施工合同協(xié)議書(共)

施工合同協(xié)議書(共)甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔施工項目的事宜，經友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程內容：________________4.工程面積：________________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、工程價款1.工程總造價為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。2.工程價款支付方式：a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價款的__%作為預付款；b)工程進度達到__%時，甲方支付乙方合同總價款的__%；c)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__%；d)工程質量保證金為合同總價款的__%，質保期滿后支付。三、工程質量1.乙方應按照國家相關標準和設計文件要求進行施工，確保工程質量。2.工程質量不符合約定，乙方應在甲方指定期限內無償返工，直至符合約定。四、工程變更1.工程施工過程中，如需變更設計，甲乙雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。2.工程變更導致合同價款增加或減少的，甲乙雙方應簽訂補充協(xié)議，明確調整后的合同價款。五、工程驗收1.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料。2.甲方應在收到竣工資料后__日內組織驗收，并在驗收合格后__日內支付剩余款項。六、違約責任1.甲方未按約定支付工程價款，每逾期一日，應支付逾期付款金額__%的違約金。2.乙方未按約定工期完成工程，每逾期一日，應支付逾期完工金額__%的違約金。七、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：____________乙方代表（簽名）：____________簽訂日期：________________施工合同協(xié)議書(共)甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔施工項目的事宜，經友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程內容：________________4.工程面積：________________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、工程價款1.工程總造價為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。2.工程價款支付方式：a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價款的__%作為預付款；b)工程進度達到__%時，甲方支付乙方合同總價款的__%；c)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__%；d)工程質量保證金為合同總價款的__%，質保期滿后支付。三、工程質量1.乙方應按照國家相關標準和設計文件要求進行施工，確保工程質量。2.工程質量不符合約定，乙方應在甲方指定期限內無償返工，直至符合約定。四、工程變更1.工程施工過程中，如需變更設計，甲乙雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。2.工程變更導致合同價款增加或減少的，甲乙雙方應簽訂補充協(xié)議，明確調整后的合同價款。五、工程驗收1.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料。2.甲方應在收到竣工資料后__日內組織驗收，并在驗收合格后__日內支付剩余款項。六、違約責任1.甲方未按約定支付工程價款，每逾期一日，應支付逾期付款金額__%的違約金。2.乙方未按約定工期完成工程，每逾期一日，應支付逾期完工金額__%的違約金。七、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：____________乙方代表（簽名）：____________簽訂日期：________________2024帶目錄帶附件詳細版-施工合同協(xié)議書(共)目錄一、施工合同協(xié)議書二、附件列表三、法律名詞及解釋四、執(zhí)行過程中的問題及注意事項五、解決辦法六、適用場景一、施工合同協(xié)議書（此處省略施工合同協(xié)議書內容，具體內容請參考上文）二、附件列表1.工程施工圖紙2.工程預算書3.工程進度計劃表4.工程質量保證書5.工程驗收報告6.工程變更協(xié)議7.補充協(xié)議三、法律名詞及解釋1.合同法：《中華人民共和國合同法》是調整平等主體之間因合同所產生的財產性民事權利義務關系的法律規(guī)范的總稱。2.甲方：指委托方，即委托乙方承擔施工項目的單位或個人。3.乙方：指承包方，即承擔施工項目的單位或個人。4.工程總造價：指施工項目所需的全部費用，包括材料費、人工費、機械使用費等。5.竣工驗收：指工程完工后，甲乙雙方對工程質量、工程量等進行檢查、驗收的過程。6.質保期：指工程竣工驗收合格后，乙方對工程質量承擔保證責任的期限。四、執(zhí)行過程中的問題及注意事項1.工程變更：在施工過程中，可能會出現(xiàn)工程變更的情況，甲乙雙方應簽訂書面變更協(xié)議，明確調整后的合同價款。2.工期延誤：乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.質量問題：乙方應確保工程質量符合約定，如工程質量不符合約定，乙方應在甲方指定期限內無償返工，直至符合約定。4.工程驗收：甲方應在收到竣工資料后及時組織驗收，并在驗收合格后支付剩余款項。五、解決辦法1.工程變更：甲乙雙方應簽訂書面變更協(xié)議，明確調整后的合同價款。2.工期延誤：乙方應加快施工進度，確保按期完成工程。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付相應的違約金。3.質量問題：乙