建設工程施工合同小型工程本(2024版)

編號：__________建設工程施工合同小型工程本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

建設工程施工合同小型工程本(2024版)合同目錄第一章：合同總則1.1合同當事人1.2合同簽訂依據(jù)1.3合同適用范圍1.4合同效力第二章：工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程性質第三章：合同主體3.1發(fā)包人3.2承包人3.3工程師第四章：工程價款4.1工程總價4.2工程預付款4.3工程進度款4.4工程尾款第五章：工程質量5.1質量標準5.2質量監(jiān)督5.3質量驗收5.4質量保修第六章：工程進度6.1施工計劃6.2進度控制6.3延期違約責任第七章：材料與設備7.1材料供應7.2設備供應7.3材料設備驗收第八章：施工安全8.1安全措施8.2安全事故處理8.3安全生產(chǎn)責任第九章：環(huán)境保護9.1環(huán)保要求9.2環(huán)保措施9.3環(huán)保責任第十章：合同變更與解除10.1變更條件10.2解除條件10.3變更解除的程序第十一章：違約責任11.1違約行為11.2違約責任11.3違約賠償?shù)谑拢籂幾h解決12.1爭議解決方式12.2仲裁12.3訴訟第十三章：其他約定13.1合同的傳遞13.2合同的保管13.3合同的解除與終止第十四章：合同附件14.1附件清單14.2附件效力14.3附件補充規(guī)定合同編號：2024版小型建設工程施工合同第一章：合同總則1.1合同當事人1.1.1發(fā)包人：__________（發(fā)包人全稱）1.1.2承包人：__________（承包人全稱）1.2合同簽訂依據(jù)1.2.1《中華人民共和國合同法》1.2.2《中華人民共和國建筑法》1.2.3《建設工程質量管理條例》1.2.4其他相關法律、法規(guī)和政策1.3合同適用范圍1.3.1本合同適用于__________（工程名稱）的建設工程施工項目。1.4合同效力1.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.4.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二章：工程概況2.1工程名稱：__________（工程名稱）2.2工程地點：__________（詳細地址）2.3工程規(guī)模：__________（工程規(guī)模描述）2.4工程性質：__________（工程性質描述）第三章：合同主體3.1發(fā)包人：__________（發(fā)包人全稱）3.1.1法定代表：__________（法定代表姓名）3.1.2聯(lián)系人：__________（聯(lián)系人姓名）3.1.3聯(lián)系方式：__________（聯(lián)系電話/郵箱）3.2承包人：__________（承包人全稱）3.2.1法定代表：__________（法定代表姓名）3.2.2聯(lián)系人：__________（聯(lián)系人姓名）3.2.3聯(lián)系方式：__________（聯(lián)系電話/郵箱）3.3工程師：__________（工程師姓名）3.3.1聯(lián)系方式：__________（聯(lián)系電話/郵箱）第四章：工程價款4.1工程總價：人民幣__________元（大寫：____________________________元整）。4.2工程預付款4.2.1預付款比例：__________%4.2.2預付款金額：人民幣__________元（大寫：____________________________元整）。4.2.3預付款支付時間：自合同簽訂之日起__________日內(nèi)。4.3工程進度款4.3.1進度款支付條件：按照工程實際進度，分階段支付。4.3.2進度款支付比例：__________%4.3.3進度款支付時間：每完成一個階段，雙方協(xié)商確定。4.4工程尾款4.4.1尾款支付條件：工程驗收合格后。4.4.2尾款金額：人民幣__________元（大寫：____________________________元整）。4.4.3尾款支付時間：工程驗收合格之日起__________日內(nèi)。第五章：工程質量5.1質量標準5.1.1工程應符合國家相關質量標準和行業(yè)標準。5.1.2具體質量要求詳見附件：質量標準清單。5.2質量監(jiān)督5.2.1雙方共同設立質量監(jiān)督小組，對工程施工過程進行監(jiān)督。5.2.2工程師負責對工程施工過程中的質量問題進行及時指導整改。5.3質量驗收5.3.1工程驗收分為分部驗收和總體驗收。5.3.2分部驗收由工程師組織，雙方參與。5.3.3總體驗收由發(fā)包人組織，雙方共同參與。5.4質量保修5.4.1承包人應按合同約定對工程進行質量保修。5.4.2保修期限自工程驗收合格之日起計算，詳見附件：保修條款。第六章：工程進度6.1施工計劃6.1.1承包人應按照合同約定的工期提交施工組織設計和施工進度計劃。6.1.2工程師對施工計劃進行審核，并提出修改意見。6.2進度控制6.2.1承包人應按照施工計劃進行施工，確保工程進度。6.2.2工程師對施工進度進行監(jiān)督，對延期情況及時通知承包人。6.3延期違約責任6.3.1承包人未按合同約定工期內(nèi)完成第八章：施工安全8.1安全措施8.1.1承包人應制定施工現(xiàn)場安全管理制度和操作規(guī)程。8.1.2承包人應配備符合國家規(guī)定的安全防護設施和器材。8.2安全事故處理8.2.1發(fā)生安全事故，承包人應立即啟動應急預案，并報告發(fā)包人和相關部門。8.2.2安全事故的處理按照相關法律法規(guī)和應急預案執(zhí)行。8.3安全生產(chǎn)責任8.3.1承包人應對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)全面負責。8.3.2發(fā)包人應協(xié)助承包人做好安全生產(chǎn)相關工作。第九章：環(huán)境保護9.1環(huán)保要求9.1.1承包人應遵守國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和政策。9.1.2承包人應采取有效措施，防止污染和損害環(huán)境。9.2環(huán)保措施9.2.1承包人應制定施工現(xiàn)場環(huán)境保護措施，并嚴格執(zhí)行。9.2.2承包人應定期對施工現(xiàn)場進行環(huán)境監(jiān)測，確保符合環(huán)保要求。9.3環(huán)保責任9.3.1承包人應對因工程施工造成的環(huán)境污染和損害承擔責任。9.3.2發(fā)包人應協(xié)助承包人做好環(huán)境保護工作。第十章：合同變更與解除10.1變更條件10.1.1合同變更應書面協(xié)商一致。10.1.2合同變更不得違反國家法律法規(guī)和政策。10.2解除條件10.2.1合同解除應書面協(xié)商一致。10.2.2合同解除不得違反國家法律法規(guī)和政策。10.3變更解除的程序10.3.1變更或解除合同，應提交書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。10.3.2變更或解除合同，應辦理相關手續(xù)，并通知相關部門。第十一章：違約責任11.1違約行為11.1.1發(fā)包人未按合同約定支付價款的。11.1.2承包人未按合同約定完成工程或質量不符合約定的。11.1.3其他違反合同約定的行為。11.2違約責任11.2.1違約方應承擔違約責任，賠償對方損失。11.2.2違約金的計算和賠償方式按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。11.3違約賠償11.3.1違約方應按合同約定或法院判決賠償對方損失。11.3.2賠償金額包括實際損失、預期利益等。第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2仲裁12.2.1如雙方約定仲裁，仲裁委員會應限于中國。12.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。12.3訴訟12.3.1訴訟應在合同簽訂地人民法院提起。12.3.2訴訟期間，合同的履行不受影響。第十三章：其他約定13.1合同的傳遞13.1.1合同及其附件通過電子郵件或快遞方式傳遞。13.1.2雙方確認收到合同及其附件的日期為準。13.2合同的保管13.2.1雙方各自保管好合同正本及其附件。13.3合同的解除與終止13.3.1合同解除或終止，雙方應按照合同約定辦理相關手續(xù)。13.3.2合同解除或終止后，雙方的權利義務終止，但合同中結算、保密等條款仍然有效。第十四章：合同附件14.1附件清單14.1.1附件清單列明合同附件的名稱、份數(shù)和內(nèi)容。14.1.2附件清單作為合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。14.2附件效力14.2.1附件的補充規(guī)定與合同多方為主導時的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導時的特殊規(guī)定1.1甲方變更要求甲方在合同執(zhí)行過程中，如需對工程進行變更，應提前書面通知乙方。乙方應在接到變更通知后____個工作日內(nèi)提出意見，并將變更后的工程方案和費用預算提交甲方審批。甲方應在收到乙方提交的材料后____個工作日內(nèi)審批完畢。說明：本條款旨在明確甲方在合同執(zhí)行過程中提出變更要求的程序和時間限制，以保證工程順利進行。1.2甲方延期違約責任如甲方因特殊情況導致工程延期，應承擔相應的違約責任。違約金的計算方式為：每延期一天，甲方應支付乙方工程總價款的____%作為違約金。說明：本條款旨在保護乙方的合法權益，確保工程按期完成。附加條款二：乙方為主導時的特殊規(guī)定2.1乙方質量保障乙方應按照合同約定的質量標準進行施工，確保工程質量。如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后____個工作日內(nèi)進行整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用。說明：本條款旨在明確乙方在工程質量方面的責任和義務，確保工程質量符合合同要求。2.2乙方進度控制乙方應嚴格按照施工計劃進行施工，確保工程進度。如乙方因自身原因導致工程進度延誤，應承擔相應的違約責任。說明：本條款旨在確保乙方按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，保證工程進度。附加條款三：第三方中介的特殊規(guī)定3.1第三方中介職責第三方中介在合同執(zhí)行過程中，應負責協(xié)調(diào)甲方、乙方之間的關系，確保合同順利履行。第三方中介應及時處理合同履行過程中的問題，并書面通知甲方、乙方。說明：本條款旨在明確第三方中介在合同中的職責和作用，確保合同順利執(zhí)行。3.2第三方中介費用第三方中介在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的費用，由甲方承擔。費用具體金額雙方協(xié)商確定。說明：本條款旨在明確第三方中介費用的承擔方及費用金額，避免合同履行過程中的糾紛。3.3第三方中介違約責任如第三方中介未能履行其職責，導致合同履行出現(xiàn)問題，第三方中介應承擔相應的違約責任。具體違約責任雙方協(xié)商確定。說明：本條款旨在保護甲方、乙方的合法權益，確保合同順利履行。附件及其他補充說明一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程量清單3.材料設備供應清單4.質量標準清單5.保修條款6.施工組織設計7.施工進度計劃8.安全生產(chǎn)措施方案9.環(huán)境保護措施方案10.合同變更協(xié)議11.合同解除協(xié)議12.違約金計算公式13.第三方中介服務協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按合同約定支付價款。2.乙方未按合同約定完成工程或質量不符合約定。3.乙方未按合同約定時間節(jié)點完成工程。4.第三方中介未能履行其職責，導致合同履行出現(xiàn)問題。5.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。2.違約行為：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為。3.違約責任：違約方應承擔的民事責任，包括賠償損失、支付違約金等。4.第三方中介：協(xié)助雙方履行合同義務的中立第三方。5.工程師：負責工程質量、安全、進度等方面的監(jiān)督和管理。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程變更：雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容，乙方根據(jù)變更要求調(diào)整施工計劃。2.工程延期：甲方應與乙方協(xié)商，共同制定延期后的工程時間表，并承擔相應違約責