2024建設(shè)施工合同范本(通用)

2024建設(shè)施工合同范本(通用)甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)施工項(xiàng)目的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點(diǎn)：________________3.工程內(nèi)容：________________4.工程面積：________________5.工程期限：____年____月____日至____年____月____日二、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)文件要求，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)在合理期限內(nèi)無(wú)償返工或修理，并承擔(dān)由此造成的直接損失。三、工程造價(jià)1.工程總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：____元整（小寫(xiě)）：￥____元。2.付款方式：乙方根據(jù)工程進(jìn)度向甲方提出付款申請(qǐng)，甲方審核同意后支付相應(yīng)款項(xiàng)。四、工期延誤1.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付給甲方工程總價(jià)款的千分之____作為違約金。2.因甲方原因造成工期延誤，每延誤一天，甲方應(yīng)支付給乙方工程總價(jià)款的千分之____作為誤工費(fèi)。五、材料供應(yīng)1.工程所需材料由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)，材料質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。2.乙方應(yīng)按照合同約定的材料品牌、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行采購(gòu)，并承擔(dān)材料質(zhì)量責(zé)任。六、安全生產(chǎn)1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工安全。2.施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償甲方因此遭受的損失。七、合同解除1.甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。2.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，甲乙雙方均有權(quán)解除合同。八、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：____年____月____日請(qǐng)注意，本合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢專(zhuān)業(yè)律師意見(jiàn)，以確保合同的有效性和合法性。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-2024建設(shè)施工合同范本(通用)目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程質(zhì)量四、工程造價(jià)五、工期延誤六、材料供應(yīng)七、安全生產(chǎn)八、合同解除九、爭(zhēng)議解決十、其他約定附件一：工程量清單附件二：工程設(shè)計(jì)圖紙附件三：施工方案一、合同雙方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)施工項(xiàng)目的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：二、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點(diǎn)：________________3.工程內(nèi)容：________________4.工程面積：________________5.工程期限：____年____月____日至____年____月____日三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)文件要求，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)在合理期限內(nèi)無(wú)償返工或修理，并承擔(dān)由此造成的直接損失。四、工程造價(jià)1.工程總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：____元整（小寫(xiě)）：￥____元。2.付款方式：乙方根據(jù)工程進(jìn)度向甲方提出付款申請(qǐng)，甲方審核同意后支付相應(yīng)款項(xiàng)。五、工期延誤1.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付給甲方工程總價(jià)款的千分之____作為違約金。2.因甲方原因造成工期延誤，每延誤一天，甲方應(yīng)支付給乙方工程總價(jià)款的千分之____作為誤工費(fèi)。六、材料供應(yīng)1.工程所需材料由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)，材料質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。2.乙方應(yīng)按照合同約定的材料品牌、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行采購(gòu)，并承擔(dān)材料質(zhì)量責(zé)任。七、安全生產(chǎn)1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工安全。2.施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償甲方因此遭受的損失。八、合同解除1.甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。2.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，甲乙雙方均有權(quán)解除合同。九、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。附件一：工程量清單附件二：工程設(shè)計(jì)圖紙附件三：施工方案甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：____年____月____日請(qǐng)注意，本合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢專(zhuān)業(yè)律師意見(jiàn)，以確保合同的有效性和合法性。附件列表：1.附件一：工程量清單2.附件二：工程設(shè)計(jì)圖紙3.附件三：施工方案法律名詞及解釋?zhuān)?.《中華人民共和國(guó)合同法》：中華人民共和國(guó)制定的法律，用于規(guī)范合同的訂立、履行、變更和解除等行為。2.施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范：國(guó)家或行業(yè)對(duì)施工項(xiàng)目質(zhì)量的要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.設(shè)計(jì)文件：由設(shè)計(jì)單位編制的，用于指導(dǎo)施工的圖紙和技術(shù)文件。4.安全生產(chǎn)法律法規(guī)：國(guó)家或行業(yè)對(duì)施工過(guò)程中的安全管理、安全事故處理等方面的法律規(guī)定。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：可能導(dǎo)致違約金或誤工費(fèi)的支付，需注意合理規(guī)劃和進(jìn)度控制。2.材料供應(yīng)：需確保材料質(zhì)量符合要求，避免因材料問(wèn)題導(dǎo)致工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。3.安全生產(chǎn)：加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，預(yù)防安全事故的發(fā)生。4.爭(zhēng)議解決：友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，避免長(zhǎng)時(shí)間的法律訴訟。解決辦法：1.制定詳細(xì)的施工計(jì)劃，合理安排工程進(jìn)度，避免工期延誤。2.選擇合格的供應(yīng)商，加強(qiáng)材料的質(zhì)量檢查，確保材料質(zhì)量。3.加強(qiáng)安全培訓(xùn)和教育，建立健全的安全管理制度，提高施工現(xiàn)場(chǎng)的安全性。4.在合同中明