版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
機械打磨機采購合同范本第1篇機械打磨機采購合同范本第1篇甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū),華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:×平方,附工程詳單,見3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±)含土建。
3、工程造價165元/㎡,總造價元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:
乙方:
年月日
年月日
機械打磨機采購合同范本第2篇甲方:
代表:
地址:
電話:
乙方:
代表:
地址:
電話:
甲、乙雙方本著互惠、公平、公正和誠實守信的原則,根據(jù)《^v^合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、合作內(nèi)容
1、乙方受甲方委托,為完成甲方同_______公司取得工程項目內(nèi)部承包合同,乙方負責完成對本工程項目的調(diào)查、對接、洽談等相關(guān)事務(wù),由此產(chǎn)生的差旅費、招待費、工資及考察等費用作為投資條件,代表甲方完成該承包的實施。
2、甲方負責組織,提供承包該工程的一切手續(xù)及資金至最終簽訂項目承包合同,并由甲方獨立組織施工,自負盈虧。甲方經(jīng)過嚴格的預(yù)算程序,決定按本協(xié)議規(guī)定分配給乙方相應(yīng)的收益作為乙方代理行為的投資回報。
二、工程概況
1、工程項目及名稱:________工程。
2、工程總造價:______元,大寫______元人民幣。
3、工程地點:__________________。
4、工程內(nèi)容:土石方工程。
5、工程保證金:______元。
6、本工程計價方式:按主合同執(zhí)行
7、本項目合作方式:以甲方同項目方約定方式執(zhí)行。
三、合作收益
1、本協(xié)議規(guī)定按甲方所做工程中土石方總方量提取______元/立方米作為乙方的收益。
2、乙方收益的支付時間與方式:甲方與項目方簽訂項目施工合同進場的______個工作日內(nèi),支付______萬元(大寫:______元整),乙方應(yīng)得收益剩余部分根據(jù)工程月進度按比例足額支付,直至付完為止。
3、乙方應(yīng)得收益所涉及國家相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)繳納的稅費由甲方代扣代繳,乙方不提供票據(jù),相關(guān)審計等由甲方負責完成,確保乙方所得款項的合法性和安全性。
4、每月工程進度款到賬后,甲方保證在每月收到進度款后______個工作日內(nèi)將乙方收益支付到乙方指定的銀行賬戶。
5、乙方有權(quán)派專員對甲方財務(wù)進行監(jiān)管,并且對甲方工程進度款的到賬情況,享有監(jiān)督權(quán)和知情權(quán)。
四、協(xié)議的履行及違約責任
1、甲方如不按照本協(xié)議約定的方式支付乙方的約定收益,乙方有權(quán)憑本協(xié)議向項目發(fā)包方提出從甲方應(yīng)得工程項目款中扣除,并有權(quán)依法向人民法院提請訴訟。
2、申請執(zhí)行本協(xié)議約定利潤,并按合同約定工程造價總額的______%追究違約金。
五、保密約定
甲、乙雙方都應(yīng)當無條件保守本協(xié)議的商業(yè)秘密,本工程承包項目在未經(jīng)施工隊伍進場之前不得向協(xié)議外第三方透露該協(xié)議約定的任何內(nèi)容;更不允許違規(guī)炒作。
六、其他約定
1、乙方不承擔甲方與項目方之間的經(jīng)濟糾紛、法律責任及施工過程中的安全事故等責任。
2、本協(xié)議在甲乙雙方代表簽字蓋章后成立,甲方同項目發(fā)包方簽訂《項目承包合同》時生效,如甲方與項目方簽約不成,本協(xié)議無效。
3、本協(xié)議在甲方支付完乙方所有應(yīng)得定額利潤后自動失效,雙方解除合同關(guān)系。
4、本協(xié)議涉入的內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)遵照執(zhí)行,如需變更,必須經(jīng)雙方協(xié)商同意,否則視為約,甲方仍無條件按此協(xié)議負責。并賠償乙方由此發(fā)生的經(jīng)濟損失。
5、本協(xié)議一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份;本協(xié)議未涉入事項,以項目合同約定的相關(guān)內(nèi)容為準。
甲方(簽章):
代表人(簽字):
______年______月______日
乙方(簽章):
代表人(簽字):
______年______月______日
機械打磨機采購合同范本第3篇委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標的、數(shù)量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《^v^合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年月日
年月日
機械打磨機采購合同范本第4篇發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《^v^合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費及結(jié)算:
安裝人工單價為:空調(diào):元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方:___________________
乙方:___________________
機械打磨機采購合同范本第5篇現(xiàn)針對恒洋印象江南小區(qū)消防工程項目,雙方本著平等互利的共同合作精神,為確保項目的實施,按照《^v^合同法》、《^v^建筑法》的規(guī)定,結(jié)合具體情況,經(jīng)過友好協(xié)商,特訂立本合同書。
一、合同簽訂人:
安慶市恒洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱甲方)江加帥(以下簡稱乙方)
二、項目名稱:
恒洋印象江南小區(qū)中小高層及地下車庫消防工程。
三、項目實施地址:
安慶市大橋開發(fā)區(qū)
四、工程施工期限:
本項合同工程施工進度應(yīng)根據(jù)具體情況,與土建、裝飾施工單位積極配合,協(xié)調(diào)同步進行,以不影響土建、裝飾工程施工進度為準。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工時間,施工工期相應(yīng)順延。
1、甲方職責
(1)甲方應(yīng)向乙方提交該項目工程的施工圖紙,并在施工中監(jiān)督;
(2)甲方應(yīng)及時向乙方提交開工通知書,項目施工整體工程進度表;
(3)當乙方與土建、裝飾工程單位發(fā)生施工進度矛盾和施工沖突等矛盾時,甲方應(yīng)及時的協(xié)調(diào)解決;
(4)線路敷設(shè)和設(shè)備安裝、調(diào)試完成后,甲方及時協(xié)調(diào)乙方組織有關(guān)部門驗收。
2、乙方的職責
(1)乙方應(yīng)保證施工符合消防管理部門標準要求,乙方必須在項目施工現(xiàn)場完成本合同書中規(guī)定的所有工作。
(2)乙方在本合同正式簽訂后,應(yīng)根據(jù)甲方的要求,及時做好施工前的各項準備工作,并根據(jù)甲方提供的總體進度要求,制定分階段的施工進度計劃和具體施工方案(包括安全措施)、施工工藝、施工組織結(jié)構(gòu)、施工管理、主要施工員的名單和施工質(zhì)量保證措施等文件,并報甲方核校和確認。
(3)根據(jù)甲、乙雙方協(xié)商確定的技術(shù)交底日期,乙方應(yīng)及時派出該項目的主管人員,技術(shù)人員及主要施工人員參加施工圖紙技術(shù)交底會。
(4)乙方在收到甲方開工通知后,應(yīng)立即組織項目管理人員和施工人員進場。
(5)乙方在整個施工期間應(yīng)做到文明施工(其中施工垃圾須及時清除)、安全施工;在施工期間若發(fā)生人員傷亡或其它工傷事故均由乙方自己負責,甲方不承擔連帶責任。
(6)在整個施工期間,乙方不得損壞土建結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場正在運行的設(shè)施、設(shè)備等,若造成損失由乙方負責賠償,若由于施工的需要必須開槽或鑿洞時,必須事先征得甲方及土建、裝飾單位的同意。
(7)本項目工程施工中所用的工具、儀器、儀表等由乙方自備。
(8)乙方在施工現(xiàn)場所用的設(shè)備,材料和工具由乙方自己派人妥善保管,如發(fā)生損壞、被盜、丟失等情況,由乙方自己負責,甲方不承擔責任。
(9)在整個施工過程中,當乙方與其它施工單位在進度上或施工現(xiàn)場占用發(fā)生沖突時應(yīng)服從甲方及監(jiān)理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和安排。
(10)在整個施工過程中,乙方應(yīng)嚴格按照施工圖紙和有關(guān)規(guī)范施工,若乙方的施工人員發(fā)現(xiàn)施工圖紙有錯誤,疏漏或與現(xiàn)場正在運行的設(shè)備相矛盾之處,應(yīng)及時與甲方人員或設(shè)計人員交流,找出合理的解決辦法。
(11)在施工過程中,若由于乙方的施工不當而造成材料損壞和浪費由乙方自行承擔。
(12)所有設(shè)備及材料進場時應(yīng)及時辦理報驗手續(xù),監(jiān)理認可后方可進場施工,嚴禁使用偽劣產(chǎn)品。
(13)工程驗收后,進行技術(shù)交底,讓甲方人員了解系統(tǒng)功能和操作方式。
五、質(zhì)量管理
1、本項目工程的質(zhì)量目標為:合格
乙方應(yīng)嚴格遵循《火災(zāi)報警自動控制系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范GB50116—92》、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范GB50261—96》,確保本項目工程質(zhì)量符合要求。
2、乙方在施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有質(zhì)量檢查員,并服從甲方和質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門的現(xiàn)場管理,對于施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,甲方應(yīng)及時通知乙方,乙方必須按照甲方的通知和要求及時妥善處理和整改,使之達到質(zhì)量要求。
3、乙方應(yīng)按照施工進度,分階段向甲方申報階段性驗收報告,這些階段包括:設(shè)備和材料進場驗收,隱敝工程階段驗收,設(shè)備安裝的驗收,管道焊接的驗收,布線測試的驗收,系統(tǒng)的整體驗收。
六、竣工驗收
1、驗收依據(jù)的標準
《火災(zāi)報警自動控制系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范哪50116—92》、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范GB50261—96》。
2、項目工程系統(tǒng)設(shè)備安裝調(diào)試完成后,乙方必須做好系統(tǒng)驗收竣工資料,保證消防驗收通過,并承擔消防驗收費用。
七、質(zhì)保期
自項目驗收合格后,交工之日起乙方為甲方提供24個月的質(zhì)量保證期,質(zhì)量保證期內(nèi)免費為甲方提供本項目相關(guān)的維修服務(wù),服務(wù)響應(yīng)時間為6小時。質(zhì)保期內(nèi),不定期對系統(tǒng)進行檢查和保養(yǎng),確保系統(tǒng)工作正常,并隨時提供必要的技術(shù)咨詢服務(wù)。質(zhì)保期滿后,乙方承諾終身以優(yōu)惠價格提供設(shè)備及配件,并負責給予更換(僅收取工人工資)。
八、違約責任
1、合同簽訂后,除法律規(guī)定的不可抗拒力外,任何一方均不得單方面中止本合同。
2、任何一方違反本合同規(guī)定的條款時均視構(gòu)成違約,受損方有權(quán)依據(jù)法律的有關(guān)規(guī)定向違約方提出訴訟,并要求違約方賠償受損方的一切經(jīng)濟損失。
3、施工中,若發(fā)生質(zhì)量問題,乙方不能按照甲方或質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門或工程監(jiān)理部門的意見在規(guī)定的時間內(nèi)進行處理,使之達到質(zhì)量要求時,由此造成甲方損失,由乙方負責賠償,賠償金額在每次支付工程款時扣除。
4、本項目工程的質(zhì)量目標為合格,若因乙方施工質(zhì)量原因造成該項目工程消防驗收不合格時,乙方應(yīng)負責整改,直到驗收合格,由此所造成的費用及甲方的損失,由乙方負責。如因乙方原因通不過消防驗收,甲方有權(quán)拒付工程款乙
九、合同價款和付款方式
1、合同價款:本工程按本合同約定的工程內(nèi)容及范圍實行總價包干。
合同總包干價為人民幣:叁佰柒拾萬元整。包干總價不含部分主材(部分主材見清單),部分主材由發(fā)包人統(tǒng)一采購。包干范圍:施工圖。若今后圖紙變更,二次設(shè)計、主材及設(shè)備暫定價發(fā)生變化,或甲方現(xiàn)場調(diào)整工程內(nèi)容導(dǎo)致工程量發(fā)生變化,乙方應(yīng)及時按招標說明的要求編制工程量清單及報價(報價應(yīng)按投標書的優(yōu)惠比例同比下?。?,經(jīng)甲方簽證同意后,方可相應(yīng)調(diào)整工程造價。
2、付款方式:甲方撥付工程款時由乙方開具正規(guī)建安稅務(wù)大票。本工程按季付款,按季完成工程量的60%付款,工程完工后付至包干總價的80%,消防驗收合格后付至包干總價的95%,余下5%作為質(zhì)保金(無息),二年后返還。
十、其它事宜
1、雙方協(xié)商約定的有關(guān)修改建筑設(shè)計變更文件,洽談記錄、會議紀要以及料圖表等,亦為本合同的組成部分。
2、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向安慶市中級人民法院提交訴訟。
3、本合同的其它未盡事宜甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
4、本本同書由甲、乙雙方代表簽字并加蓋公章生效。
5、本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
機械打磨機采購合同范本第6篇承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條、加工成品:
第二條、加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條、原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條、技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條、價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條、驗收標準和方法:__________________________________________
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條、交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條、包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條、運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條、結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條、其他:_____________________________________________________
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條、承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%–30%幅度)或酬金總額的_____%(20%–60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條、定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%–30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條、不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條、糾紛的`處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日
機械打磨機采購合同范本第7篇發(fā)包人:
承包人:
根據(jù)《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則,雙方就建設(shè)工程勞務(wù)合作事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條工程概況
工作內(nèi)容:
工程名稱:
工程范圍:
第二條作業(yè)人員:
第三條合同工期
開工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期為______天。
第四條合同價款
1、合同價款為:_________元(人民幣),大寫:_________元。
2、合同價款的確定原則(在確認的方式前劃^v^√^v^):
經(jīng)過招投標確定或雖未經(jīng)招投標程序,由承、發(fā)包雙方協(xié)商一致,確認:
本合同價款為固定價格,在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)合同價款不再調(diào)整。
以___年施工預(yù)算或____施工概算定額為依據(jù)。
定額工以外發(fā)生的零星用工單價_______元/工日。(以實際發(fā)生,書面簽證資料為準)
第五條合同價款的結(jié)算和支付
1、結(jié)算、決算資料:
(1)發(fā)包人向承包人提供工程施工圖或工程量清單,承包人依據(jù)上述書面資料按本合同條款編制的施工預(yù)算書。
(2)承包人根據(jù)發(fā)包人下達的施工任務(wù)書或現(xiàn)場負責人的指令,安排作業(yè)人員完成作業(yè)內(nèi)容,并取得有效的書面簽證單據(jù)編制人工結(jié)算書。
(3)有效的月度工作量結(jié)算資料及書面洽商變更、現(xiàn)場簽認資料等。
2、合同價款的結(jié)算和決算:
(1)發(fā)包人應(yīng)于每月____日對承包人完成的工程量給予核實、確認并共同履行書面結(jié)算手續(xù)。
(2)工程交工后_____日內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交完整的決算資料,發(fā)包人在收到?jīng)Q算資料后28日內(nèi)進行核實,給予確認并辦理分包工程決算手續(xù)。
3、合同價款的支付:
(1)合同價款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六條安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理
1、安全施工:發(fā)包人、承包人必須貫徹、執(zhí)行國家和政府、行業(yè)主管部門頒布實施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及各項規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工。
2、重大傷亡及其他安全事故處理:
(1)發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,承發(fā)包雙方應(yīng)采取緊急措施防止事態(tài)擴大并全力組織搶救傷者,保護事故現(xiàn)場,如因搶救傷者必須移動現(xiàn)場設(shè)備,須作出書面記錄或拍照。
(2)按照有關(guān)規(guī)定,發(fā)包人承包人應(yīng)分清責任,由事故責任方承擔相應(yīng)的責任。發(fā)包人承包人對事故責任有爭議時,應(yīng)按政府有關(guān)部門的認定處理。
第七條工程質(zhì)量、驗收與保修
1、工程質(zhì)量應(yīng)達到設(shè)計圖紙要求及約定標準和質(zhì)量目標。如圖紙、發(fā)包人指令和國家及當?shù)卣┕を炇找?guī)范、標準之間有差異或不一致,承包人應(yīng)在取得發(fā)包人書面認可后,以質(zhì)量要求較高者為施工依據(jù)。
2、承包人必須按照國家規(guī)定的質(zhì)量檢驗標準、施工驗收規(guī)范和施工圖組織施工。在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有誤,須立即向發(fā)包人提出,取得文字變更洽商手續(xù)后方可繼續(xù)施工。因發(fā)包人原因造成窩工的,由發(fā)包人予以經(jīng)濟補償,因承包人原因造成窩工的,工期不順延,發(fā)生的費用由承包人承擔。
3、分包工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據(jù),自分包工程施工完畢后28日內(nèi)由發(fā)包人、承包人共同辦理書面驗收手續(xù),逾期未辦理驗收,發(fā)包人又交后序施工的或投入使用的,視為符合合同要求,工程交工。
第八條工期延誤
1、對于以下原因造成完工日期推遲的,經(jīng)發(fā)包人施工代表確認,工期相應(yīng)順延。
2、承包人應(yīng)在上述情況發(fā)生后7日內(nèi),就延誤內(nèi)容和因此產(chǎn)生的經(jīng)濟支出向發(fā)包人施工代表提出書面報告,發(fā)包人應(yīng)于7日內(nèi)就延長完工日期和賠償經(jīng)濟損失給予書面答復(fù)。承包人逾期未提出書面報告的,視為其放棄此項權(quán)利;發(fā)包人逾期未答復(fù)也不提出修改意見,視為其承認此事實。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同約定可順延的工期)交工的,雙方約定。
第九條文明施工
1、發(fā)包人、承包人應(yīng)嚴格執(zhí)行北京市人民政府頒發(fā)的“施工現(xiàn)場管理暫行規(guī)定”,加強科學(xué)管理,堅持文明施工。
2、發(fā)包人應(yīng)向承包人提供符合標準的施工條件,如發(fā)包人不能提供現(xiàn)場食宿條件或雙方約定由承包人自行解決食宿的,由發(fā)包人按照標準予以補償。
第十條材料機具供應(yīng)
1、由承包人自備的工具須其自帶入現(xiàn)場,由發(fā)包人提供的機械設(shè)備、防護用具由發(fā)包人采購并供應(yīng)到施工現(xiàn)場(400米內(nèi))。
2、承包人應(yīng)遵守和執(zhí)行發(fā)包人材料機具領(lǐng)用規(guī)定,對領(lǐng)用的材料、機具要與發(fā)包人共同清點,履行書面領(lǐng)、還手續(xù),對借用的發(fā)包人的機具,要嚴格按操作規(guī)程使用,加強維修保養(yǎng)。
第十一條發(fā)包人的權(quán)利及義務(wù)
1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場,負責工程施工的組織與協(xié)調(diào)及技術(shù)、質(zhì)量、安全、場容等方面的交底。
2、負責于_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套,提供必要技術(shù)資料和辦理施工洽商。
3、負責組織施工檢查、驗收,監(jiān)督承包人的工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及按圖施工情況,材料領(lǐng)用情況及行政管理事務(wù)。
4、負責解決施工中存在或發(fā)生的技術(shù)問題。
第十二條承包人的權(quán)利和義務(wù)
1、承包人對與其確定勞動關(guān)系的作業(yè)工人必須認真審查,保證人員的政治素質(zhì)、身體素質(zhì)和技術(shù)水平,工人年齡不得低于18周歲,不得超過60周歲。
2、承包人需將其作業(yè)人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼),作為本合同附件。
3、在施工生產(chǎn)過程中,承包人必須保證人員相對穩(wěn)定,不能隨意變更備案人員,人員變動率小于___%,服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一調(diào)動。
4、當發(fā)包人因故不能保證連續(xù)生產(chǎn)時,承包人在不影響發(fā)包人生產(chǎn)任務(wù)的前提下,可將隊伍進行臨時調(diào)整,對所調(diào)整人員應(yīng)向發(fā)包人出具書面通知,并辦理變更手續(xù)。
第十三條違約責任
1、發(fā)包人違約責任:
(1)由于發(fā)包人原因造成停工、窩工時應(yīng)按實際發(fā)生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應(yīng)辦理書面洽商,方作為決算依據(jù)。發(fā)包人任務(wù)不足或因故不能繼續(xù)履行合同時,雙方協(xié)商后可提前終止合同。
(2)由于發(fā)包人施工人員指揮錯誤造成的工程質(zhì)量問題,其經(jīng)濟損失及有關(guān)責任由發(fā)包人承擔。
(3)發(fā)包人超過約定的支付時間不支付勞務(wù)費或決算價余款的,承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款通知,發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付發(fā)包人不按合同約定支付勞務(wù)費或決算價余款,雙方又未達成延期付款協(xié)議,承包人有權(quán)書面告知發(fā)包人理由,撤走其人員,并依法追索拖欠款及損失賠償費。
2、承包人違約責任:
(1)因承包人原因造成發(fā)包人工期延誤或工程質(zhì)量嚴重不符合要求時,發(fā)包人可以終止合同,并要求承包人在_______日內(nèi)退出施工現(xiàn)場,承包人應(yīng)當退出施工現(xiàn)場,但發(fā)包人應(yīng)在要求承包人退出施工現(xiàn)場的時限內(nèi),與承包人就結(jié)算事宜達成書面協(xié)議或由監(jiān)理公司、發(fā)包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。
(2)承包人未按發(fā)包人選定的施工隊伍進場,發(fā)包人有權(quán)要求承包人進行更換、調(diào)整,承包人無法調(diào)整時,發(fā)包人有權(quán)暫不安排施工任務(wù)(窩工損失承包人自負),并書面通知承包人,直至終止合同。
(3)因承包人責任造成質(zhì)量事故和延誤工期,其工料損失概由承包人承擔。
第十四條合同爭議的解決
在履行合同過程中發(fā)生爭議,雙方首先進行協(xié)商,協(xié)商不成可向有關(guān)部門申請調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的,向___________人民法院起訴。
第十五條合同的生效與終止
本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。法定代表人應(yīng)出示身份證明,委托代理人應(yīng)出示委托證明。
本合同在完成分包工作內(nèi)容、結(jié)清工程決算尾款后,即宣告終止。
第十六條本合同正本一式___份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí)___份,備案留存一份,副本____份。
發(fā)包人:
_____年____月____日
承包人:
_____年____月____日
機械打磨機采購合同范本第8篇甲方:
乙方:
根據(jù)《^v^合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔相應(yīng)責任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
機械打磨機采購合同范本第9篇定做方:(稱甲方)承攬方:(稱乙方)
根據(jù)《^v^合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2.甲方負責運輸,運輸標志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負責修復(fù),并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
委托代理人:委托代理人:聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
機械打磨機采購合同范本第10篇委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3.付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(RMB___________)。
3.2設(shè)備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(RMB________)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(RMB______)。
3.4最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(RMB________________)。
3.5其它事項
________________________________________________
4.合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負責安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓(xùn)。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5.安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________
乙方:___________________
地址:________________
地址:___________________
電話:________________
電話:___________________
傳真:________________
傳真:___________________
簽約代表:____________
簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________
指定聯(lián)絡(luò)人員:___________
機械打磨機采購合同范本第11篇甲方:
乙方:
本著公平、公正、互利、自愿的原則,根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議:
一、運輸車輛情況:
根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要,由乙方根據(jù)情況隨時增減運輸車輛),車輛車況須良好,手續(xù)齊全。
二、雙方權(quán)利與義務(wù):
1、乙方司機須聽從甲方現(xiàn)場負責人的臨時指揮,進入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度,行車安全、技術(shù)操作由乙方司機負責。
2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養(yǎng)路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全。
3、運輸期間,一切與車輛正常行駛有關(guān)的費用由乙方負責。
4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運輸?shù)能囕v要求,如不能滿足需要,甲方有權(quán)隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。
5、運輸期間,乙方須保證車輛性能狀況良好,以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。
6、車輛在運輸期間發(fā)生交通事故、交通違章,由乙方負責,并負責協(xié)調(diào)交警、交通、保險公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔任何費用及責任。
7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責,如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。
8、如果工程中,乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按實際數(shù)量金額的2倍進行處罰。
三、安全生產(chǎn)約定
1、乙方參與本合同運輸業(yè)務(wù)的車輛和人員,必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機械設(shè)備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業(yè)時,應(yīng)當遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的規(guī)定,以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,如有違反導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的,由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的,乙方還應(yīng)當賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對于乙方人員或車輛、機械設(shè)備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財產(chǎn)損害事故,應(yīng)當由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額,應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標準。
四、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,未盡事宜,甲乙雙方通過協(xié)商作出的補充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發(fā)生糾紛,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果,由人民法院管轄。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
機械打磨機采購合同范本第12篇承攬人:(以下簡稱甲方)
定作人:(以下簡稱乙方)
因甲方系著名設(shè)計制作公司,具有充足之專業(yè)知識、技能及相關(guān)資格,可以制作高水準之設(shè)計;而甲方有意承攬本合同設(shè)計之制作,乙方亦同意將本合同設(shè)計交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,訂立條款如下:
1.設(shè)計制作內(nèi)容
設(shè)計名稱:;
設(shè)計類型:;
參數(shù)規(guī)格:;
具體費用:;
備注:;
2.質(zhì)量要求及標準
本合同設(shè)計之品質(zhì)應(yīng)符合一般公認之專業(yè)水準及乙方要求,不得有任何瑕疵。
本合同設(shè)計之內(nèi)容,除乙方另有書面指示外,應(yīng)符合雙方定案后所確認之內(nèi)容。
乙方對設(shè)計內(nèi)容的其他要求:
3.交付時間、地點及驗收。
甲方應(yīng)于年月日前完成本合同設(shè)計之全部制作(含)并交付給乙方。
交貨地點:。
本合同設(shè)計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。
提交形式:乙方以形式提交甲方書面簽收確認。
4.價款及付款方式。
費用總額含稅:RMB元(大寫:人民幣整),甲方提交作品并經(jīng)乙方書面確認合格后予以支付。
付款方式:。
甲方賬戶如下:。
開戶銀行:;
戶名:;
賬號:;
甲方應(yīng)在乙方付款前開具合法有效的稅務(wù)發(fā)票,否則乙方有權(quán)拒絕支付款項。
5.知識產(chǎn)權(quán)。
本合同設(shè)計中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著作或建筑著作),甲方于實際使用前,均應(yīng)先行取得合法授權(quán),承擔相關(guān)授權(quán)費用,并以合法授權(quán)文件為憑。該項授權(quán)內(nèi)容應(yīng)包括乙方得無限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計之全部之著作權(quán)。
本合同設(shè)計系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計應(yīng)以乙方為著作權(quán)人,乙方對本合同設(shè)計享有完整的著作人身權(quán)及財產(chǎn)權(quán)。
甲方茲申明并保證本合同設(shè)計絕無侵害他人肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應(yīng)負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用),甲方應(yīng)負責賠償之。
非經(jīng)乙方事前書面同意,甲方不得將本合同設(shè)計內(nèi)容和設(shè)計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權(quán)利。
甲方制作本合同設(shè)計之過程,乙方有權(quán)派員參與了解制作過程,并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調(diào)整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應(yīng)對本合同設(shè)計之內(nèi)容及品質(zhì)負全部責任。
甲方應(yīng)依所約定之內(nèi)容制作,若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見,甲方應(yīng)配合修正。
于本合同設(shè)計制作完成后,乙方對本合同設(shè)計之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見,甲方應(yīng)在日內(nèi)配合修改完畢。
甲方承攬乙方項目后,非經(jīng)乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
乙方應(yīng)全力配合甲方開展本合同所約定的設(shè)計工作,并根據(jù)甲方要求及時提供相關(guān)資料。
乙方應(yīng)按照合同約定的付款期限,及時向甲方支付相關(guān)設(shè)計費用。
7.違約責任。
甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計制作或制作之設(shè)計無法令乙方滿意,乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無法發(fā)揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請求賠償,每延遲一天,應(yīng)向乙方承擔合同總金額5‰的違約金,如逾期達十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設(shè)計的差價損失等)。
如因甲方在設(shè)計過程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標識等,造成對侵權(quán)的,所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
本合同設(shè)計制作完成后,若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計內(nèi)容不符,且情況嚴重,乙方有權(quán)單方面解除本合同,甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項,還應(yīng)承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
乙方應(yīng)在合同簽訂后,按期支付相關(guān)費用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應(yīng)按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
除本合同已約定情形外,出現(xiàn)下列情況之一的,乙方亦有權(quán)解除本合同,并追究甲方違約責任:
甲方提供的設(shè)計不符合合同約定或有關(guān)法律規(guī)定,無法滿足乙方使用要求的;
未經(jīng)乙方書面同意,甲方將本合同項目委托給第三方實施的;
甲方未經(jīng)權(quán)利人許可非法使用權(quán)利人產(chǎn)品、標識,構(gòu)成侵權(quán)的;
設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題,無法修復(fù)的。
甲方依款解除合同的,甲方需返還乙方已付費用及利息,并承擔合同總價20%的違約金,違約金尚不足以彌補乙方損失的,甲方還須承擔賠償責任。
因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設(shè)計工作的,乙方應(yīng)支付全部費用,相關(guān)設(shè)計材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計工作的,乙方應(yīng)根據(jù)甲方實際完成的工作量酌情支付費用,乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。
9.爭議管轄法院。
甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時,當事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
本合同按^v^的法律解釋并適用^v^的法律。
10.其他約定事項。。。。
11.合同的生效。
本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決,并簽訂補充協(xié)議。
本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:代表人:代表人:地址:地址:電話:電話:
簽約日期:年月日
機械打磨機采購合同范本第13篇合伙人(以下簡稱甲方):____________身份證號碼:________________
合伙人(以下簡稱乙方):____________身份證號碼:________________
經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方就合作施工合同工程施工事宜達成一致意見,以便共同遵守。
第一條工程實施責任及要求
1、甲方將主合同項下全部工程的實施責任交乙方承擔(包括該合同項下的全部變更工程)。
2、工期、質(zhì)量必須滿足主合同要求。
第二條甲方責任
1、負責及時辦理主合同的預(yù)付款手續(xù)。
2、負責為乙方實施主合同提供相應(yīng)的授權(quán),解決只能由甲方解決的事項。
3、負責沿線地方政府的協(xié)調(diào)工作及本工程的通知、圖紙等。
第三條乙方責任
1、負責代甲方履行主合同的施工、缺陷修復(fù)及保修責任。
2、負責以自身資源按照主合同要求完成該工程,自擔風(fēng)險、自負盈虧。
3、自覺接受甲方的各項監(jiān)督檢查。
4、保證不以甲方或項目部的名義從事于本工程無關(guān)的活動。
5、負責及時清償為實施本工程而產(chǎn)生的各類債務(wù),及時支付民工工資。
第四條費用、結(jié)算與支付
1、本工程采用包工包料包安全的方式,一次包干價:_________元,按甲方給乙方提供的圖紙所注明的工程量,超出圖紙部分另行計算。
2、經(jīng)雙方協(xié)商,乙方開工之日起一個月內(nèi),甲方開始支付乙方工程款,按實際完成工程量支付(基礎(chǔ)完工后付工程總造價的___%,一層封頂付總造價的___%,二層封頂付總造價的___%,封頂付總造價的___%,內(nèi)外粉刷時付___%,工程竣工付___%,余款___%工程完工后一年內(nèi)付清)
第五條違約責任
1、對于主合同所規(guī)定的甲方的合同責任,如因甲方工程款支付不及時造成停工引起的損失由甲方承擔一切責任。雙方按本協(xié)議規(guī)定的各自的責任分別承擔。若由于自身原因造成違約,違約方不得要求另一方共同承擔違約責任。
2、工期5個月,質(zhì)量達到合格標準。
3、由于乙方自身原因產(chǎn)生安全事故,導(dǎo)致乙方、甲方或第三方人身財產(chǎn)受損,乙方須自費承擔事故處理費用,向受損方賠償。
其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議作為本協(xié)議的補充,不得與本協(xié)議相抵觸,應(yīng)與本協(xié)議一起共同執(zhí)行
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。履行完協(xié)議約定的全部義務(wù)、工程竣工驗收合格,保修期滿,結(jié)清各項費用后終止。
2、本協(xié)議一式三份。甲方二份,乙方一份。
甲方:____________聯(lián)系方式:________________
乙方:____________聯(lián)系方式:________________
簽訂日期:_______年_____月_____日_______年_____月_____日
機械打磨機采購合同范本第14篇甲方(負責單位):乙方(合作單位):
本協(xié)議雙方就共同申報______年度____________項目,項目名稱:______________________。經(jīng)友好協(xié)商,在真實、充分表達各自意愿的基礎(chǔ)上,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和本項目下達部門的相關(guān)規(guī)定,達成如下協(xié)議,并由合作雙方共同恪守。
一.任務(wù)分工與責任:
甲方:________________
乙方:________________
二.經(jīng)費分配
項目獲得資助后,甲、乙雙方按____:____分配資助經(jīng)費。甲方在收到財政撥款之日起兩周內(nèi)將經(jīng)費轉(zhuǎn)撥至乙方賬戶。若需自籌或配套經(jīng)費,由______方籌集(或按__________________籌集)。
三.成果分配
本項目研究形成的論文等理論性成果由各自享有,形成的專利和應(yīng)用成果,按照____:____比例由雙方共享。若轉(zhuǎn)讓需經(jīng)雙方同意,轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的收益,按照____:____比例分配。
四.協(xié)議的生效變更與解除
1.本協(xié)議生效期間為項目獲得之日至項目結(jié)題申請通過之日;
2.本協(xié)議僅限于此次項目申報,如需申報其他項目,需另行簽訂協(xié)議;
3.協(xié)議雙方中任何一方欲變更、解除本協(xié)議,必須采取書面形式,口頭無效;解除協(xié)議需提前一個月向?qū)Ψ教岢?
4.甲乙雙方中任何一方未履行本協(xié)議條款,導(dǎo)致協(xié)議不能履行、不能完全履行,對方有權(quán)變更、解除協(xié)議,違約方要承擔違約責任。
5.執(zhí)行合同中如遇不可抗拒的因素導(dǎo)致協(xié)議不能順利履行時,雙方各自承擔自己的損失,均不承擔違約責任,雙方應(yīng)盡快通知對方以將損失控制在最小范圍并共同協(xié)商變更或者解除本協(xié)議;
6.本合同未盡事宜,雙方應(yīng)本著互惠互利、友好協(xié)商的原則另行約定,并以備忘錄或附件的形式體現(xiàn);
7.本協(xié)議的備忘錄或者附件與本協(xié)議擁有同等的法律效力。
五.雙方其它特殊約定:
六、其它
1.本項目如未獲得批準,本協(xié)議將自動終止。
2.本協(xié)議一式____份,甲乙雙方各持____份,具有同等效力;
3.未經(jīng)對方許可,甲乙雙方都不得將本協(xié)議內(nèi)容透露給第三者。
甲方:________乙方:________大學(xué)
項目負責人:________(簽字)項目負責人:________(簽字)
法定代表人/委托代理人:____(簽字)法定代表人/委托代理人:____(簽字)
單位(公章)________單位(公章)________
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
機械打磨機采購合同范本第15篇定作方:
承攬方:身份證號碼:
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
第二條承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗收合格后支付相應(yīng)的報酬。
第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應(yīng)保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應(yīng)按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的,應(yīng)當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權(quán)不支付報酬,承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準:承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條報酬結(jié)算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁?。?/p>
簽訂日期:年月日
機械打磨機采購合同范本第16篇為保證工程順利實施,保障項目業(yè)主的合法權(quán)益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合裝飾有限公司(以下簡稱甲方)企業(yè)管理制度的規(guī)定,甲方所承接的工程項目均由甲方工程部審核落實項目工程管理內(nèi)部承包責任人(以下簡稱乙方),乙方自愿簽訂本施工管理內(nèi)部承包責任合同,保證嚴格遵守并執(zhí)行所有內(nèi)容,承擔各項責任。
一、進場前,乙方應(yīng)對施工圖紙及預(yù)算書進行審核,弄清所有施工環(huán)節(jié)點,做好現(xiàn)場技術(shù)交底記錄,編制施工組織計劃和工程進度表。若發(fā)現(xiàn)圖紙與現(xiàn)場情況不符或圖紙標識有誤而無法施工時,應(yīng)事先報告給項目部,重新確定設(shè)計方案后再進行施工。如乙方不按照圖紙施工或私自與業(yè)主商定改變施工內(nèi)容和方法,所造成的一切損失由乙方承擔。
二、乙方進場前必須保證和項目部及其它質(zhì)監(jiān)人員到現(xiàn)場檢驗工序施工情況,檢驗合格后,由項目部為乙方辦理上道工序和下道工序移交手續(xù)后由乙方按規(guī)定時間組織施工人員進場施工。若發(fā)現(xiàn)上道工序存在質(zhì)量問題,必須等待上道工序整改完畢或確定整改方案以后再辦理移交手續(xù),并重新調(diào)整乙方某階段的進場時間和完工時間后乙方再組織施工人員進場施工。否則影響施工質(zhì)量的一切損失由乙方承擔。
三、乙方用材管理責任:乙方在施工中,應(yīng)提前天以上安排好各項材料用料計劃并仔細審核材料數(shù)量和規(guī)格尺寸等,并以詳細清單形式上報給項目部,如不及時上報或尺寸差錯影響工期和造成材料損失的責任由乙方負責。若乙方及時上報但甲方未及時提供材料導(dǎo)致乙方停工待料的,甲方補償給乙方停工期間誤工補貼,標準為每人每天元。甲方保證材料按預(yù)定的時間及時送到工地,乙方當即進行材料驗收并核對數(shù)量,無誤后簽字認可,如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題或規(guī)格、尺寸有誤時,應(yīng)當即要求調(diào)換,否則導(dǎo)致質(zhì)量問題由乙方負責。小五金、配件、輔材等小宗材料乙方必須聽從甲方材料員要求有義務(wù)將材料搬運上樓到工地上。如發(fā)生材料質(zhì)量問題影響到工程質(zhì)量或造成甲方公司經(jīng)濟損失的,乙方除承擔全部損失以外,甲方有權(quán)要求乙方支付違約金元。
在工程項目竣工驗收前,所有設(shè)備材料由乙方負責保管,因乙方保管不善造成丟失或損毀的,由乙方賠償。
材料控制單由甲、乙雙方共同制作或由甲方制作后由乙方簽字認可。
四、乙方施工質(zhì)量責任:本項目施工質(zhì)量要求達到優(yōu)良等級,在保修期內(nèi)必須保證保修,施工保修期為,如需維修而乙方不能在規(guī)定時間內(nèi)保修時,甲方有權(quán)在保修金內(nèi)扣除實際發(fā)生的工資款支付給保修者。為確保工程質(zhì)量達標,施工過程中乙方應(yīng)嚴格按國家有關(guān)施工規(guī)范和公司《施工管理標準手冊》等規(guī)定進行規(guī)范施工操作。若因違反其中任何條款導(dǎo)致甲方被有關(guān)部門處罰,在內(nèi)部核算上由乙方承擔,且甲方有權(quán)要求乙方支付元以上元以下的違約金(具體金額甲方視情況而定)。乙方承擔工程保修責任并負責保修工作。乙方若離開甲方公司,甲方仍有權(quán)對乙方追償。
乙方施工過程中若未按質(zhì)量標準施工甲方有權(quán)要求乙方返工,返工期間的產(chǎn)生的材料費、人工費等各項損失由乙方承擔,因乙方返工引起逾期完工,按本合同和公司管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、乙方現(xiàn)場管理責任:乙方必須按照甲方公司各項文明施工標準嚴格現(xiàn)場管理,讓業(yè)主滿意。乙方保證每天到現(xiàn)場時間不少于小時,每日填寫施工日記,負責辦理各項驗收及變更等手續(xù),否則由此造成的一切責任和損失均由乙方自己承擔。施工過程中所有書面材料及時交甲方工程部審核和存檔。
六、乙方施工安全管理責任:乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)范的規(guī)定,落實有效措施,杜絕事故發(fā)生。如有人身安全、傷亡、消防、偷盜等事故發(fā)生,在內(nèi)部核算上,乙方承擔全部責任。施工中一切實用工具(含鉆頭、鉛筆、漆刷、刀片、批刀、毛巾等)由乙方自理。
七、乙方資金目標管理責任:乙方應(yīng)在此指標內(nèi)合理控制使用,工程經(jīng)費以此指標為最高額度,無特殊情況超標由乙方自行承擔。指標內(nèi)資金結(jié)余部分按公司分配政策進行分配。資金由公司財務(wù)根據(jù)資金發(fā)放有關(guān)規(guī)定和工程進度及時予以發(fā)放支付(詳見附合費用支付單)。因乙方管理、施工質(zhì)量或進度等原因造成業(yè)主不支付工程款等情況發(fā)生,乙方承擔全部責任,自行支付所有費用。
八、裝飾工程竣工后,乙方必須將規(guī)范填寫的施工日記及各種現(xiàn)場填寫的表格等資料上交甲方公司,并配合做好與業(yè)主的結(jié)算工作。凡不交者或不真實填寫者,甲方有權(quán)不予結(jié)算。
九、獲得業(yè)主、監(jiān)理方及甲方優(yōu)良工程評定的項目或因丙方優(yōu)良表現(xiàn)獲得客戶好評并使甲方承接到客戶介紹新的工程業(yè)務(wù)等情況,甲方根據(jù)丙方表現(xiàn)給予不同程度獎勵。
十、乙方在按圖施工正確的情況下,如甲方或業(yè)主要求整改,必須由甲方出具工程聯(lián)系單給乙方,注明整改方案,因工程整改而導(dǎo)致工程量增加的部分,甲方給予乙方相應(yīng)的補償,補償標準為每個工時元,但增加的工作量應(yīng)由甲方負責人簽字審核予以認可。
十一、不論因何種原因?qū)е录?、乙雙方終止內(nèi)部承包,乙方應(yīng)配合作好項目的人、財、物、料、
圖紙等的交接工作。乙方不配合交接或拒絕交接,甲方有權(quán)對乙方不予結(jié)算給賠償給甲方造成的損失。
十二、違約條款:乙方有下列行為之一的,乙方除要補償給甲方造成的損失外,甲方有權(quán)根據(jù)乙方情節(jié)輕重予以相應(yīng)處罰:
1.以甲方名義在外私自承接裝修工程者支付違約金元。
2.沒有簽署工程變更聯(lián)系單,私自給業(yè)主增添工程分項或工程量或改變施工內(nèi)容的,支付違約金元。
3.乙方無故克扣施工人員工資,支付違約金元
4.不經(jīng)甲方公司工程部同意,擅自停工者,每天支付違約金元;
5.工程施工過程中施工質(zhì)量不符合要求,并拒絕執(zhí)行質(zhì)檢人員整改意見或整改通知單內(nèi)容的,支付違約金元;
6.拒絕執(zhí)行工程部質(zhì)檢人員對施工過程中提出的各項及總體驗收質(zhì)檢意見的,支付違約金元;
7.乙方收取業(yè)主好處或擅自接受業(yè)主宴請吃飯等情況的,支付違約金元。
十三、乙方已仔細閱讀本承包責任合同及合同附件(開工通知書、綜合人工費用計算方法、費用支付方法、施工管理標準等),無任何異議并簽字認可。
十四、本責任合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽訂后生效,工程保修期滿后自行失效。
甲方:______裝飾設(shè)計工程有限公司代表:______________________
乙方:項目施工管理內(nèi)部承包責任人:_____________________
責任人身份證號碼:______________________________________
責任人電話:____________________________________________
簽訂時間:________年________月_________日
簽訂地點:_______________________________
機械打磨機采購合同范本第17篇甲方:
乙方:
根據(jù)《建筑法》、《合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經(jīng)過協(xié)商,就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜達成以下協(xié)議:
甲方擬在自己的宅基地上修建兩層住宅一座,位置位于__,由乙方負責以包工包料的形式承攬工程建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本承攬合同。
一、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 中國自卸式電磁除鐵器行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告
- 智研咨詢發(fā)布-中國中式線香行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告
- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度基層民生工作總結(jié)及工作思路
- 建筑施工工地合同范例
- 上海汽車維修合同范例
- 印刷加工轉(zhuǎn)讓合同范例
- 律師寫借款合同范例
- 委托簽合同范例格式
- 工程完工欠款合同范例
- 儲煤庫租賃合同模板
- 當代社會政策分析 課件 第十一章 殘疾人社會政策
- 2023年人教版中考物理專題復(fù)習(xí)-九年級全冊簡答題專題
- 家政公司未來發(fā)展計劃方案
- ISO28000:2022供應(yīng)鏈安全管理體系
- 屋頂光伏發(fā)電應(yīng)急預(yù)案
- 當代藝術(shù)與傳統(tǒng)文化的交流與融合
- 《配電網(wǎng)保護分級配置及整定技術(shù)規(guī)范》
- 企業(yè)檔案管理辦法培訓(xùn)
- 《室內(nèi)設(shè)計基礎(chǔ)》課件
- 《戲劇基本常識》課件
- 侮辱罪的立案標準
評論
0/150
提交評論