擋土墻施工承包合同范本

第頁(yè)共頁(yè)擋土墻施工承包合同范本甲方：（委托方名稱）乙方：（承包方名稱）鑒于甲方擬修建一座擋土墻項(xiàng)目，現(xiàn)委托乙方進(jìn)行施工，并雙方通過友好協(xié)商，達(dá)成以下合同：第一條項(xiàng)目基本信息1.項(xiàng)目名稱：擋土墻施工工程。2.項(xiàng)目地址：（詳細(xì)地址）。3.施工內(nèi)容：包括擋土墻的設(shè)計(jì)、建設(shè)、材料采購(gòu)、施工管理等。第二條合同金額及支付方式1.合同總金額為人民幣（大寫）（小寫）元整。2.甲方向乙方支付方式為：按進(jìn)度和階段性工程完成情況支付分期款。3.甲方支付款項(xiàng)方式：通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，負(fù)責(zé)支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)。第三條工期及交付1.工期：擋土墻施工工程工期為（具體工期），自合同生效之日起算。2.交付：乙方應(yīng)按照合同約定的工期及質(zhì)量要求，按時(shí)完成擋土墻施工，并保證工程達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第四條質(zhì)量保證和驗(yàn)收1.乙方承諾所提供的材料符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證施工工程達(dá)到相關(guān)規(guī)范和技術(shù)要求。2.甲方在竣工驗(yàn)收時(shí)，有權(quán)對(duì)施工工程進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的修復(fù)責(zé)任。第五條材料采購(gòu)1.乙方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料，并應(yīng)提供與材料相關(guān)的質(zhì)量合格證明文件。2.乙方在材料采購(gòu)方面應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提出的要求進(jìn)行，未經(jīng)甲方同意不得進(jìn)行變更。第六條違約責(zé)任1.若乙方未按照約定工期和質(zhì)量要求完成施工工程，將按照合同金額的（百分比）作為違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。2.若甲方未按照約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方按照合同約定支付逾期的款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用。第七條爭(zhēng)議解決1.本合同中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；若協(xié)商未果，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.雙方自愿接受人民法院的判決，并履行判決內(nèi)容。第八條合同變更和解除1.本合同的變更或解除，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。第九條其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章后生效，并依法發(fā)揮法律效力。2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：