油漆工程承攬合同范本

油漆工程承攬合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要對位于__________的建筑物進行油漆施工，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，特此訂立本油漆工程承攬合同，以便雙方共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預算：__________第二條工程質(zhì)量2.1乙方應按照甲方的要求，采用優(yōu)質(zhì)的油漆材料，嚴格遵循施工工藝和標準，保證工程質(zhì)量。2.2乙方應確保油漆工程的色澤均勻、飽滿、光滑，無漏涂、流掛、氣泡等現(xiàn)象。2.3乙方應對施工過程中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通，確保工程質(zhì)量。第三條工程進度3.1乙方應按照雙方約定的工期完成工程，確保工程按時交付。3.2乙方應提前向甲方報告工程進度，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應提前通知甲方，并采取措施確保工程按時完成。第四條材料供應4.1甲方負責提供油漆工程所需的全部材料，并確保材料質(zhì)量符合國家標準。4.2甲方應按照乙方施工進度及時供應材料，確保工程順利進行。第五條工程驗收5.1工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應按時參加。5.2驗收合格后，甲方應按照約定時間支付工程款。5.3驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收標準。第六條違約責任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總價款的千分之五。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項的千分之五。6.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛的，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于委托方有權對自己的財產(chǎn)進行裝飾、裝修，并需要對油漆工程進行承攬；承攬方具有相應的油漆工程施工資質(zhì)和技術力量，愿意承攬該油漆工程。雙方為了明確雙方的權利和義務，經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________第二條承攬范圍及要求2.1承攬方應按照委托方的要求，完成油漆工程的施工，并保證施工質(zhì)量符合國家相關標準和規(guī)范。2.2承攬方應在合同約定的時間內(nèi)完成施工，確保工程按時交付。2.3承攬方應按照約定的材料品牌、型號、顏色等要求進行施工，不得自行更換。2.4承攬方應負責工程現(xiàn)場的安全防護和環(huán)境保護工作，確保施工過程中不損害委托方的財產(chǎn)和人身安全。第三條合同價格及支付方式3.1雙方確認，本合同的工程預算為最終結(jié)算價，如需調(diào)整，應由雙方協(xié)商一致并書面確認。3.2委托方應按照合同約定的付款進度，向承攬方支付合同價款。3.3支付方式：__________第四條工期4.1雙方確認，本工程的開工日期為__________，竣工日期為__________。4.2如有特殊情況導致工程延期，承攬方應提前書面通知委托方，并說明延期原因。4.3延期天數(shù)超過合同約定工期一半的，雙方可協(xié)商延長合同工期，并相應調(diào)整合同價款。第五條質(zhì)量保證5.1承攬方應對施工質(zhì)量負責，確保工程驗收合格。5.2工程驗收不合格的，承攬方應按照委托方的要求進行整改，并承擔整改期間的工程費用。5.3工程驗收合格后，承攬方應承擔合同約定的質(zhì)保期內(nèi)的一切質(zhì)量問題，并承擔相應的維修和更換費用。第六條違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2承攬方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。6.3委托方如未按照約定時間支付合同價款，承攬方有權拒絕繼續(xù)施工，并按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質(zhì)保期滿之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.油漆工程設計方案2.材料供應清單3.施工工藝標準4.工程驗收標準5.違約金計算公式6.訴訟管轄法院證明7.施工許可證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。3.工程質(zhì)量不符合約定標準，視為違約。4.材料供應不符合國家標準，視為違約。5.雙方未按照約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.油漆工程：指對建筑物進行涂裝處理，以達到美化、防護等目的的工程。2.承攬方：指承擔油漆工程施工的乙方。3.委托方：指委托乙方進行油漆工程施工的甲方。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.工程驗收：指對完成的油漆工程進行質(zhì)量、進度等方面的檢查。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，采取措施加快進度，避免違約。2.材料供應不及時：甲方應確保材料供應充足，與乙方協(xié)商解決供應問題。3.工程質(zhì)量問題：乙方應立即整改，直至達到驗收標準。4.爭議解決：雙方應進行友好協(xié)商，協(xié)商不成時，可以向法院提起訴訟。5.合同履行過程中發(fā)生其他問題：雙方應根據(jù)合同約定和法律法規(guī)，共同協(xié)商解決。五、所有應用場景：1.建筑物外墻油漆施工2.室內(nèi)墻面油漆施工3.鋼結(jié)構(gòu)油漆施工4.木制品油漆施工5.船舶油漆施工6.設備油漆施工一、附件列表：1.工程設計圖紙2.材料品牌、型號及顏色標準3.施工方案及工藝流程4.工程預算明細表5.付款憑證6.驗收報告7.質(zhì)量保修書二、違約行為及認定：1.未按照約定時間完成工程：指承攬方未按照合同約定的工期完成工程，視為違約。2.工程驗收不合格：指工程完成后，委托方組織的驗收未達到合同約定的質(zhì)量標準，視為違約。3.未按照約定支付合同價款：指委托方未按照合同約定的付款進度向承攬方支付價款，視為違約。4.擅自更換材料：指承攬方未征得委托方同意，自行更換合同約定的材料品牌、型號、顏色等，視為違約。5.未履行安全防護和環(huán)境保護義務：指承攬方在施工過程中，未采取必要的安全防護和環(huán)境保護措施，造成委托方財產(chǎn)損害或人身安全威脅，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指有權對自己的財產(chǎn)進行裝飾、裝修并有權簽訂合同的一方。2.承攬方：指具有相應施工資質(zhì)和技術力量，承擔油漆工程施工的一方。3.工程驗收：指委托方對完成的油漆工程進行質(zhì)量、安全、進度等方面的檢查，以確認工程是否符合合同約定。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，承攬方對工程質(zhì)量承擔保證責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如遇不可抗力等因素導致工程進度延誤，雙方可協(xié)商調(diào)整工期。如非不可抗力原因，承攬方應承擔違約責任。2.工程質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，委托方應及時通知承攬方，承攬方應在約定的時間內(nèi)進行整改。如整改后仍不合格，雙方可協(xié)商解決或按照合同約定處理。3.材料更換：如承攬方需更換材料，應提前征得委托方同意。不