防盜門承攬協(xié)議范本模板

防盜門承攬協(xié)議范本模板合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于委托方需要對防盜門進(jìn)行定制，并委托承攬方進(jìn)行制作和安裝，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條防盜門定制1.1委托方應(yīng)向承攬方提供防盜門的設(shè)計(jì)要求、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量及交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。1.2承攬方應(yīng)按照委托方提供的技術(shù)參數(shù)和設(shè)計(jì)要求，制作符合要求的防盜門。第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1承攬方應(yīng)對所制作的防盜門質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保其安全、耐用、美觀。2.2防盜門應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，并通過相關(guān)部門的驗(yàn)收。2.3委托方有權(quán)對防盜門進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合約定，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或更換。第三條價(jià)格和支付3.1委托方應(yīng)按照約定的價(jià)格向承攬方支付防盜門的制作和安裝費(fèi)用。3.2支付方式為：__（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金支付/其他方式）3.3支付時(shí)間為：__（交付防盜門之前/交付防盜門之后）第四條安裝和驗(yàn)收4.1承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)防盜門的安裝工作，并確保安裝質(zhì)量。4.2委托方應(yīng)在防盜門安裝完成后進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合約定，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)整改。4.3驗(yàn)收合格的防盜門，委托方應(yīng)支付剩余的款項(xiàng)。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2承攬方未按約定時(shí)間交付防盜門，應(yīng)支付違約金__元。5.3委托方未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)，應(yīng)支付違約金__元。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至防盜門交付完成之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.防盜門設(shè)計(jì)要求和技術(shù)參數(shù)2.防盜門制作和安裝費(fèi)用明細(xì)3.防盜門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.違約金計(jì)算公式5.法院訴訟申請書二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按約定時(shí)間交付防盜門2.委托方未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)3.防盜門質(zhì)量不符合約定4.安裝質(zhì)量不符合約定5.未通過相關(guān)部門驗(yàn)收三、法律名詞及解釋：1.委托方：指需要對防盜門進(jìn)行定制并支付制作和安裝費(fèi)用的當(dāng)事人。2.承攬方：指負(fù)責(zé)制作、安裝和交付防盜門的當(dāng)事人。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.驗(yàn)收合格：指防盜門安裝完成后，符合設(shè)計(jì)要求、技術(shù)參數(shù)和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.法院訴訟：指雙方因合同爭議向人民法院提起的訴訟。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.防盜門制作進(jìn)度延誤：解決辦法：及時(shí)與承攬方溝通，了解制作進(jìn)度，協(xié)商延期交付事宜。2.防盜門質(zhì)量問題：解決辦法：及時(shí)與承攬方溝通，要求整改或更換不合格產(chǎn)品。3.付款延期：解決辦法：提前與委托方溝通，提醒付款事項(xiàng)，確保款項(xiàng)按時(shí)支付。4.安裝驗(yàn)收不合格：解決辦法：及時(shí)與承攬方溝通，要求整改直至符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.合同爭議：解決辦法：協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，收集證據(jù)向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.防盜門定制：根據(jù)委托方需求，承攬方制作符合技術(shù)參數(shù)的防盜門。2.防盜門安裝：承攬方負(fù)責(zé)安裝防盜門，并確保安裝質(zhì)量。3.質(zhì)量驗(yàn)收：委托方對防盜門