法、公允、誠信原則，總承包人基于自己的非法轉(zhuǎn)包、違法分包，應當對實際施工人的利益予以保障?？偝邪思词挂呀?jīng)將工程款向轉(zhuǎn)承包人、違法分包人支付完畢，但只要轉(zhuǎn)承包人、違法分包人沒有付清實際施工人的工程款，也必需對拖欠實際施工人的工程款擔當連帶清償責任。作為發(fā)包人來說，雖然他們是在欠付工程款范圍內(nèi)擔當清償責任，且欠付范圍受到兩方面的限制：一是實際施工人的上一手欠實際施工人工程款的數(shù)額限制；二是發(fā)包人欠總承包人工程款的數(shù)額限制，但是，他們應當就上述欠款是否清償完畢，擔當完全的舉證責任。假如未能充分舉證證明“沒有拖欠任何工程款”，則應視未舉證不能，與總承包人一并就拖欠實際施工人的工程款擔當連帶清償責任。

四、無效建設工程施工合同約定的“質(zhì)保金預先扣除”，不受到法律愛護依據(jù)《建筑法》、《合同法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、司法說明第25條以及建設部《建設工程質(zhì)量保證金管理暫行方法》第12條之規(guī)定，我們可以確認，質(zhì)量保證金的扣除的特殊約定是以轉(zhuǎn)包合同、分包合同有效為前提條件。本案中，由于總承包人B與轉(zhuǎn)承包人C簽訂的合同、轉(zhuǎn)承包人C與實際施工人D簽訂的合同，均屬于無效合同，因此，他們之間關于預先扣除的約定，缺乏法律依據(jù)。

五、建設工程施工合同中約定的管理費違反了法律禁止性規(guī)定，不應當被扣除依據(jù)《合同法》相關規(guī)定，本案件中，轉(zhuǎn)承包人無權將其承包到的工程分包給實際施工人施工，更無權從該合同轉(zhuǎn)讓中謀取利益。因此，轉(zhuǎn)承包人C與實際施工人約定6%的管理費，缺乏法律依據(jù)，轉(zhuǎn)承包人無權扣除這些費用。

總體來說，這起具有肯定典型意義的建設工程施工合同拖欠工程款訴訟案，帶給我們許多啟示。在此，筆者誠心地希望，我們廣闊建筑施工企業(yè)，能夠在建設工程施工合同的簽訂、履行、變更、終止、索賠、追究違約責任的每一個環(huán)節(jié)，都予以高度重視，親密關注工程款拖欠的事宜，切實維護自身的最大合法利益。

篇九：甲方拖欠乙方拖欠工程款起訴狀

甲方拖欠乙方拖欠工程款起訴狀，甲方：起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司，乙方：被告單位(全稱)：______市職工教化培訓中心，事由：熱力公司的室內(nèi)暖氣和室外管道安裝工程拖欠工程款糾紛，______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教化培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍甲方拖欠乙方拖欠工程款起訴狀

甲方：起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

企業(yè)性質(zhì)：集體

經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑.

流淌資金：169.5萬元

何時經(jīng)何部門批準開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________

開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號：__________________

法定代表人姓名：_________職務：_________

乙方：被告單位(全稱)：______市職工教化培訓中心

地址：________市_______-______路________號

事由：熱力公司的室內(nèi)暖氣和室外管道安裝工程拖欠工程款糾紛

事實和理由：

______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教化培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年

______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等緣由沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的緣由，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟上造成損失達元。甲方雖然擔當了元的誤工費，但尚有57979.30元到今有擔當賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程