城市及道路照明工程施工合同

PAGE5安裝工程施工合同編號(hào)：工程名稱：工程地點(diǎn)：建設(shè)單位：施工單位：簽訂日期：年月日安裝工程施工合同發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）承包方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就張家堡廣場(chǎng)照明工程，特訂立本合同。合同內(nèi)容1.1工程名稱：1.2工程地點(diǎn)：1.3工程范圍：施工工期2.1開(kāi)始工作日期：年月日2.2結(jié)束工作日期：年月日2.3總?cè)諝v工作天數(shù)為：天承包方式本工程為包工包料（不包含燈具采購(gòu)）的承包方式。合同價(jià)款及付款方式4.1合同總價(jià)款（暫定）人民幣：元，大寫：4.1.1合同總價(jià)款包括照明工程施工費(fèi)和照明工程二次設(shè)計(jì)費(fèi)。4.1.2合同價(jià)款中照明工程二次設(shè)計(jì)費(fèi)按工程總造價(jià)的4%計(jì)取。4.2付款方式4.2.1施工進(jìn)場(chǎng)兩天內(nèi)支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設(shè)完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗(yàn)收后支付至總工程款的95%。質(zhì)保期量驗(yàn)收。11.工程質(zhì)保期11.1本工程質(zhì)保期為工程驗(yàn)收合格之日期一年。保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的12小時(shí)內(nèi)派人員維修，因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的工程維修，甲方支付維修所發(fā)生的費(fèi)用，乙方維修。因安裝問(wèn)題引起的工程維修，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。11.2保修期滿后，乙方應(yīng)建立24小時(shí)電話熱線跟蹤服務(wù)，若工程發(fā)生故障，乙方應(yīng)在接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)維修，以最優(yōu)惠的成本價(jià)維修更換。12．違約責(zé)任12.1本工程驗(yàn)收質(zhì)量必須達(dá)到乙方承諾的合格標(biāo)準(zhǔn)。12.2除不可抗力外，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔(dān)違約責(zé)任。12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價(jià)的萬(wàn)分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權(quán)停工，甲方支付誤工費(fèi)，由此造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。13.爭(zhēng)議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，合同各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項(xiàng)目工程地人民法院提起訴訟。14.其它14.1由于開(kāi)挖路面原因移動(dòng)部分苗木時(shí)，乙方請(qǐng)甲方代表現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內(nèi)，乙方不負(fù)責(zé)。14.2乙方不負(fù)責(zé)乙方開(kāi)挖的水泥路面和地板磚的修復(fù)工作。14.3本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補(bǔ)充協(xié)議。14.4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。發(fā)包方（蓋章）：承包方（蓋章）：法定代表人：法定代表人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：電話：電話：?jiǎn)?/p>