建筑拆除承攬合同模板

建筑拆除承攬合同模板合同編號：__________甲方（委托方）：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方（承攬方）：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：拆除甲方擁有的該建筑物，并將拆除后的建筑垃圾進(jìn)行清理、運(yùn)輸至指定地點(diǎn)。二、工程期限2.1本工程的拆除工作自雙方簽訂本合同之日起算，預(yù)計(jì)__________天內(nèi)完成。具體工程進(jìn)度按雙方協(xié)商確定的施工計(jì)劃執(zhí)行。2.2乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方提出延期申請，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，方可延期。延期天數(shù)不得超過原合同約定的工程期限。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的設(shè)計(jì)要求和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程安全、可靠。3.3乙方在施工過程中應(yīng)做好安全防護(hù)措施，確保施工安全。四、工程費(fèi)用4.1本工程的拆除費(fèi)用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方應(yīng)在合同簽訂后的__________天內(nèi)，向甲方支付合同總價(jià)款的__________%作為預(yù)付款。4.3剩余的合同總價(jià)款，乙方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后的__________天內(nèi)支付。五、工程驗(yàn)收5.1工程完成后，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行自檢、整改，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)要求。5.2甲方應(yīng)在工程完成后__________天內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后支付剩余款項(xiàng)。5.3如甲方在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合相關(guān)要求，乙方應(yīng)在接到甲方通知后的__________天內(nèi)進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。六、違約責(zé)任6.1乙方如未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期付款金額×日違約金率（日違約金率按__________%計(jì)算）。6.2甲方如未按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期付款金額×日違約金率（日違約金率按__________%計(jì)算）。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方授權(quán)委托書4.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件5.施工圖紙6.施工方案7.安全防護(hù)措施方案8.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)9.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合要求，視為違約。3.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件，視為違約。5.雙方未按約定履行合同義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑拆除：指對既有建筑物進(jìn)行破壞性拆除，使其失去使用功能的過程。2.承攬方：指承擔(dān)建筑拆除工程的一方。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行建筑拆除的一方。4.工程驗(yàn)收：指對拆除工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行評估，以確定工程是否符合合同要求的過程。5.違約金：指一方未履行合同義務(wù)時(shí)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定合理的施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.支付款項(xiàng)延誤：甲方應(yīng)按時(shí)支付工程款，如有困難，應(yīng)與乙方協(xié)商解決。4.施工條件不足：甲方應(yīng)提供充足的施工條件，如遇問題，雙方應(yīng)及時(shí)溝通解決。5.合同爭議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.城