建設工程施工合同0052024年

建設工程施工合同0052024年通用合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為建設工程的需要，委托乙方進行施工，雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程總價：__________第二條合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共計__天。第三條質(zhì)量標準3.1工程質(zhì)量應符合國家現(xiàn)行有關標準、規(guī)范、規(guī)程的要求。3.2工程質(zhì)量等級：__________第四條合同價款及支付4.1合同價款為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方應按照下列進度支付合同價款：（1）預付款：合同簽訂后__天內(nèi)，甲方支付合同總價款的__%；（2）進度款：工程進度達到__%時，甲方支付合同總價款的__%；（3）竣工驗收合格后__天內(nèi)，甲方支付合同總價款的__%；（4）剩余價款：工程保修期滿后__天內(nèi)，甲方支付合同總價款的__%。4.3甲方支付合同價款時，應出具合法、有效的支付憑證。第五條施工組織及管理5.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工。5.2乙方應嚴格按照國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)程進行施工，確保施工安全。5.3乙方應保證工程質(zhì)量，對工程質(zhì)量問題負責返修。第六條工程變更6.1甲方提出工程變更時，應提前__天通知乙方，并簽訂變更協(xié)議。6.2工程變更導致合同價款增減時，甲乙雙方應按變更協(xié)議約定的金額進行調(diào)整。第七條工程保修7.1工程竣工驗收合格后，乙方應按國家有關規(guī)定和合同約定對工程進行保修。7.2保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為__年。7.3保修期內(nèi)，乙方對工程質(zhì)量問題負責修復，并承擔修復費用。第八條違約責任8.1甲方逾期支付合同價款，應按逾期金額的__%支付違約金。8.2乙方未按約定工期完成工程，應按逾期天數(shù)的__%支付違約金。8.3甲乙雙方其他違約行為，按合同約定承擔違約責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程保修期滿日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程圖紙2.施工方案3.技術要求4.變更協(xié)議5.支付憑證6.保修期限確認書7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方逾期支付合同價款：指合同約定的付款日期屆滿，甲方未支付應付款項。3.工程質(zhì)量問題：指工程不符合國家現(xiàn)行有關標準、規(guī)范、規(guī)程的要求。4.保修期內(nèi)，乙方未按約定對工程進行修復：指在保修期內(nèi)，工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方未按約定進行修復。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔委托施工的一方。2.乙方：指合同中承擔施工的一方。3.合同價款：指雙方約定的工程總價款。4.違約金：指一方違約時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。5.保修期：指工程竣工驗收合格后，乙方對工程進行保修的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方逾期支付合同價款：乙方可以與甲方協(xié)商，要求甲方支付逾期付款的違約金；如協(xié)商不成，乙方可以依法向法院提起訴訟。2.乙方未按約定工期完成工程：甲方可以與乙方協(xié)商，要求乙方在約定時間內(nèi)完成工程；如協(xié)商不成，甲方可以依法向法院提起訴訟。3.工程質(zhì)量問題：乙方應按照約定進行修復，并承擔修復費用；如乙方不履行修復義務，甲方可以依法向法院提起訴訟。4.保修期內(nèi)，乙方未按約定對工程進行修復：甲方可以與乙方協(xié)商，要求乙方在約定時間內(nèi)進行修復；如協(xié)商不成，甲方可以依法向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.建設工程施工合同適用于各類建筑工程項目。2.