外墻噴涂施工合同

9外墻噴涂施工合同外墻噴涂飾面是一項較的施工工藝,在裝飾質量和耐久性方面較水泥砂漿飾面有了顯著改進。外墻噴涂施工合同怎么寫呢?以下是在為大家整理的外墻噴涂施工合同范文，感謝您的欣賞。外墻噴涂施工合同范文一甲方：乙方：甲乙雙方在充分協(xié)商的根底上，本著自愿互利、權益公正的原則，簽訂合同，以資雙方共同遵守執(zhí)行。一、工程地址：二、工程內(nèi)容：三、工程造價為每立方米人民幣，工程總量為立方米，工程總造價為人民幣(最終結算以實際工程量為準)。四、施工時間：日至日完工，因其他緣由影響工期順延何時施工通知。,平坦度熄，其他按國家標準執(zhí)行。六、付款方式：合同簽訂后，付工程總款10%的訂金，開工時時，再付總價款的%，施工到工程總量的%時，再付總價款的%，完工驗收合格付%，留%作為質保金，質保金壹年內(nèi)付清。七、甲方的責任與義務：1方的各種收費，同時負責保證乙方人員、設備安全。2、幫助乙方做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及防火工作。3擅自動用或使用則視為工程質量合格。4計算。八、乙方的責任與義務：1擔當。2逾期完工和交付，應擔當造成甲方的經(jīng)濟損失。3員傷亡事故均由乙方負責。九、工程質量及違約責任：1造成的脫落、裂紋由乙方負責保修。2造成的脫落、裂紋由甲方負責。3、違約責任：乙方不能按時交驗工程，每拖延壹天，賠償甲方本合同總造價的%的經(jīng)濟損失，甲方不能按時間向乙方支付工程款乙方本合同總造價的%的經(jīng)濟損失。甲乙雙方發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成向原告方駐地法院起訴，依法解決。十、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，雙方各持有同等法律效力。甲方單位(章)：乙方單位(章)：甲方代表：乙方代表：單位名稱：單位名稱：開戶行：開戶行一：帳號：帳號：單位地址：單位地址：：：：：年月日外墻噴涂施工合同范文二甲方：身份證號：乙方：身份證號：外墻涂料工程施工承包給乙方。為明確雙方的責任和義務，確保工程質量，保證安全、文明施工，按期完成施工任務，依據(jù)國家有關法一、工程概況1、工程名稱：通州區(qū)平潮用電治理站外墻涂料工程2、工程地點：通州區(qū)平潮3、工程承包內(nèi)容：平潮用電治理站外墻涂料4、施工工藝：○1剔除空鼓，補水泥灰○2滿批一遍膩子○4打磨滾刷一遍底涂○5二、工程質量：合格三、承包方式：包清工(包工不包料)四、工程造價、結算方式1900㎡(以實際工程量為準)2、人工費單價：14.00/㎡3、人工費總價：壹萬貳仟陸佰元(暫估)4、結算方式：按實際工程量平方米乘以單價結算五、雙方義務和責任1、甲方義務和責任(1)、做好建設單位及施工現(xiàn)場的協(xié)調工作。(2)、準時方供給的施工所需的材料。2、乙方義務和責任、嚴格依據(jù)施工工藝要求施工。做好自檢工作，確保工程質量。、嚴格依據(jù)建筑工程施工安全標準進展施工。實行符合標準違反操作規(guī)程、野蠻作業(yè)所發(fā)生的安全責任由乙方擔當。、聽從乙方統(tǒng)一治理，施工的垃圾準時清理，共同維護施工現(xiàn)場的清潔。、責任供給施工所需的工具和設備。在清工單價中)。六、工程款的支付與結算1、工程竣工驗收合格后一次性結清。七、違約責任1款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方該工程人工費10%的違約金，并擔當因此造成的其他經(jīng)濟損失。2條件返工，并擔當由此產(chǎn)生的一切費用。八、仲裁與調解如發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進展仲裁、調解。九、合同生效本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程款結算清后自行失效。甲方：(簽字蓋章)日期：乙方：(簽字蓋章)日期：外墻噴涂施工合同范文三甲方：乙方：權、利，本著公正互利的原則，簽定以下合同條款，共同遵守執(zhí)行。一、工程概況：1、工程名稱：2、工程地點：3、工程量：4、工程單價：大寫：小寫：5、工程預算造價：大寫：小寫：二、承包范圍及方式：工程按包質量、包進度、包工包料的承包方式進展施工。三、材料、顏色及施工工藝：1、材料：選用;2見搭配方案)。3、要求水泥墻面平坦。4、施工工藝：四、工程造價及付款方式：1M2(決算按實際結算);乙方依據(jù)顏色搭配方案及施工技術交底要求，對該工程的2、每平方米造價為元;3、預算總造價為元。4子完成后，甲方支付工程款為預算總造價的40%;乙方刷抗堿封閉底漆，噴真石漆施工完成后，甲方支付到預算總造價的70%;乙方罩面漆施工完成后，甲方支付工程款為預算總造價的95%;余款工程總造5%在二年保質期滿后兩個月內(nèi)付清。甲方假設違約，乙方停頓施工，甲方除應擔當本工程總造價的10%違約金外，并擔當由此給乙題，由甲方負責。五、本工程施工有效工期為45天，從具備開工條件之日起計自然天氣問題不能施工，時間順延，但因甲方緣由不能施工，甲方應擔當由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。六、品質保證：為用戶供給十年品質保證。七、雙方責任：甲方：1影響施工進度的問題。2、對乙方的施工實行監(jiān)視、檢查和協(xié)調。做到準時覺察、準時訂正、準時解決非乙方緣由造成的施工困難。3、按合同商定準時支付工程款，以確保工程施工的順當進展。乙方：1量、保進度、保安全，優(yōu)質完成施工任務。2簽證、文件。3安全措施。4自行負責。八、工程驗收：1接到通知后應在一周內(nèi)驗收，否則視為驗收完畢。2質量問題由乙方無償修理。九、其它條款：1、本合同生效后，經(jīng)甲方確定認可的品種、顏色不得變更，如甲方要求變更，經(jīng)雙方協(xié)商全都，簽定補充協(xié)議，由此引發(fā)的