貼壁紙施工合同(2024版)

編號：__________貼壁紙施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

貼壁紙施工合同(2024版)合同目錄第一章：合同主體1.1甲方（業(yè)主）名稱及聯(lián)系方式1.2乙方（施工方）名稱及聯(lián)系方式第二章：工程概況2.1工程地點2.2工程面積2.3施工范圍第三章：材料供應3.1壁紙品種及規(guī)格3.2壁紙供應單位及聯(lián)系方式3.3材料驗收標準第四章：施工工藝及質量標準4.1施工工藝流程4.2施工質量標準4.3驗收及整改第五章：施工期限5.1施工開始日期5.2施工結束日期5.3工期延誤及賠償?shù)诹拢汉贤瑑r格6.1工程總價6.2付款方式及時間6.3價格調整第七章：違約責任7.1甲方違約責任7.2乙方違約責任第八章：爭議解決8.1爭議解決方式8.2訴訟管轄法院第九章：合同的變更和解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件第十章：合同的終止10.1合同終止條件10.2合同終止后的處理第十一章：其他約定11.1保密條款11.2知識產(chǎn)權保護11.3不可抗力第十二章：附則12.1合同的生效12.2合同的份數(shù)12.3附件第十三章：雙方簽字13.1甲方簽字13.2乙方簽字第十四章：附件14.1壁紙樣品14.2施工圖紙14.3材料清單合同編號_________第一章：合同主體1.1甲方（業(yè)主）名稱：_________1.1甲方聯(lián)系方式：_________1.2乙方（施工方）名稱：_________1.2乙方聯(lián)系方式：_________第二章：工程概況2.1工程地點：_________2.2工程面積：_________平方米2.3施工范圍：包括但不限于_________第三章：材料供應3.1壁紙品種及規(guī)格：_________3.2壁紙供應單位及聯(lián)系方式：_________3.3材料驗收標準：按照_________執(zhí)行第四章：施工工藝及質量標準4.1施工工藝流程：_________4.2施工質量標準：_________4.3驗收及整改：工程完成后，甲乙雙方按照_________進行驗收，不符合標準的，乙方應按照_________進行整改。第五章：施工期限5.1施工開始日期：_________5.2施工結束日期：_________5.3工期延誤及賠償：如乙方原因導致工期延誤，應按照_________向甲方支付違約金。第六章：合同價格6.1工程總價：_________元（大寫：_________元整）6.2付款方式及時間：甲方按照_________支付乙方工程款。6.3價格調整：如遇材料價格變動，雙方可按照_________進行價格調整。第七章：違約責任7.1甲方違約責任：如甲方違反合同約定，應承擔_________的責任。7.2乙方違約責任：如乙方違反合同約定，應承擔_________的責任。第八章：爭議解決8.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟管轄法院：_________人民法院第九章：合同的變更和解除9.1合同變更條件：合同的變更應由雙方協(xié)商一致，并書面確認。9.2合同解除條件：如一方嚴重違反合同約定，另一方有權解除合同。第十章：合同的終止10.1合同終止條件：合同完成后，雙方簽訂終止協(xié)議即可終止。10.2合同終止后的處理：合同終止后，乙方應按照合同約定完成后期工作，并向甲方交付完整的工程資料。第十一章：其他約定11.1保密條款：雙方應對合同內容及談判過程中的商業(yè)秘密予以保密。11.2知識產(chǎn)權保護：乙方應保證施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權。11.3不可抗力：如因不可抗力導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決。第十二章：附則12.1合同的生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的份數(shù)：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。12.3附件：見附件。第十三章：雙方簽字13.1甲方簽字：____________________13.2乙方簽字：____________________第十四章：附件14.1壁紙樣品：見附件。14.2施工圖紙：見附件。14.3材料清單：見附件。甲方（蓋章）：____________________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：____________________日期：____年____月____日多方為主導時的，附件條款及說明1、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明：1.1甲方指定材料供應商：甲方有權指定壁紙供應商，乙方應按照甲方的要求進行采購。如乙方未經(jīng)甲方同意，私自更換供應商，乙方應承擔由此產(chǎn)生的后果。1.2甲方監(jiān)督施工：甲方有權對施工過程進行監(jiān)督，以確保施工質量符合約定標準。乙方應積極配合甲方的監(jiān)督工作，提供必要的施工資料和記錄。1.3甲方變更要求：甲方在合同履行過程中，如有變更要求，應提前通知乙方。乙方應及時評估變更對工程進度和價格的影響，并與甲方協(xié)商確定變更后的工程內容和價格。2、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明：2.1乙方質量承諾：乙方承諾施工質量符合行業(yè)標準和甲方要求。如工程質量問題，乙方應在甲方通知后的合理時間內予以修復，直至達到甲方滿意。2.2乙方進度保障：乙方應確保按照約定的施工期限完成工程。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。2.3乙方保密義務：乙方應對甲方提供的商業(yè)秘密和個人信息予以保密，不得泄露給第三方。如乙方違反保密義務，乙方應承擔相應的法律責任。3、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明：3.1第三方中介職責：第三方中介負責協(xié)調甲乙雙方的關系，協(xié)助解決合同履行過程中的問題。中介費用由甲方承擔。3.2第三方中介的調解權：如甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，第三方中介有權進行調解。調解不成的，雙方可依法解決爭議。3.3第三方中介的監(jiān)督權：第三方中介有權對施工過程進行監(jiān)督，以確保施工質量符合約定標準。乙方應積極配合第三方中介的監(jiān)督工作，提供必要的施工資料和記錄。附件及其他補充說明一、附件列表：1.壁紙樣品2.施工圖紙3.材料清單4.甲方（業(yè)主）身份證明文件5.乙方（施工方）身份證明文件6.第三方中介身份證明文件7.合同履行過程中的相關溝通記錄二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程款未按約定提供施工條件私自更換乙方供應商2.乙方違約行為：未按約定時間完成工程工程質量不符合約定標準泄露甲方商業(yè)秘密或個人信息3.第三方中介違約行為：未履行協(xié)調和調解職責未按約定進行監(jiān)督未保守甲方商業(yè)秘密或個人信息三、法律名詞及解釋：1.合同履行：雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。2.違約金：一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.知識產(chǎn)權：指著作權、專利權、商標權等法律保護的權利。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決方案：協(xié)商確定合理的延期時間，并根據(jù)延期原因分擔責任。2.工程質量問題：解決方案：乙方負責修復，直至達到甲方滿意。如有必要，甲方可要求乙方支付違約金。3.爭議解決：解決方案：友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.材料供應問題：解決