工礦產(chǎn)品委托加工合同書

工礦產(chǎn)品委托加工合同書

定作人：合同編號：

承攬方：寧波宇東金屬箱柜有限公司簽訂地點：

一、簽訂時間：2009年04月產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額序號產(chǎn)品名稱節(jié)數(shù)高度長度顏色把手數(shù)量金額（元）1YD一邊帶門1Rack3Bays2350mm900mm灰色NR-1147002YD不帶門1Rack3Bays2350mm900mm灰色NR-1138003YD-ABWithLight1Rack6Bays2350mm900mm灰色NR-1169304YD-B1Rack5Bays2350mm900mm灰色NR-1161205YD-C1Rack4Bays2350mm900mm灰色NR-1155006NR-2軌道1米13007Nr-3軌道1米145083個把手每個一個31209傳動結(jié)構(gòu)一套1250合計人民幣金額（大寫）：貳萬捌仟壹佰柒拾元整￥：28170.00元

二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準定做方對質(zhì)量負責(zé)的條件和期限：承攬方提供的產(chǎn)品必須是全新的，未曾使用過的，必須符合技術(shù)條件中的規(guī)格型號和技術(shù)性能。賣方對設(shè)備提供不少于12個月的質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)非因買方的人為原因而出現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量問題的，由承攬方負責(zé)。承攬方負責(zé)提供相應(yīng)的配件到甲方廣州所在地。如因定作人使用不當或者安裝不當造成故障，承攬方負責(zé)提供相應(yīng)的配件到甲方廣州所在地，費用雙方另行協(xié)商。三、交（提）貨時間、：收到定作方預(yù)付款后20天內(nèi)。

四、交（提）貨地點、方式：承攬方倉庫

五、運輸方式及到達站港和費用負擔：由承攬方送貨至定作方寧波倉庫（自承攬方20公里范圍內(nèi)免費，超出部分雙方協(xié)商）

六、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收：由承攬方負責(zé)包裝供應(yīng)。

七、驗收標準、方法及提出異議期限：按技術(shù)要求檢驗，到貨后15個工作日內(nèi)無異議視其驗收合格八、結(jié)算方式及期限：1、合同簽訂后預(yù)付總貨款的30%，2、發(fā)貨前服付清全部貨款（款全部到帳后發(fā)貨）九、違約責(zé)任：1，承攬方逾期交付定作物的，應(yīng)當向定作方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

2，承攬方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

3，定作方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失．

4，定作方如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．5，定作方如未按合同規(guī)定付款而引起的交貨延誤由定作方自己負責(zé)。并應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬方償付違約金．

十、不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責(zé)任．但承攬方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除承攬方方責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償承攬方因此造成的損失．

十一、解決合同糾紛的方式：本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成向承攬方所在地人民法院（寧波市鄞州區(qū)人民法院）提起訴訟。

十二、其他約定事項：本合同蓋章（簽字）通過傳真方式簽訂即生效。

定作方單位名稱：（章）承攬方單位名稱：（章）單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：