2023年5月監(jiān)理工程師之土木建筑目標(biāo)控制押題練習(xí)試題B卷含答案

2023年5月監(jiān)理工程師之土木建筑目標(biāo)控制押題練習(xí)試題B卷含答案

單選題（共50題）1、編制單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃的工作包括：①計(jì)算工程量和機(jī)械臺(tái)班數(shù)；②計(jì)算工程量；③劃分工作項(xiàng)目；④確定施工程序；⑤確定工作項(xiàng)目的持續(xù)時(shí)間。上述工作的正確順序是()A.②→①→③→④→⑤B.③→④→②→①→⑤C.③→⑤→④→②→①D.②→③→④→⑤→①【答案】B2、工程質(zhì)量形成過程中，（）階段對(duì)工程質(zhì)量的影響主要是確定工程項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和水平。A.項(xiàng)目建議書B.項(xiàng)目可行性研究C.項(xiàng)目策劃D.項(xiàng)目決策【答案】D3、關(guān)于行政法基本原則，下列哪一選項(xiàng)說法正確？A.按照誠(chéng)實(shí)守信的原則，行政機(jī)關(guān)因?yàn)楣怖嫘枰坊匦姓Q定的，應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)事人因此受到的財(cái)產(chǎn)損失予以賠償B.山東某地公安局對(duì)幾名以1元賭注炸金花的大學(xué)生作出行政拘留15天，罰款3000元的行政處罰，該行為明顯不當(dāng)，違反了合理行政原則C.程序正當(dāng)原則要求行政機(jī)關(guān)公布的信息應(yīng)當(dāng)全面、準(zhǔn)確、真實(shí)D.行政機(jī)關(guān)作出行政決定不得考慮不相關(guān)因素，這是比例原則的要求【答案】B4、（2020年真題）工程質(zhì)量特征值的正常波動(dòng)是由（）引起的。A.單一性原因B.必然性原因C.系統(tǒng)性原因D.偶然性原因【答案】D5、在工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，關(guān)鍵工作的特點(diǎn)是（）。A.關(guān)鍵工作一定在關(guān)鍵線路上B.關(guān)鍵工作的持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)C.關(guān)鍵工作的總時(shí)差為零D.關(guān)鍵工作的總時(shí)差最小【答案】D6、在施工進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整過程中，通過改進(jìn)施工工藝和施工技術(shù)壓縮關(guān)鍵工作持續(xù)時(shí)間的措施是（）。A.組織措施B.經(jīng)濟(jì)措施C.技術(shù)措施D.其他配套措施【答案】C7、下列違反上訴不加刑原則的有：A.第一審法院認(rèn)為馬某犯?jìng)ψ锱刑幱衅谕叫蹋衬?，馬某上訴，檢察院沒有抗訴，第二審法院認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，發(fā)回原審法院重審，原審法院直接加重馬某量刑B.第一審法院認(rèn)定趙某犯搶奪罪判處有期徒刑５年，趙某上訴，檢察院沒有抗訴，二審法院認(rèn)為趙某量刑畸輕，可以直接將搶奪罪改為搶劫罪，但不得加重趙某的刑罰C.第一審法院以盜竊罪判處金某有期徒刑２年、王某有期徒刑１年，金某、王某以沒有實(shí)施犯罪為由提起上訴，檢察院認(rèn)為對(duì)金某的量刑畸輕提出抗訴，第二審法院經(jīng)過審理，將金某和王某都改判為有期徒刑５年D.第一審法院認(rèn)定石某犯綁架罪被判處死刑緩期執(zhí)行，犯搶劫罪判處無(wú)期徒刑，數(shù)罪并罰決定判處死刑緩期執(zhí)行。石某上訴后，第二審法院將石某改判為死刑緩期執(zhí)行并限制減刑【答案】A8、下列關(guān)于項(xiàng)目融資的有限追索描述錯(cuò)誤的是（）。A.貸款人可以在貸款的某個(gè)特定階段對(duì)項(xiàng)目借款人實(shí)行追索B.貸款人可以在貸款的一個(gè)規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)項(xiàng)目借款人實(shí)行追索C.無(wú)論項(xiàng)目出現(xiàn)任何問題，貸款人均不能追索到項(xiàng)目借款人D.有限追索的極端是"無(wú)追索"，即融資百分之百地依賴于項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度【答案】C9、某城市的廣播電視塔是一個(gè)（）。A.單位工程B.分部工程C.分項(xiàng)工程D.檢驗(yàn)批【答案】A10、采用標(biāo)號(hào)法時(shí)，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的（）就是網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的標(biāo)號(hào)值。A.計(jì)算工期B.要求工期C.計(jì)劃工期D.實(shí)際工期【答案】A11、某工程在施工過程中，因不可抗力造成在建工程損失16萬(wàn)元。承包方受傷人員醫(yī)藥費(fèi)4萬(wàn)元，施工機(jī)具損失6萬(wàn)元，施工人員窩工費(fèi)2萬(wàn)元，工程清理修復(fù)費(fèi)4萬(wàn)元。承包人及時(shí)向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)索賠申請(qǐng)，并附有相關(guān)證明材料。則項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)批準(zhǔn)的補(bǔ)償金額為（）萬(wàn)元。A.20B.22C.24D.32【答案】A12、在施工過程中，承包商遇到了“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商無(wú)法合理預(yù)見的“地質(zhì)條件變化，則承包商有權(quán)索賠（）。A.費(fèi)用，但不包括工期和利潤(rùn)B.費(fèi)用和利潤(rùn)、但不包括工期C.費(fèi)用和工期，但不包括利潤(rùn)D.費(fèi)用、工期和利潤(rùn)【答案】C13、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，除專用合同條款另有約定外，承包人向監(jiān)理人報(bào)送上月20日至當(dāng)月19日已完成工程量的時(shí)間為每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C14、當(dāng)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范對(duì)工程中的驗(yàn)收項(xiàng)目未作出相應(yīng)規(guī)定時(shí)，應(yīng)由（）組織相關(guān)單位制定專項(xiàng)驗(yàn)收要求。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計(jì)單位D.施工單位【答案】A15、（2018年真題）下列工作中，屬于建設(shè)工程進(jìn)度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)過程中工作內(nèi)容的是（）。A.分析進(jìn)度偏差產(chǎn)生的原因B.實(shí)際進(jìn)度數(shù)據(jù)的加工處理C.確定后續(xù)工作和總工期的限制條件D.分析進(jìn)度偏差對(duì)后續(xù)工作的影響【答案】B16、工業(yè)生產(chǎn)用的管道防“跑、冒、滴、漏”屬（）的質(zhì)量范疇。A.適用性B.安全性C.可靠性D.與環(huán)境的協(xié)調(diào)性【答案】C17、（2018年真題）根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》，分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單中的分項(xiàng)工程項(xiàng)目名稱順序碼的數(shù)位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C18、當(dāng)利用S曲線比較實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度時(shí)，如果檢查日期實(shí)際進(jìn)展點(diǎn)落在計(jì)劃S曲線的左側(cè)，則該實(shí)際進(jìn)展點(diǎn)與計(jì)劃S曲線在縱坐標(biāo)方向的距離表示工程項(xiàng)目（）。A.實(shí)際進(jìn)度超前的時(shí)間B.實(shí)際進(jìn)度拖后的時(shí)間C.實(shí)際超額完成的任務(wù)量D.實(shí)際拖欠的任務(wù)量【答案】C19、在下列事件中，可引起質(zhì)量波動(dòng)的偶然性原因是()。A.設(shè)計(jì)計(jì)算允許誤差B.材料規(guī)格品種使用錯(cuò)誤C.施工方法不當(dāng)D.機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)故障【答案】A20、按照2017年修訂的《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，發(fā)包人應(yīng)按照合同約定方式預(yù)留保證金，保證金總預(yù)留比例不得高于工程價(jià)款結(jié)算總額的（）%。A.1B.2C.3D.5【答案】C21、（2021年真題）某項(xiàng)目建設(shè)投資1200萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金90萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為全部流動(dòng)資金的30%，項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份稅前利潤(rùn)260萬(wàn)元，年利息20萬(wàn)元，則該項(xiàng)目的總投資收益率為（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B22、嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的工程質(zhì)量事故屬于()。A.一般質(zhì)量事故B.嚴(yán)重質(zhì)量事故C.重大質(zhì)量事故D.特別重大質(zhì)量事故【答案】B23、下列質(zhì)量數(shù)據(jù)特征值中，用來(lái)描述數(shù)據(jù)離散趨勢(shì)的是（）。A.極差B.中位數(shù)C.算術(shù)平均數(shù)D.極值【答案】A24、發(fā)生工程質(zhì)量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步驟包括：①找出可能產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的所有因素；②進(jìn)行細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，了解引發(fā)缺陷的現(xiàn)象和特征；③收集調(diào)查與質(zhì)量缺陷有關(guān)的全部設(shè)計(jì)和施工資料，分析所處各種條件和情況；④分析、比較和判斷，找出最可能造成質(zhì)量缺陷的原因；⑤進(jìn)行必要的計(jì)算分析或模擬試驗(yàn)予以論證確認(rèn)。正確的排序?yàn)椋ǎ.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A25、某土方工程，招標(biāo)工程量清單中的工程量為1000m3，承包人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的綜合單價(jià)為30元/m3，合同約定，當(dāng)實(shí)際工程量超過清單工程量15%時(shí)調(diào)整單價(jià)，調(diào)整系數(shù)為0.9。工程結(jié)束時(shí)承包人實(shí)際完成并經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)的工程量為1400m3，則該土方工程的工程價(jià)款為（）元。A.42300B.41250C.40800D.37800【答案】B26、建設(shè)工程項(xiàng)目投資的特點(diǎn)是由（）決定的。A.建設(shè)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)B.建設(shè)工程投資的特點(diǎn)C.建設(shè)工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)D.建設(shè)工程施工的特點(diǎn)【答案】A27、根據(jù)生產(chǎn)連續(xù)性和生產(chǎn)控制穩(wěn)定性情況，采用（）方案。A.計(jì)量、計(jì)數(shù)的抽樣B.—次、二次或多次抽樣C.全數(shù)檢驗(yàn)D.調(diào)整型抽樣【答案】D28、下列有關(guān)BIM數(shù)據(jù)文件和數(shù)據(jù)庫(kù)多種形式數(shù)據(jù)交互常用格式無(wú)錯(cuò)誤的是()。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】B29、在工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如果某項(xiàng)非關(guān)鍵工作實(shí)際進(jìn)度拖延的時(shí)間超過其總時(shí)差，則（）。A.網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的計(jì)算工期不會(huì)改變B.該工作的總時(shí)差不變C.該工作的自由時(shí)差不變D.網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中關(guān)鍵線路改變【答案】D30、通過縮短某些工作的持續(xù)時(shí)間調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，正確的做法是（）。A.不改變工作之間的先后順序關(guān)系B.縮短非關(guān)鍵線路上工作的持續(xù)時(shí)間C.壓縮費(fèi)用增加量最大的關(guān)鍵工作D.不改變?cè)杏?jì)劃的關(guān)鍵線路【答案】A31、檢測(cè)報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由（）歸檔。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.檢測(cè)機(jī)構(gòu)【答案】C32、在質(zhì)量事故發(fā)生后，（）應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位提交質(zhì)量事故書面報(bào)告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。A.施工單位B.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)C.事故調(diào)查組D.事故單位【答案】B33、某工程采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，設(shè)備制造廠交貨地點(diǎn)出廠價(jià)為60萬(wàn)元，設(shè)備包裝費(fèi)用為2萬(wàn)元，運(yùn)輸及裝卸費(fèi)用為4萬(wàn)元，采購(gòu)與保管費(fèi)用為2萬(wàn)元。則該設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用為（）萬(wàn)元。A.60B.62C.66D.68【答案】D34、在68題所示的雙代號(hào)時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，如果A.0B.1C.2D.3【答案】B35、（2020年真題）根據(jù)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》，針對(duì)超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案，負(fù)責(zé)組織召開專家論證會(huì)的單位是（）。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B36、在施工階段，為了確保進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，監(jiān)理工程師需要編制()A.工程項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃B.周（旬）施工作業(yè)計(jì)劃C.監(jiān)理進(jìn)度計(jì)劃D.分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃的建設(shè)工期和工藝流程，具體安排單位工【答案】C37、建設(shè)工程在工程竣工驗(yàn)收之后，緊接著應(yīng)該進(jìn)行的流程是（）。A.監(jiān)督工程保修B.頒發(fā)移交證書C.監(jiān)理工程師審核D.監(jiān)理工程師審批【答案】B38、在施工階段，監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與控制所依據(jù)的有關(guān)質(zhì)量管理方面的行政法規(guī)是（）。A.《中華人民共和國(guó)建筑法》B.《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》C.《建筑工程施工許可管理辦法》D.《民用建筑節(jié)能條例》【答案】D39、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》，發(fā)包人應(yīng)給予承包人工期和費(fèi)用、利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)那樾斡校ǎ?。A.異常惡劣的氣候條件B.發(fā)包人原因引起的暫停施工C.發(fā)包人要求承包人提前竣工D.承包人遇到不利物質(zhì)條件【答案】B40、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，監(jiān)理人應(yīng)在收到承包人提交的工程量報(bào)告后()天內(nèi)完成對(duì)承包人提交的工程量報(bào)表的審核并報(bào)送發(fā)包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A41、兩棟多層建筑物之間在第四層和第五層設(shè)兩層架空走廊，其中第五層走廊有圍護(hù)結(jié)構(gòu)，第四層走廊無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)；兩層走廊層高均為3.9m，結(jié)構(gòu)底板面積均為30㎡，則兩層走廊的建筑面積應(yīng)為：()A.30㎡B.45㎡C.60㎡D.75㎡【答案】B42、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中某項(xiàng)工作進(jìn)度拖延的時(shí)間在該項(xiàng)工作的總時(shí)差以外表示的意思是（）。A.不會(huì)對(duì)總工期產(chǎn)生影響，而只對(duì)后續(xù)工期產(chǎn)生影響B(tài).對(duì)后續(xù)工期和總工期都產(chǎn)生影響C.對(duì)總工期產(chǎn)生影響，而只對(duì)后續(xù)工期無(wú)影響D.對(duì)后續(xù)工期和總工期都無(wú)影響【答案】B43、在建設(shè)工程進(jìn)度監(jiān)測(cè)過程中，定期召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議屬于（）的主要方式。A.進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行中的跟蹤檢查B.實(shí)際進(jìn)度數(shù)據(jù)的加工處理C.實(shí)際進(jìn)度數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析D.實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對(duì)比分析【答案】A44、2016年已建成年產(chǎn)10萬(wàn)噸的某鋼廠，其投資額為4000萬(wàn)元，2020年擬建生產(chǎn)50萬(wàn)噸的鋼廠項(xiàng)目，建設(shè)期2年。綜合調(diào)整系數(shù)1.1，估算擬建鋼廠的靜態(tài)投資額為（）萬(wàn)元（生產(chǎn)能力指數(shù)取0.8）。A.15945B.16815C.14496D.15304【答案】A45、（2020年真題）工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，工作的最遲開始時(shí)間是指在不影響（）的前提下，必須開始的最遲時(shí)刻。A.緊后工作最早開始B.緊前工作最遲開始C.整個(gè)任務(wù)按期完成D.所有后續(xù)工作機(jī)動(dòng)時(shí)間【答案】C46、下列費(fèi)用中，屬于建設(shè)工程動(dòng)態(tài)投資的是()A.基本預(yù)備費(fèi)B.漲價(jià)預(yù)備費(fèi)C.工程建設(shè)其他費(fèi)D.設(shè)備及工（器）具購(gòu)置費(fèi)【答案】B47、工程建設(shè)活動(dòng)中，（）直接影響項(xiàng)目的決策質(zhì)量和設(shè)計(jì)質(zhì)量。A.項(xiàng)目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工驗(yàn)收【答案】A48、建設(shè)單位計(jì)劃系統(tǒng)中工程項(xiàng)目建設(shè)總進(jìn)度計(jì)劃不包括（）。A.工程項(xiàng)目一覽表B.投資計(jì)劃年度分配表C.年度設(shè)備平衡表D.工程項(xiàng)目進(jìn)度平衡表【答案】C49、（）是指尋求工程總成本最低時(shí)的工期安排，或按要求工期尋求最低成本的計(jì)劃安排的過程。A.工期優(yōu)化B.費(fèi)用優(yōu)化C.資源優(yōu)化D.過程優(yōu)化【答案】B50、（2018年真題）根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，電梯工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)由（）組織。A.安裝單位技術(shù)負(fù)責(zé)人B.總監(jiān)理工程師C.施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人D.專業(yè)監(jiān)理工程師【答案】B多選題（共20題）1、發(fā)生質(zhì)量事故后，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求施工單位進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查，施工單位的質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容包括（）。A.事故原因的最終判斷B.事故發(fā)生后采取的措施及處理方案C.質(zhì)量事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過D.涉及人員的主要責(zé)任者的情況E.質(zhì)量事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程部位及工程情況【答案】CD2、下列關(guān)于人民陪審員制度的表述，錯(cuò)誤的是哪項(xiàng)？()A.執(zhí)業(yè)律師不得擔(dān)任人民陪審員B.受過刑事處罰的人員不得擔(dān)任人民陪審員C.行政訴訟被告不得申請(qǐng)人民陪審員參加合議庭審判D.人民陪審員由法院院長(zhǎng)提請(qǐng)上級(jí)人民法院批準(zhǔn)提請(qǐng)同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任命【答案】D3、質(zhì)量管理體系是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，下列屬于ISO質(zhì)量管理體系特征的有（）。A.符合性B.持續(xù)受控C.系統(tǒng)性D.靜態(tài)性E.可操作性【答案】ABC4、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和效益分析常用指標(biāo)有（）。A.經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值B.經(jīng)濟(jì)凈年值C.經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率D.經(jīng)濟(jì)投資收益率E.經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比【答案】AC5、下列評(píng)價(jià)指標(biāo)中，反映項(xiàng)目?jī)攤芰Φ挠蠥.資產(chǎn)負(fù)債率B.累計(jì)盈余資金C.償債備付率D.投資回收期E.項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率【答案】AC6、在雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，下列關(guān)于虛工作的表述中，敘述正確的有（）。A.虛工作用虛箭線表示B.虛工作消耗時(shí)間，但不消耗資源C.虛工作有時(shí)也是為了避免兩項(xiàng)同時(shí)開始、同時(shí)進(jìn)行的工作具有相同的開始節(jié)點(diǎn)和完成節(jié)點(diǎn)D.虛工作主要表示相鄰兩項(xiàng)工作之間的搭接關(guān)系E.虛箭線代表的是虛工作【答案】AC7、鋼結(jié)構(gòu)的連接質(zhì)量與性能的檢測(cè)可分為（）。A.承插連接B.低強(qiáng)度螺栓連接C.焊接連接D.螺栓連接E.高強(qiáng)螺栓連接【答案】CD8、在工程質(zhì)量形成過程與影響因素中，工程材料（），將直接影響建設(shè)工程的使用功能和使用安全。A.運(yùn)輸是否規(guī)范B.選用是否合理C.產(chǎn)品是否合格D.材質(zhì)是否經(jīng)過檢驗(yàn)E.保管使用是否得當(dāng)【答案】BCD9、進(jìn)口設(shè)備抵岸價(jià)的構(gòu)成部分有()。A.設(shè)備到岸價(jià)B.外貿(mào)手續(xù)費(fèi)C.設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)D.進(jìn)口設(shè)備増值稅E.進(jìn)口設(shè)備檢驗(yàn)鑒定費(fèi)【答案】ABD10、（2020年真題）根據(jù)優(yōu)化目標(biāo)的不同，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的優(yōu)化可分為（）。A.工期優(yōu)化B.工效優(yōu)化C.費(fèi)用優(yōu)化D.資源優(yōu)化E.質(zhì)量?jī)?yōu)化【答案】ACD11、下列工程項(xiàng)目，監(jiān)理工程師有必要編制施工總進(jìn)度計(jì)劃的有（）。A.單位工程較多的工程B.大型建設(shè)項(xiàng)目C.分期分批發(fā)包沒有總承包單位的大型工程D.施工工期長(zhǎng)的工程E.若干個(gè)承包單位平行承包的工程【答案】C12、我國(guó)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)建設(shè)工程保修階段的主要工作包括（）。A.對(duì)建設(shè)單位或使用單位提出的工程質(zhì)量缺陷，工程監(jiān)理單位應(yīng)安排監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和記錄，并應(yīng)要求施工單位予以修復(fù)，同時(shí)應(yīng)監(jiān)督實(shí)施，合格后應(yīng)予以簽認(rèn)B.審核勘察單位提交的勘察費(fèi)用支付申請(qǐng)表，以及簽發(fā)勘察費(fèi)用支付證書C.工程監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量缺陷原因進(jìn)行調(diào)查，并應(yīng)與建設(shè)單位、施工單位協(xié)商確定責(zé)任歸屬D.對(duì)非施工單位原因造成的工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)核實(shí)施工單位申報(bào)的修復(fù)工程費(fèi)用，并應(yīng)簽認(rèn)工程款支付證書E.審核設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)費(fèi)用支付申請(qǐng)表，以及簽認(rèn)設(shè)計(jì)費(fèi)用支付證書【答案】ACD13、設(shè)備安裝過程的質(zhì)量控制主要包括A.設(shè)備基礎(chǔ)檢驗(yàn)B.設(shè)備就位和調(diào)平找正C.復(fù)查與二次灌漿D.設(shè)備安裝準(zhǔn)備的質(zhì)量控制E.設(shè)備安裝質(zhì)量記錄資料的控制【答案】ABC14、根據(jù)《房