住房裝修承攬合同范文合集3篇

住房裝修承攬合同范文(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：************承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：************甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方打算托付乙方進(jìn)行住房裝修，為愛(ài)護(hù)雙方的合法權(quán)益，合本工程的詳細(xì)狀況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1.裝飾施工地點(diǎn)：************2.住房構(gòu)：房型房廳套，施工面積****平方米。3.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。4.承包方式：****(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自****年****月****日開(kāi)工，至****年****月****日竣工，****工期****天。二、工程價(jià)款及算的商定1.工程總價(jià)款：￥****元，大寫(人民幣)：********詳見(jiàn)本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付****元訂金，其次次付款時(shí)扣除(2)其次次合同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)****元(3)第三次施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)****元(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)****元(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。三、關(guān)于材料供應(yīng)的商定1.甲方供應(yīng)的材料：詳見(jiàn)合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)選購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方擔(dān)當(dāng)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方供應(yīng)材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方商定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。2.乙方對(duì)甲方選購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的商定1.本工程執(zhí)行DBJ08C62C97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30C1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.本工程由****方設(shè)計(jì)施工方案。3.甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，工期順延。由于乙方緣由造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)，工期不變。4.在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5.工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理隱藏工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參與驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方擔(dān)當(dāng)，工期也予順延。6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須準(zhǔn)時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。五、有關(guān)平安生產(chǎn)和防火的商定六、其它事項(xiàng)1、甲方應(yīng)在開(kāi)工前，向乙方供應(yīng)經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。并向乙方供應(yīng)施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用留意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。2、乙方參與甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨便拆改原有建筑承重構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。七、違約責(zé)任1.由于甲方緣由導(dǎo)致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方****元；甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，支付***元違約金。2.由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的****%向甲方支付違約金。八、糾紛處理方式雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：********電話：********乙方(簽章)：********電話：********簽訂地點(diǎn)：********簽訂日期：***年***月***日住房裝修承攬合同范文(第二篇)住房裝修承攬合同范文摘要：本合同由業(yè)主（以下簡(jiǎn)稱"甲方"）與承包商（以下簡(jiǎn)稱"乙方"）簽訂，甲方委托乙方進(jìn)行住房裝修承攬工作。該合同明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，旨在確保裝修工程的順利進(jìn)行并保證質(zhì)量。以下是合同的主要條款：合同編號(hào)：簽訂日期：第一條工程內(nèi)容1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的裝修設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工，并按照協(xié)商確定的裝修工程進(jìn)度進(jìn)行施工。1.2乙方需要提供詳細(xì)的裝修工程報(bào)價(jià)單，包括人工、材料、設(shè)備和其他費(fèi)用等，甲方應(yīng)按照?qǐng)?bào)價(jià)單支付相應(yīng)款項(xiàng)。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)采用合理和安全的施工工藝，保證工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.2若工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按照甲方的要求進(jìn)行整改。第三條施工期限3.1乙方應(yīng)按照協(xié)商確定的進(jìn)度完成工程，避免拖延施工。3.2如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第四條付款方式4.1甲方應(yīng)按照約定的進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。4.2如甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停工程直至收到相應(yīng)款項(xiàng)。第五條雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方有權(quán)監(jiān)督工程進(jìn)展，提出合理要求，并按時(shí)支付相應(yīng)款項(xiàng)。5.2乙方應(yīng)按照約定進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量并按時(shí)完成工程。5.3雙方應(yīng)保持及時(shí)溝通，共同解決工程中的問(wèn)題，并遵守其他約定的義務(wù)。第六條合同終止6.1雙方一致同意解除合同，應(yīng)書面確定解約事宜，雙方自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.2如因一方違約而解除合同，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1若在合同履行期間發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)優(yōu)先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，任何一方可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。中文：住房裝修承攬合同范文摘要：本合同由業(yè)主（以下簡(jiǎn)稱"甲方"）與承包商（以下簡(jiǎn)稱"乙方"）簽訂，甲方委托乙方進(jìn)行住房裝修承攬工作。該合同明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，旨在確保裝修工程的順利進(jìn)行并保證質(zhì)量。以下是合同的主要條款：合同編號(hào)：簽訂日期：第一條工程內(nèi)容1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的裝修設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工，并按照協(xié)商確定的裝修工程進(jìn)度進(jìn)行施工。1.2乙方需要提供詳細(xì)的裝修工程報(bào)價(jià)單，包括人工、材料、設(shè)備和其他費(fèi)用等，甲方應(yīng)按照?qǐng)?bào)價(jià)單支付相應(yīng)款項(xiàng)。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)采用合理和安全的施工工藝，保證工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.2若工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按照甲方的要求進(jìn)行整改。第三條施工期限3.1乙方應(yīng)按照協(xié)商確定的進(jìn)度完成工程，避免拖延施工。3.2如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第四條付款方式4.1甲方應(yīng)按照約定的進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。4.2如甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停工程直至收到相應(yīng)款項(xiàng)。第五條雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方有權(quán)監(jiān)督工程進(jìn)展，提出合理要求，并按時(shí)支付相應(yīng)款項(xiàng)。5.2乙方應(yīng)按照約定進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量并按時(shí)完成工程。5.3雙方應(yīng)保持及時(shí)溝通，共同解決工程中的問(wèn)題，并遵守其他約定的義務(wù)。第六條合同終止6.1雙方一致同意解除合同，應(yīng)書面確定解約事宜，雙方自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.2如因一方違約而解除合同，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1若在合同履行期間發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)優(yōu)先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，任何一方可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。住房裝修承攬合同范文(第三篇)住房裝修承攬合同合同編號(hào):[合同編號(hào)]甲方：[甲方姓名]地址：[甲方地址]電話：[甲方電話]乙方：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]電話：[乙方聯(lián)系電話]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，達(dá)成以下合同：一、項(xiàng)目基本信息：1.項(xiàng)目名稱：住房裝修工程2.項(xiàng)目地點(diǎn)：[裝修項(xiàng)目地址]3.項(xiàng)目工期：預(yù)計(jì)工期為[工期]個(gè)自然日，具體工期根據(jù)實(shí)際情況另行商定。二、裝修工程內(nèi)容與費(fèi)用：1.裝修工程內(nèi)容：乙方將按合同約定對(duì)甲方的住房進(jìn)行裝修，包括但不限于墻面涂料、地板鋪設(shè)、門窗安裝、衛(wèi)生間設(shè)備更換等。2.裝修工程費(fèi)用：裝修工程總費(fèi)用為[費(fèi)用]元人民幣（大寫：[費(fèi)用大寫]），費(fèi)用包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、管理費(fèi)等。3.付款方式：甲方應(yīng)按以下方式向乙方支付裝修費(fèi)用：-預(yù)付款：在裝修工程開(kāi)始前，甲方應(yīng)支付總費(fèi)用的30%作為預(yù)付款；-進(jìn)度款：裝修工程進(jìn)行至一定階段時(shí)，甲方應(yīng)依據(jù)工程進(jìn)度支付相應(yīng)的進(jìn)度款；-驗(yàn)收付款：裝修工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付尚未支付的余款。4.發(fā)票：乙方應(yīng)在收到付款后的15個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票，并交付給甲方。三、質(zhì)量保證：1.乙方保證所使用的材料和設(shè)備符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并具備相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告或證書。2.乙方對(duì)裝修工程提供[質(zhì)保期]的質(zhì)量保修期，自工程竣工之日起計(jì)算。3.在質(zhì)保期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題引起的修復(fù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。四、違約責(zé)任：1.乙方若未按約定時(shí)間完成裝修工程或工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并進(jìn)行賠償。2.甲方若未按約定時(shí)間支付相應(yīng)費(fèi)用或未提供必要的合作與協(xié)助，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并進(jìn)行賠償。五、爭(zhēng)議解決：1.對(duì)于因執(zhí)行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。2.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。六、其他條款：