




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
第頁共頁承攬加工合同精選15篇承攬加工合同精選15篇承攬加工合同1定做方:(稱甲方)承攬方:(稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容:1.制作內(nèi)容:主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)展除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。二、合同價格及結(jié)算方式:1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款3.提貨:(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)展決算。三、質(zhì)量要求:乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼構(gòu)造制作、驗收標(biāo)準(zhǔn)(鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量到達(dá)鋼構(gòu)造標(biāo)準(zhǔn)要求。四、交貨地點(diǎn)和時間:1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。2.交貨時間:五、包裝及運(yùn)輸:1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量防止運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要務(wù)施行(詳細(xì)由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承當(dāng),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。六、雙方權(quán)利及義務(wù):1.甲方向乙方提供完好的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)展加工制作。2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否那么由此引起的工期延誤以順延。3.乙方必須承受甲方的質(zhì)量監(jiān)視檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)展整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承當(dāng)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,那么由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。九、附那么:1.本合同2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。甲方(蓋章):乙方(蓋章):委托代理人:委托代理人:聯(lián)絡(luò)方式:聯(lián)絡(luò)方式:開戶行:開戶行:賬號:賬號:承攬加工合同2定做方:〔以下簡稱甲方〕承攬方:〔以下簡稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容:1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙工程全稱為:東風(fēng)德納車橋新建齒輪車間2、制作內(nèi)容:〔含稅〕〔1〕、主構(gòu)件:角鋼桁架材質(zhì):Q235B,合同噸位約69噸單價:6100元/噸〔2〕、主構(gòu)件:吊車梁、鋼軌吊材質(zhì):Q235B,合同噸位約37噸單價:6000元/噸〔3〕、主構(gòu)件:鋼柱、鋼梁材質(zhì):Q235B,合同噸位約91噸單價:5550元/噸以上單價所有構(gòu)件均進(jìn)展拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。二、合同價款及結(jié)算方式:1、合同總價暫定為元大寫〔以實際決算為準(zhǔn)〕。2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金〔最后一次提貨時抵沖貨款,〕3、結(jié)算方式:按照實際工程量結(jié)算?!裁看伟l(fā)貨前付清當(dāng)批次貨款〕4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。三、質(zhì)量要求:1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼構(gòu)造制作、驗收標(biāo)準(zhǔn)〔鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)GB50205—20xx〕認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量到達(dá)鋼構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品,所有鋼材的厚度應(yīng)到達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)。3、鋼材應(yīng)滿足設(shè)計材質(zhì)要求。4要求檢測為:自檢探傷報告出廠材料四、交貨地點(diǎn)和時間:1、交貨地點(diǎn):湖北團(tuán)風(fēng)鴻路工廠。2、發(fā)貨方案及順序為:甲方提供詳細(xì)的交貨方案,乙方按照甲方提供方案認(rèn)真加工及出貨。五、包裝及運(yùn)輸:1、甲方負(fù)責(zé)組織運(yùn)輸。裝車時應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展裝運(yùn),要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木,盡量防止運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費(fèi)用包含在合同價內(nèi)。2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要務(wù)施行〔詳細(xì)由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底〕。3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承當(dāng),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車,甲方需保證構(gòu)件運(yùn)輸車輛進(jìn)場場地要求。六、雙方權(quán)利及義務(wù):1、甲方向乙方提供完好的圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)展加工制作。2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改或變更通知。否那么由此引起的工期延誤以順延。3、乙方必須承受甲方的質(zhì)量監(jiān)視檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)展整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。5、乙方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承當(dāng)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,那么提交黃岡仲裁委員會仲裁。九、附那么:1、本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。甲方〔蓋章〕:乙方〔蓋章〕:開戶行:委托代理人:賬號:聯(lián)絡(luò)方式:委托代理人:日期:日期:承攬加工合同3簽定日期:xx年xx月xx日定作方〔甲方〕:xxxx:xxxxxx承攬方〔乙方〕:xxxx:xxxxxx經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價金額定作方供給原材料:原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ簒xxxxxxxxx。2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:xxxxxxxxxxxx。3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):xxxxxxxx。4.貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限:xxxxxxxxxxxx。5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。甲方〔蓋章〕:xxxx乙方〔蓋章〕:xxxx承攬加工合同4訂立合同雙方:承攬方:以下簡稱甲方定作方:以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求:1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。2.用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。3.嚴(yán)格掌握木制品的木材枯燥程度,榫縫、肩角構(gòu)造必須嚴(yán)密,鞏固、外表必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的根據(jù)。第三條原材料由甲方提供。第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在按照乙方的要求進(jìn)展工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停頓工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.第五條工程價款:按核定價格單計算款元。第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點(diǎn):年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提早或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計算,共計元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計算,共計元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.4.甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金.3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否那么乙方有權(quán)拒收.第十三條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金.3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.5.乙方如無故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用.第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承當(dāng)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建立銀行各存一份.甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址::乙方:代表人:地址::年月日承攬加工合同5定作方〔以下簡稱甲方〕:承攬方〔以下簡稱乙方〕:供料方〔以下簡稱丙方〕:甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:一、工程工程名稱:二、施工地點(diǎn):三、工程量:四、工程總額及付款方式:1、工程總額:2、付款方式:3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權(quán)。五、工程期限:1、合同簽定次日起核算,7個工作日。風(fēng)險提示:加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于防止發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。假如質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描繪的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。六、乙方工作:1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程工程預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。七、甲方工作:1、保證如合同約定支付乙方工程款項。2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場施工時,施工場地應(yīng)具備施工條件。3、施工過程中協(xié)同乙方進(jìn)展物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識的所有審批工作。八、丙方工作風(fēng)險提示:原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)歷收合格前方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該進(jìn)步保管材料的風(fēng)險意識。1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的,假如不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,甲乙丙三方再次協(xié)商定價。2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承當(dāng)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費(fèi)用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承當(dāng)責(zé)任等。九、驗收:1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗收。2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收〔效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標(biāo)準(zhǔn)〕。3、工程施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進(jìn)展驗收。4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見,須在驗收單中說明,經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察,確有質(zhì)量問題的,乙方進(jìn)展后期整改。5、工程驗收單支付甲方時,甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內(nèi),甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。十、保修:1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時通知乙方,乙方在12小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)展制品檢修,通報維修情況。24小時內(nèi)保證制品的正常使用。十一、平安責(zé)任:1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)平安責(zé)任1年。2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失,乙方承當(dāng)完全責(zé)任。3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除平安責(zé)任。十二、合同變更:1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時,以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。十三、違約責(zé)任:1、乙方因自身原因,不能在施工期內(nèi)完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承當(dāng)所有責(zé)任。4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項時,乙方擁有制品所有權(quán)。5、如一方未經(jīng)對方同意而違背約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決,協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。十四、附件:1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照〔加蓋公章〕2、工程工程預(yù)算,施工圖及效果圖。十四、合同成立和生效1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應(yīng)中國法律。2、附件及補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。3、本合同一式2份,雙方各持1份。十五、其他本合同假設(shè)有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成局部,具有同等效力。假設(shè)補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。假設(shè)協(xié)商不成的,那么適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規(guī)定?!惨韵聼o正文〕甲方:委托代理人:地址::開戶銀行:賬號:_________年____月____日乙方:委托代理人:地址::開戶銀行:賬號:_________年____月____日丙方:委托代理人:地址::開戶銀行:賬號:_________年____月____日承攬加工合同6承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱:xx型號:xx規(guī)格:xx質(zhì)量要求:xx計量單位:xx數(shù)量:xx加工費(fèi):xx單位總價:xx第二條、加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時間檢驗時間地點(diǎn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)。第三條、加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承當(dāng)。第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱:xx型號:xx規(guī)格:xx質(zhì)量要求:xx計量單位:xx數(shù)量:xx單價:xx總價:xx圖紙、技:xx術(shù)資料及:xx交付時間:xx第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運(yùn)輸材料名稱:xx交付時間:xx交付地點(diǎn):xx交付數(shù)量:xx包裝要求:xx檢驗方法:xx運(yùn)輸方法:xx運(yùn)費(fèi)承當(dāng):第六條加工費(fèi)結(jié)算方法與時間xx。第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價款總額的xx‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值xx%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值xx%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。5.乙方如無故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證(一)甲方:1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方:1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機(jī)密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違背上述保密義務(wù)的,應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下:xx。3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否那么,由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按以下第xx種方式解決:(1)提交xx仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜,按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部,與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx地址:xx地址:xxxx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點(diǎn):xx簽訂地點(diǎn):xx承攬加工合同7定作方:〔以下簡稱甲方〕________承攬方:〔以下簡稱乙方〕________根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原那么,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。第一條加工成品品名:__________貨號:__________面料:__________顏色:__________尺碼:__________第二條服裝數(shù)量1、計量單位:__________2、數(shù)量:__________第三條原材料的提供由甲方提供原材料,詳細(xì)見下:材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________提供日期:__________單價:__________總金額:__________第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的根據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?、甲方提供服裝款式〔樣衣或圖片〕、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。2、乙方在消費(fèi)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停頓工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)展保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經(jīng)甲方答應(yīng),乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。第六條報酬1、加工單價:__________2、總金額〔元〕:__________第七條包裝方式內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費(fèi)由__________方承當(dāng)。第八條服裝交付1、交貨地:2、產(chǎn)品的交〔提〕貨期限:_________。第九條服裝驗收1、驗收期間:_________。2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤前方可抽樣。3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。4、驗收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等工程進(jìn)展檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標(biāo)準(zhǔn)為根據(jù)斷定合格與否。5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。6、對于乙方返修后的加工成品由甲方按照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的本錢價格。第十條定金/預(yù)付貨款1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)懇求返還定金,乙方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以懇求返還;乙方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。第十一條報酬結(jié)算1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;第十二條留置權(quán)如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。第十三條違約責(zé)任1、甲方的違約責(zé)任〔1〕制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。〔2〕中途廢止合同,償付甲方的未履行局部價款總值的50%的違約金?!?〕未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。甲方〔簽章〕:_________乙方〔簽章〕:_________簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):__________________年____月____日_________年____月____日承攬加工合同8定做方:地址::法定代表人:承攬方:地址::____________法定代表人:定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。一、合同組成及內(nèi)容1.1本合同標(biāo)準(zhǔn)由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。1.2原物料、包材、加工制成品之詳細(xì)品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、、____等,將作為本合同的組成局部,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。二、加工成品2.1定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量消費(fèi)的產(chǎn)品,可批量消費(fèi)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。三、加工成品質(zhì)量要求3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗合格的標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)檢驗,定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。假如國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定,以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),承攬方應(yīng)提供完好的成品以及相關(guān)的資料文件。四、訂單確認(rèn)4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息或者快遞給承攬方。4.2承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單,指單品訂購數(shù)量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品〔正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下〕及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。4.3定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否那么承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。4.4定做方給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,與本合同具有同等的法律效力。五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi),定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。5.2產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)絡(luò)方式等,詳細(xì)的包裝,以詳細(xì)的訂單要求為準(zhǔn)。六、原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量6.1〔用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額〕。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。6.2〔用承攬方原料完成工作的〕,承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料,并承受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒?.1承攬方在按照定做方的要求進(jìn)展工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停頓工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。7.4由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)展消費(fèi),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,承攬方應(yīng)及時通知定做方,定做方認(rèn)可前方可按照訂單消費(fèi)。八、價款按照詳細(xì)的訂貨單進(jìn)展價款結(jié)算。九、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強(qiáng)迫要求的報告。9.3每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或工程,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。9.5當(dāng)事人雙方對委托的定做物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。十、交貨的時間和地點(diǎn)10.1交〔提〕定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定做物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。10.2交〔提〕定做物日期計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定做物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝結(jié)實,并保障運(yùn)輸過程平安。11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸?shù)缆贰⑦\(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn),力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費(fèi)用。11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險費(fèi),由承攬方負(fù)擔(dān)。十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報關(guān)〔假設(shè)有〕加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進(jìn)口料件不符〔包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等〕,導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失,由承攬方全數(shù)承當(dāng)。十三、保密條款13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。13.3未經(jīng)定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密,所有的〔包括但不限于〕數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責(zé)任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。13.6承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計算機(jī)中的數(shù)據(jù),以防止任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)機(jī)密和技術(shù)機(jī)密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無權(quán)保存。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。13.9上述所有的〔包括但不限于〕數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。13.10應(yīng)非常小心地對待專門為消費(fèi)所發(fā)送的樣品,同時不可以讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何,將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被制止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。13.11承攬方和其合法繼承者,假如有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場消費(fèi)制造。13.12在消費(fèi)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)機(jī)密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單消費(fèi)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。十四、違約責(zé)任14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定做方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。14.4逾期交付定做物〔包括返修、更換、補(bǔ)交等〕,應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;〔合同中無詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定做方償付違約金〕以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。14.5未經(jīng)定做方同意,提早交付定做物,定做方有權(quán)拒收。14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作局部價款總值的____%〔10%~30%〕或酬金總額的____%〔20%~60%〕的違約金。14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。14.8實行代運(yùn)或送貨的定做物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位〔人〕,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位〔人〕外,并承當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。14.10未按合同規(guī)定的方法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)展檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。14.12承攬方違背上述保密義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失,并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。十五、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承當(dāng)違約責(zé)任。十六、合同解除16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物,定做方有權(quán)解除合同,承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還,如_____日內(nèi)不能退還,承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。十七、糾紛的處理對本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________〔如經(jīng)鑒證或公證,那么應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)〕各留存一份。定做方:公章:法定代表人:開戶銀行:帳號:法定地址::________年_____月_____日承攬方:公章:法定代表人:開戶銀行:帳號:法定地址::________年_____月_____日承攬加工合同9一、【摘要】:^p由于中國人均收入增加及生活節(jié)奏的加快,作為繼大賣場及超市之后出現(xiàn)的又一新興的零售業(yè)經(jīng)營方式,便利店必將大有作為,它也將成為將來中國極具在開展前景的零售業(yè)態(tài)。所以我決定投資開一家便利店。本店理念是“為群眾提供便利購物條件,為消費(fèi)者提供合適的商品,為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的效勞”,為大學(xué)生消費(fèi)者創(chuàng)造高品質(zhì)的便利生活。二、市場介紹近年來,由于學(xué)校內(nèi)便利店少,離大型超市等商業(yè)購物中心有一定的間隔。隨著同學(xué)們的生活質(zhì)量提升和生活節(jié)奏的加快,同學(xué)的時間變得愈來愈珍貴,而同學(xué)們在付費(fèi)方式上及在日常生活需要的應(yīng)急性商品或單買商品,此時的便利店這這方面起到了快捷,高效的作用,給同學(xué)們帶來了滿足。三、店輔概述1、商品種類主要經(jīng)營快速消費(fèi)食品〔零食飲料等〕、日用百貨、日配和水果、雜志等。在商品構(gòu)造中,食品占比率35%,日用百貨10%,其他的占50%。我們的產(chǎn)品種類繁多,各具特色,可以供廣闊大學(xué)生自由選擇。各類食品系列在我們的大學(xué)生便利店里邊為廣闊大學(xué)生提供各種小食品和零食,同時還有各類水果等。學(xué)慣用品系列在宿舍連鎖超市里我們還會為大學(xué)生顧客提供像筆、紙張等文化學(xué)慣用品供大學(xué)生選擇。雜志報紙系列在我們的連鎖超市里邊為了滿足大學(xué)生對時政、新聞等的及時理解我們也兼營報紙、雜志等業(yè)務(wù)。2、店鋪裝潢店面外觀的顏色為白色和紅色,給人以其商品具備平安和信任的感覺,店內(nèi)墻壁和天花板采用反光性,襯托性較強(qiáng)的純白色,給人造成較大空間的視覺偏向。四、市場分析^p1、優(yōu)勢〔Weakness〕A.缺乏自有品牌意識。我們的便利店是單獨(dú)出資開發(fā)的,對于學(xué)生來說,完全生疏和沒有知名度,不能及時產(chǎn)生信賴。B.缺乏工作經(jīng)歷。由于我們都是第一次投資經(jīng)營生意,只能依靠一些理論和客觀學(xué)習(xí)別人的經(jīng)歷,卻沒有經(jīng)營開店的經(jīng)歷。這是我們很大的優(yōu)勢,可能會給我們帶來風(fēng)險。2、優(yōu)勢〔Strength〕A.經(jīng)營壁壘較低。經(jīng)營本錢較低,經(jīng)營管理形式也不像大企業(yè)那么大型及標(biāo)準(zhǔn),沒有像連鎖制式化的約束。我們能獨(dú)立自主管理。B.直接與消費(fèi)者接觸,快捷的市場反響優(yōu)勢。在買方市場下,同學(xué)們的需求是市場的導(dǎo)向。我們可以憑借自身選址或者經(jīng)營地點(diǎn)的優(yōu)勢,可以長期和充分的與消費(fèi)者接觸,理解消費(fèi)者的購置需求,逐漸探索其購物偏好,有助于經(jīng)營者及時理解商品需求量和種類的信息,從而有選擇,有針對性的組織貨。減少因為商品積壓而帶來的浪費(fèi)。C.上門送貨。在面前為止,很少有商場有提供為同學(xué)們上門送貨。在這情況,我們可以為同學(xué)們送貨,為顧客提供方便和節(jié)約時間,從而得到同學(xué)們的喜歡,盡我們的努力,讓同學(xué)們得到最大的滿意。五、營銷組合策略正確的采購商品和陳列商品,給消費(fèi)者帶來購物的滿意便利,并起到給消費(fèi)者好印象的作用。以下是我們的產(chǎn)品策略:A.商品陳列和空間利用。在商品的陳列方面,有些便利店存在某些商品的陳列面積過大的現(xiàn)象。由于我們便利店的空間有限,不能浪費(fèi)陳列的空間,而是要對于做到很好的利用,上架的商品可以到達(dá)2500-3000種,滿足消費(fèi)者更多需要和選擇。同時商品陳列明晰和同類商品歸類擺放在一起,讓顧客一目了然和容易挑選商品。B.進(jìn)貨特色商品。采購一些有特色的商品,與其他同類型的便利店形成差異。我們選擇一些優(yōu)質(zhì)的,也就是口味好吃的食品,以此吸引消費(fèi)者。還可以根據(jù)消費(fèi)者提供的意見和指點(diǎn)需要的商品,采購入其商品。承攬加工合同10地址:______:______:______容器類委托加工承攬合同NO:______委托方:_____公司簽訂地點(diǎn):______受托方:______簽訂時間:______標(biāo)的、數(shù)量、價款:1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,假如由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單〔包括質(zhì)材、檢驗根據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等〕,特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告〔隨貨同行或提早送達(dá)〕。3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量〔每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)〕。5、〔交〕提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房內(nèi)。6、運(yùn)輸方式及到站〔港〕和費(fèi)用承當(dāng):受托方承當(dāng)。7、交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容〔簡稱“保密資料”〕保守機(jī)密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)機(jī)密泄露給委托方造成的損失由受托方承當(dāng),同時委托方有終止一切合作的權(quán)利。9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效?!不驋呙杓行А澄蟹剑篲_______公司受托方:______法人代表:______法人代表:______委托代表:______委托代表:______:______:______:______:______開戶銀行:______開戶銀行:______帳號:______帳號:______地址:______地址:______承攬加工合同11認(rèn)立合同雙方:承攬方:定作方:定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量第二條加工成品質(zhì)量要求:第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。1.原材料等物品交〔提〕日期計算,雙方協(xié)商。第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供承攬方在按照定作方的要求進(jìn)展工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方答應(yīng)不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元〔即總價款的%〕,在加工量到達(dá)%,定作方付給承攬方元〔即總價款的%〕,在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元〔即總價款的%〕,預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清?!矁r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算?!车诎藯l包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其它〔如:.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。等等。〕第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補(bǔ)交等〕,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;〔合同中無詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作方償付違約金〕以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提早交付定作物,定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的__%〔30-50%的幅度〕或酬金總額的__%〔30-50%幅度〕違約金。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)展檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的`零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位〔人〕,承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在獲得合法證明后,可免予承當(dāng)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__〔如經(jīng)鑒證或公證,那么應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)〕各留存一份。定作方:〔蓋章〕承攬方:〔蓋章〕代表人:〔蓋章〕代表人:〔蓋章〕地址:地址:::開戶銀行:開戶銀行:帳號:帳號:年月日訂承攬加工合同〔二〕現(xiàn)有_________________單位將______________〔地點(diǎn)或加工件全稱〕交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原那么特制定以下條款,望雙方遵守。甲方:________________________乙方:________________________一、工程工程1、工程名稱_____________________________________________2、工程地點(diǎn)_____________________________________________3、工程范圍_____________________________________________4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天?!膊豢煽咕茉蝽樠印扯?、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停頓施工?!菜屑庸ぎa(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng)〕三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。五、加工產(chǎn)品〔工程〕總價人民幣____________________元整,大寫〔________________________________元整〕?!泊私痤~不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商?!沉?、付款方式__________________1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時支付乙方總價__________%。4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。5、驗收合格后一次性支付加工件總額。七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期1、玻璃_________________2、鋼材_________________3、鋁材_________________4、油漆_________________5、噴塑_________________八、平安消費(fèi)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)平安施工的規(guī)章制度,服從甲方安全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守平安操作規(guī)程,施工中如因違背操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。九、驗收:甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或開工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提早按照同等獎勵。十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份本合同雙方簽字之日起生效,至工程完畢、工程款付清后自行失效。〔本合同所有來往____作為本合同附件具有同等法律效力〕。甲方:〔章〕乙方:〔章〕::電子郵箱:電子郵箱:開戶行:開戶行:________年______月_____日承攬加工合同12定作方:合同編號:簽訂地點(diǎn):承攬方:簽訂時間:一、加工標(biāo)的貨物名稱型號面料顏色單位數(shù)量單價總金額交貨地點(diǎn)及期限交期:出口國:合計人民幣〔大寫〕按實際金額結(jié)算單價含線稅封箱帶二、定作方提供材料〔假設(shè)定作方提供材料,那么必須填寫〕材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排版單耗三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649的標(biāo)準(zhǔn)驗收。五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否那么由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。六、加工物品的包裝按定作方的要求。七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或局部定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否那么將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)?!捕ㄗ龇阶蕴帷?。九、承攬方應(yīng)該在貨物消費(fèi)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)展驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承當(dāng)〔包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推延而引起的空運(yùn)費(fèi)等〕。十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。十二、其他約定事項:1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)展必要的監(jiān)視檢查,2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保存封樣,由承攬方無償提供。3、假設(shè)由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送到達(dá)定作方指定地點(diǎn)。4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承當(dāng)。十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承當(dāng)違約責(zé)任,除應(yīng)承當(dāng)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。定做方:代表人:時間:承攬方:代表人:時間:承攬加工合同13甲方:〔定作方〕地址:×××工業(yè)城法定代表人:營業(yè)執(zhí)照證號:乙方:〔承攬方〕地址:法定代表人:營業(yè)執(zhí)照證號:合同編號:合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)乙方是為甲方加工_____________所需零部件的消費(fèi)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原那么,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。一、本合同所指加工行為是:甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。二、本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注1.根據(jù)消費(fèi)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔包括質(zhì)量要求〕:甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求備注四、加工零部件價格及加工費(fèi)確實定:1.乙方加工零部件的價格,由雙方根據(jù)《報價核算表》確認(rèn),該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價格執(zhí)行。2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,那么乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供一樣質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價風(fēng)格整到與其它廠家一樣或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。3.加工費(fèi)計算方法:(1)對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格根底上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費(fèi)。(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。五、加工訂貨:1.甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方承受:(1)甲方以或電腦下單〔下同〕的形式向乙方發(fā)出《委外加工消費(fèi)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的詳細(xì)要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的根據(jù)。(2)通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《通知訂貨記錄》,作為訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。2.因甲方的消費(fèi)方案變動,要求更改訂貨時,乙方承受:(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工消費(fèi)通知單》從新發(fā)出《委外加工消費(fèi)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。(2)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。3.如甲方通知取消訂單:(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。(2)在一個貨期段內(nèi)〔非訂貨當(dāng)天〕通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立即停頓該訂單的消費(fèi),并將己消費(fèi)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方消費(fèi)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已消費(fèi)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單消費(fèi)的正常備料。4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;2.包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定那么按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時應(yīng)包裝完好,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及消費(fèi)廠的合格證。5.甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七〔7〕天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否那么,對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:1.圖紙的設(shè)計與提供:乙方進(jìn)展圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承當(dāng)。2.模具的制造及其費(fèi)用承當(dāng):由乙方承當(dāng);3.模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承當(dāng):由乙方承當(dāng);5.模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;6.模具的所有權(quán):甲方所有。八、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)答應(yīng)的,還須簽訂《商標(biāo)使用答應(yīng)合同》。九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制1.合同生效后日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及以下文件、資料:(1)(2)(3)2.產(chǎn)品質(zhì)量控制:(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進(jìn)展小批量消費(fèi)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量消費(fèi)。(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及消費(fèi)裝配過程隨時進(jìn)展抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費(fèi)安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。(3)甲方原那么上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)展檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)展工廠審查,并對甲方提出的不合格工程及時進(jìn)展整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進(jìn)展二次評審,如仍未到達(dá)要求,那么可中止或終止本合同。(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供給商及價格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供給商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供給商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供給商,但應(yīng)向甲方提供該供給商消費(fèi)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購并投入消費(fèi)。(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)歷或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供給商,或者同意了乙方選定的供給商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M(jìn)展了檢驗。但是甲方的認(rèn)可或受托購置行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承當(dāng)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)展了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承當(dāng)任何責(zé)任,由乙方承當(dāng)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。3.質(zhì)量整改(1)同一型號的加工零部件,乙方假設(shè)連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。十、加工費(fèi)的結(jié)算1.加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五〔25〕日前結(jié)清截止上月二十五〔25〕日檢驗合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三〔3〕個月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)〔乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方〕。2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。十一、驗收方法1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機(jī)關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。十二、對加工零部件提出異議的時間和方法1.甲方在驗收過程中,假如發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運(yùn)單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。2.乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否那么即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。3.加工零部件在用于甲方消費(fèi)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時付款的,甲方不承當(dāng)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能消費(fèi)或延誤的,其損失由乙方
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 毛石灌混凝土施工方案
- 引水隧道底板施工方案
- 二零二五年度實驗室環(huán)境監(jiān)測與質(zhì)量控制服務(wù)合同
- 二零二五年度跨境電商貨運(yùn)司機(jī)責(zé)任與時效保障合同
- 二零二五年度青島市裝修工程進(jìn)度合同細(xì)則
- 2025年度車間承包與工業(yè)自動化系統(tǒng)集成合作協(xié)議
- 教師節(jié)老師發(fā)言稿
- 2025年度盆栽科普教育與購銷推廣合同
- 二零二五年度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與護(hù)工人員責(zé)任與義務(wù)合同
- 2025年度智慧社區(qū)房屋銷售及智慧家居協(xié)議
- GB/T 15175-2012固體激光器主要參數(shù)測量方法
- GB/T 14478-2012大中型水輪機(jī)進(jìn)水閥門基本技術(shù)條件
- GB/T 13008-2010混流泵、軸流泵技術(shù)條件
- 2023年南充市煙草系統(tǒng)事業(yè)單位招聘筆試題庫及答案解析
- 《關(guān)于費(fèi)爾巴哈的提綱》
- HP工作站BIOS詳解參考模板
- 學(xué)憲法講憲法-課件
- 微專題:地理時空“尺度觀”思想課件
- 大學(xué)普通物理-習(xí)題答案(程守洙-江之勇主編-第六版)課件
- 2023年山東藥品食品職業(yè)學(xué)院單招綜合素質(zhì)考試筆試題庫及答案解析
- 基于PLC的郵件分揀機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計
評論
0/150
提交評論