安裝承攬合同樣書范本

第頁(yè)共頁(yè)安裝承攬合同樣書范本承攬合同樣書合同編號(hào)：【XXXX】甲方：【甲方名稱】地址：【甲方地址】聯(lián)系電話：【甲方聯(lián)系電話】乙方：【乙方名稱】地址：【乙方地址】聯(lián)系電話：【乙方聯(lián)系電話】鑒于甲方有一項(xiàng)承攬工程需求，雙方本著互利互惠、誠(chéng)信合作的原則，就該承攬工程的具體內(nèi)容、合作方式及各方權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)達(dá)成如下合同：第一條合同工程描述甲方委托乙方完成以下承攬工程項(xiàng)目：【具體工程項(xiàng)目描述】第二條工程價(jià)款及支付方式1.工程總價(jià)款為【金額】人民幣。2.乙方在各個(gè)階段完成相應(yīng)工作后，甲方應(yīng)在【約定天數(shù)】?jī)?nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。3.支付方式為【選擇支付方式】。第三條工期1.工程開始日期為【日期】。2.工程竣工日期為【日期】。3.如因不可抗力等原因?qū)е鹿こ萄悠?，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第四條資質(zhì)要求乙方承諾具備完成該工程所需的相應(yīng)資質(zhì)和技術(shù)能力，包括但不限于【相關(guān)資質(zhì)和技術(shù)能力描述】。第五條保證及責(zé)任限制1.乙方應(yīng)按照合同約定完成工程，并保證工程的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.在工程質(zhì)量保修期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)因乙方施工質(zhì)量不合格造成的問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)修復(fù)或賠償責(zé)任。3.由于不可抗力等原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法完成或延期的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第六條違約責(zé)任1.若甲方未按合同約定支付工程款項(xiàng)的，乙方有權(quán)暫停工程進(jìn)度并要求支付相應(yīng)違約金。2.若乙方未按合同約定施工且拖延工期的，甲方有權(quán)要求乙方加快工程進(jìn)度并要求支付相應(yīng)違約金。第七條保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)接觸到的涉密信息和商業(yè)秘密予以嚴(yán)格保密，不得泄露或擅自使用。第八條法律適用與爭(zhēng)議解決1.合同的簽署、履行及解釋均適用中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。2.雙方在執(zhí)行合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定1.本合同自雙方簽字之日起生效，至工程竣工并驗(yàn)收合格之日終止。2.本合同正本一式【份數(shù)】，雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：日期：