農(nóng)村建房施工合同范本

PAGEPAGE1農(nóng)村建房施工合同范本甲方（委托方）：________身份證號：________乙方（施工方）：________身份證號：________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行農(nóng)村建房施工的有關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程面積：________平方米4.工程內(nèi)容：________（包括土建、水電安裝、裝修等）二、工程價款1.工程總造價：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的30%作為預付款；工程進度過半，甲方支付乙方工程總造價的40%；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總造價的20%；剩余10%作為質(zhì)量保證金，待工程保質(zhì)期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付給乙方。三、施工期限1.工程開工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工程總工期：____天（如遇不可抗力因素，工期相應順延）四、質(zhì)量標準1.工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行的建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準和設計要求。2.工程質(zhì)量保證期為：____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。五、雙方的權(quán)利和義務1.甲方應提供施工所需的場地、水電等基礎設施，并負責辦理相關施工手續(xù)。2.乙方應按照設計圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量，并接受甲方的監(jiān)督。3.甲方應按時支付工程款項，乙方應按時完成工程進度。六、違約責任1.甲方未按時支付工程款項的，每逾期一日，應支付逾期付款金額萬分之五的違約金。2.乙方未按期竣工的，每逾期一日，應支付逾期竣工金額萬分之五的違約金。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向工程所在地人民法院起訴。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲方（委托方）：________乙方（施工方）：________簽訂日期：____年____月____日2024帶目錄帶附件詳細版-農(nóng)村建房施工合同范本目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、工程價款及支付方式四、施工期限五、質(zhì)量標準六、雙方的權(quán)利和義務七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：________身份證號：________乙方（施工方）：________身份證號：________二、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程面積：________平方米4.工程內(nèi)容：________（包括土建、水電安裝、裝修等）三、工程價款及支付方式1.工程總造價：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的30%作為預付款；工程進度過半，甲方支付乙方工程總造價的40%；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總造價的20%；剩余10%作為質(zhì)量保證金，待工程保質(zhì)期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付給乙方。四、施工期限1.工程開工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工程總工期：____天（如遇不可抗力因素，工期相應順延）五、質(zhì)量標準1.工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行的建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準和設計要求。2.工程質(zhì)量保證期為：____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。六、雙方的權(quán)利和義務1.甲方應提供施工所需的場地、水電等基礎設施，并負責辦理相關施工手續(xù)。2.乙方應按照設計圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量，并接受甲方的監(jiān)督。3.甲方應按時支付工程款項，乙方應按時完成工程進度。七、違約責任1.甲方未按時支付工程款項的，每逾期一日，應支付逾期付款金額萬分之五的違約金。2.乙方未按期竣工的，每逾期一日，應支付逾期竣工金額萬分之五的違約金。八、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向工程所在地人民法院起訴。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。十、附件1.工程設計圖紙2.工程施工規(guī)范3.工程質(zhì)量驗收標準甲方（委托方）：________乙方（施工方）：________簽訂日期：____年____月____日附件列表：1.工程設計圖紙2.工程施工規(guī)范3.工程質(zhì)量驗收標準法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國合同法》是調(diào)整平等主體之間商品交換關系的法律規(guī)范的總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除和終止等。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。3.質(zhì)量保證金：為保證工程質(zhì)量，甲方向乙方預留的一定比例的款項，待工程保質(zhì)期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付給乙方。4.違約金：當事人違反合同約定時，應向守約方支付的一定金額的賠償金。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.工程變更：在施工過程中，甲方可能會對工程內(nèi)容進行變更，此時應簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期等。2.質(zhì)量問題：若工程存在質(zhì)量問題，乙方應在保質(zhì)期內(nèi)負責修復，直至達到合同約定的質(zhì)量標準。3.工期延誤：乙方應按照合同約定的工期完成工程，如遇不可抗力等因素導致工期延誤，應提前通知甲方，并協(xié)商解決。4.支付款項：甲方應按照合同約定的付款方式和時間支付工程款項，乙方也應按照約定完成工程進度。5.爭議解決：合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可依法向工程所在地人民法院起訴。解決辦法：1.工程變更：簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期等。2.質(zhì)量問題：乙方在保質(zhì)期內(nèi)負責修復，直至達到合同約定的質(zhì)量標準。3.工期延誤：乙方提前通知甲方，并協(xié)商解決。4.支付款項：雙方按照合同約定履行付款和工