兒童游樂場圍欄施工合同

兒童游樂場圍欄施工合同合同編號：__________鑒于甲方為兒童游樂場的業(yè)主，需對游樂場進行圍欄施工；乙方具備相關資質，愿意承攬該圍欄施工工程。為了保證工程的順利進行，明確雙方的權利和義務，經雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1乙方應按照甲方的要求，在兒童游樂場進行圍欄施工。1.2施工內容主要包括：圍欄立柱、圍欄網片、圍欄門等設施的安裝。1.3乙方應保證圍欄施工的質量，確保游樂場的安全。第二條工程質量2.1乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量。2.2乙方應在其資質等級和業(yè)務范圍內承攬工程，不得轉包或違法分包。2.3乙方應保證所提供的材料、設備等產品的質量，不得使用劣質材料。第三條工程進度3.1乙方應按照甲方要求的時間節(jié)點完成施工。3.2乙方應提前向甲方報告工程進度，如遇到影響工程進度的因素，應及時通知甲方并采取措施。3.3乙方應確保工程在約定工期內完成，如有延誤，應承擔相應的違約責任。第四條工程款項4.1甲乙雙方應按照約定的價格支付工程款項。4.2工程款項的支付方式為：進度付款和竣工付款。4.3甲方應按照乙方提交的進度報告和驗收合格證明支付進度款。4.4工程竣工并經驗收合格后，甲方應支付剩余款項。第五條工程驗收5.1工程驗收的標準和辦法按照國家標準和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。5.2乙方應在其施工范圍內負責工程的驗收工作。5.3甲方應對乙方施工的工程進行驗收，如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改。第六條違約責任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，應向甲方支付違約金。6.2乙方使用劣質材料或設備的，應承擔相應的法律責任。6.3甲方未按照約定時間支付工程款項的，應向乙方支付滯納金。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方資質證明文件2.圍欄設計方案3.圍欄材料采購合同4.施工進度計劃表5.工程驗收報告6.付款憑證7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，需支付違約金。2.乙方使用劣質材料或設備，需承擔相應法律責任。3.甲方未按約定時間支付工程款項，需支付滯納金。三、法律名詞及解釋：1.甲方：兒童游樂場的業(yè)主。2.乙方：具備相關資質，承攬圍欄施工工程的公司。3.圍欄施工：包括圍欄立柱、圍欄網片、圍欄門等設施的安裝。4.違約金：因違約行為而需支付的賠償金。5.滯納金：因未按約定時間支付款項而需支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：與乙方溝通，制定整改計劃，確保工程按時完成。2.材料質量問題：要求乙方更換劣質材料，承擔相應責任。3.付款滯后：提前與甲方溝通，提醒甲方按時支付工程