施工合同違約起訴狀

施工合同違約起訴狀一、當(dāng)事人基本情況原告：XXX公司被告：YYY公司地址：XXX地址法定代表人：XXX聯(lián)系人：XXX電話：XXX二、訴訟請(qǐng)求和事實(shí)依據(jù)訴訟請(qǐng)求原告訴稱(chēng)：被告在合同約定的時(shí)間內(nèi)未能按照合同約定完成工程，在沒(méi)有原告同意的情況下，私自中止了施工。被告違反了合同約定的質(zhì)量要求，存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題，損害了原告的合法權(quán)益。為了保障自身的權(quán)益，原告多次與被告進(jìn)行溝通和協(xié)商，但是被告一直沒(méi)有積極回應(yīng)?；谏鲜鍪聦?shí)，原告訴請(qǐng)法院判決：被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間和內(nèi)容，完成工程，并承擔(dān)由此造成的延誤賠償金。被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的合理?yè)p失。被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。事實(shí)依據(jù)原告與被告于2020年1月1日簽訂的施工合同中，明確約定了工程的開(kāi)工時(shí)間、完工時(shí)間、質(zhì)量要求等內(nèi)容。合同約定，如因被告原因?qū)е鹿こ涛茨馨凑蘸贤s定時(shí)間完成，被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)延誤賠償金。合同約定，如工程發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由被告承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用和損失。根據(jù)交付的工程實(shí)際情況，原告發(fā)現(xiàn)部分質(zhì)量存在問(wèn)題。原告多次與被告進(jìn)行溝通和協(xié)商，但被告一直沒(méi)有積極回應(yīng)。三、法律分析和適用依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等法律規(guī)定，原告有權(quán)按照合同約定和法律規(guī)定，要求被告按時(shí)完工，并承擔(dān)相應(yīng)的延誤賠償金；對(duì)于因?yàn)楸桓嬖驅(qū)е碌馁|(zhì)量問(wèn)題，被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用和損失。同時(shí)，被告的行為侵犯了原告的合法權(quán)益，原告有權(quán)依法訴訟，維護(hù)自身的合法權(quán)益。四、證據(jù)清單《施工合同》（原件、復(fù)印件各一份）。工程完成情況的證據(jù)材料。（照片、工程驗(yàn)收單等）原告和被告的溝通記錄和協(xié)商記錄。（微信聊天記錄、電話等）原告出具的質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告。（原件、復(fù)印件各一份）其他相關(guān)證據(jù)。五、訴訟費(fèi)用原告依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。六