籃球場施工合同范本

籃球場施工合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方施工籃球場事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：籃球場施工，包括但不限于場地平整、排水系統(tǒng)、籃球架安裝、地面鋪設(shè)等。1.4工程面積：__________1.5工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照國家有關(guān)標準和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定。2.2工程質(zhì)量標準：__________2.3工程驗收：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報告，甲方應(yīng)在__________日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收證書。三、工程價款及支付方式3.1工程價款：本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式：（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到__________時，甲方支付乙方合同總價款的__________%；（3）工程竣工驗收合格后__________日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的__________%；（4）剩余__________%的款項作為質(zhì)量保證金，待工程保質(zhì)期滿后__________日內(nèi)支付。四、工期延誤4.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款的__________%作為違約金。4.2因甲方原因造成工期延誤，每延誤一日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的__________%作為賠償金。五、知識產(chǎn)權(quán)5.1乙方對其施工過程中產(chǎn)生的技術(shù)成果享有知識產(chǎn)權(quán)。5.2甲方對其委托施工的籃球場享有使用權(quán)。六、違約責任6.1一方違反合同規(guī)定，導致合同無法履行，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付合同總價款的__________%作為違約金。6.2因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。七、爭議解決7.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。2024帶目錄帶附件詳細版-籃球場施工合同范本目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、工程質(zhì)量四、工程價款及支付方式五、工期延誤六、知識產(chǎn)權(quán)七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容：籃球場施工，包括但不限于場地平整、排水系統(tǒng)、籃球架安裝、地面鋪設(shè)等。4.工程面積：__________5.工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)標準和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定。2.工程質(zhì)量標準：__________3.工程驗收：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報告，甲方應(yīng)在__________日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收證書。四、工程價款及支付方式1.工程價款：本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.支付方式：a)合同簽訂后__________日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預(yù)付款；b)工程進度達到__________時，甲方支付乙方合同總價款的__________%；c)工程竣工驗收合格后__________日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的__________%；d)剩余__________%的款項作為質(zhì)量保證金，待工程保質(zhì)期滿后__________日內(nèi)支付。五、工期延誤1.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款的__________%作為違約金。2.因甲方原因造成工期延誤，每延誤一日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的__________%作為賠償金。六、知識產(chǎn)權(quán)1.乙方對其施工過程中產(chǎn)生的技術(shù)成果享有知識產(chǎn)權(quán)。2.甲方對其委托施工的籃球場享有使用權(quán)。七、違約責任1.一方違反合同規(guī)定，導致合同無法履行，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付合同總價款的__________%作為違約金。2.因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。八、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十、附件1.工程施工圖紙2.工程質(zhì)量標準3.工程驗收標準甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。附件列表：1.工程施工圖紙2.工程質(zhì)量標準3.工程驗收標準法律名詞及解釋：1.委托方（甲方）：指委托承包方進行籃球場施工的當事人。2.承包方（乙方）：指接受委托進行籃球場施工的當事人。3.工程價款：指乙方完成籃球場施工所需的費用。4.預(yù)付款：指在合同簽訂后，甲方支付給乙方的一部分工程價款。5.質(zhì)量保證金：指甲方在工程竣工驗收合格后，扣留的一部分款項，用于保證工程質(zhì)量。6.違約金：指一方違反合同規(guī)定，向守約方支付的一定金額。7.訴訟：指當雙方無法通過協(xié)商解決爭議時，向法院提起的司法程序。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項：1.工期延誤：可能導致工程無法按期完成，影響甲方的使用計劃。解決辦法：乙方應(yīng)加強項目管理，確保按期完成工程；如因不可抗力原因?qū)е卵诱`，應(yīng)及時通知甲方，并協(xié)商解決。2.質(zhì)量問題：可能導致工程無法滿足甲方的要求。解決辦法：乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)標準和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量；甲方在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)要求乙方進行整改。3.支付問題：可能導致乙方無法按時收到工程款項。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的支付方式進行支付，如有變更，應(yīng)及時通知對方，并協(xié)商解決。4.爭議解決：可能導致雙方無法達成一致意見。解決辦法：雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決爭議；如協(xié)商不成