建筑加固施工合同

建筑加固施工合同本建筑加固施工合同（以下簡(jiǎn)稱“合同”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鑒于甲方擁有一處建筑需要進(jìn)行加固施工，乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程內(nèi)容：____________________4.工程規(guī)模：____________________5.工程預(yù)算：____________________二、施工期限1.工程施工期限為______天，自______年______月______日至______年______月______日止。2.如因不可抗力原因?qū)е鹿こ萄悠冢p方應(yīng)協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。三、施工質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方應(yīng)提供施工材料的產(chǎn)品合格證明、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料。3.工程竣工后，乙方應(yīng)提供完整的施工資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。四、工程價(jià)款及支付方式1.工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。2.甲方在合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)支付乙方合同總價(jià)款的______%作為預(yù)付款。3.工程進(jìn)度達(dá)到______%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的______%。4.工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的______%。5.工程質(zhì)保金為合同總價(jià)款的______%，質(zhì)保期為______年。質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題時(shí)，甲方支付乙方剩余的質(zhì)保金。五、違約責(zé)任1.如乙方未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的______%。2.如甲方未按合同約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的______%。六、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的工程質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題時(shí)終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：_______________乙方代表（簽名）：_______________簽訂日期：____________________建筑加固施工合同甲方（委托方）：【甲方全稱】乙方（承包方）：【乙方全稱】根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行建筑加固施工的事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱：【工程名稱】1.2工程地點(diǎn)：【工程地點(diǎn)】1.3工程內(nèi)容：【工程內(nèi)容】1.4工程面積：【工程面積】1.5工程期限：【工程期限】二、合同價(jià)款2.1本合同工程的總價(jià)款為人民幣【總價(jià)款】元（大寫：【大寫總價(jià)款】元整）。2.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的50%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的15%；（4）剩余5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付乙方。三、施工質(zhì)量及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定。3.2工程施工過程中，甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)予以配合。3.3工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，甲方應(yīng)在收到竣工資料后【驗(yàn)收期限】日內(nèi)組織驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收合格后，甲乙雙方應(yīng)簽訂工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。四、工期延誤及違約責(zé)任4.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方合同總價(jià)款的1%作為違約金。4.2因甲方原因造成工期延誤，每延誤一天，甲方應(yīng)支付乙方合同總價(jià)款的1%作為賠償金。五、合同解除5.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。5.2發(fā)生下列情形之一，甲方有權(quán)解除合同：（1）乙方未按約定工期完成工程；（2）乙方施工質(zhì)量不符合約定，且未在甲方指定期限內(nèi)整改；（3）乙方擅自轉(zhuǎn)包、分包工程；（4）乙方破產(chǎn)、停業(yè)、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失履約能力。六、爭(zhēng)議解決6.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：【甲方蓋章】乙方（蓋章）：【乙方蓋章】簽訂日期：【簽訂日期】以上合同內(nèi)容僅供參考，具體合同條款請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和需求進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的有效性和合法性。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-建筑加固施工合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、合同價(jià)款四、施工質(zhì)量及驗(yàn)收五、工期延誤及違約責(zé)任六、合同解除七、爭(zhēng)議解決八、其他約定九、附件一、合同雙方甲方（委托方）：【甲方全稱】乙方（承包方）：【乙方全稱】根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行建筑加固施工的事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：二、工程概況2.1工程名稱：【工程名稱】2.2工程地點(diǎn)：【工程地點(diǎn)】2.3工程內(nèi)容：【工程內(nèi)容】2.4工程面積：【工程面積】2.5工程期限：【工程期限】三、合同價(jià)款3.1本合同工程的總價(jià)款為人民幣【總價(jià)款】元（大寫：【大寫總價(jià)款】元整）。3.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的50%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的15%；（4）剩余5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付乙方。四、施工質(zhì)量及驗(yàn)收4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定。4.2工程施工過程中，甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)予以配合。4.3工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，甲方應(yīng)在收到竣工資料后【驗(yàn)收期限】日內(nèi)組織驗(yàn)收。4.4驗(yàn)收合格后，甲乙雙方應(yīng)簽訂工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。五、工期延誤及違約責(zé)任5.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方合同總價(jià)款的1%作為違約金。5.2因甲方原因造成工期延誤，每延誤一天，甲方應(yīng)支付乙方合同總價(jià)款的1%作為賠償金。六、合同解除6.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。6.2發(fā)生下列情形之一，甲方有權(quán)解除合同：（1）乙方未按約定工期完成工程；（2）乙方施工質(zhì)量不符合約定，且未在甲方指定期限內(nèi)整改；（3）乙方擅自轉(zhuǎn)包、分包工程；（4）乙方破產(chǎn)、停業(yè)、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失履約能力。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。九、附件附件1：工程圖紙和技術(shù)規(guī)范附件2：工程量清單和材料品牌要求附件3：施工進(jìn)度計(jì)劃附件4：質(zhì)量保證書和售后服務(wù)承諾甲方（蓋章）：【甲方蓋章】乙方（蓋章）：【乙方蓋章】簽訂日期：【簽訂日期】以上合同內(nèi)容僅供參考，具體合同條款請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和需求進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的有效性和合法性。附件列表：1.工程圖紙和技術(shù)規(guī)范2.工程量清單和材料品牌要求3.施工進(jìn)度計(jì)劃4.質(zhì)量保證書和售后服務(wù)承諾法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國(guó)合同法》：規(guī)定了合同的訂立、效力、履行、變更、解除和終止等方面的內(nèi)容，以及違反合同的責(zé)任等。2.《中華人民共和國(guó)建筑法》：規(guī)定了建筑活動(dòng)的監(jiān)督管理、建筑工程的發(fā)包和承包、建筑工程的質(zhì)量管理等方面的內(nèi)容。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：在合同中明確工期延誤的責(zé)任和違約金，確保雙方按照約定的時(shí)間完成工程。2.施工質(zhì)量不符合要求：在合同中明確施工質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和要求，約定驗(yàn)收不合格的處理方式和質(zhì)量保證金的扣除等。3.合同解除：在合同中明確合同解除的條件和程序，避免因解除合同引起的糾紛。4.付款問題：在合同中明確付款方式和時(shí)間，確保雙方按照約定的方式進(jìn)行付款，避免因付款問題引起的糾紛。解決辦法：1.對(duì)于工期延誤問題，可以通過加強(qiáng)工程進(jìn)度管理和協(xié)調(diào)各方利益來解決，同時(shí)按照合同約定進(jìn)行違約金的支付。2.對(duì)于施工質(zhì)量不符合要求的問題，可以通過加強(qiáng)質(zhì)量管理和監(jiān)督，以及約定驗(yàn)收不合格的處理