工程掛靠協(xié)議書

工程掛靠協(xié)議書合同編號：__________工程掛靠協(xié)議書根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方掛靠乙方承攬工程的相關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程規(guī)模：________________1.4工程性質(zhì)：________________1.5工程總價：________________二、掛靠關系及責任2.1甲方作為具備相應資質(zhì)的施工單位，自愿掛靠乙方承攬上述工程。2.2乙方作為具備相應資質(zhì)的施工單位，同意甲方掛靠承攬上述工程，并承擔相應的法律責任。2.3甲方在承攬工程過程中，應遵守國家法律法規(guī)，嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范和工程質(zhì)量要求進行施工。2.4甲方應按照合同約定，承擔工程質(zhì)量、安全、進度等方面的責任，確保工程順利進行。2.5乙方應對甲方進行技術指導、質(zhì)量監(jiān)督和安全管理，確保工程質(zhì)量、安全符合國家規(guī)定。三、合同價款及支付3.1雙方同意，工程總價為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2乙方在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向甲方支付工程總價的一定比例作為預付款，具體比例雙方協(xié)商確定。3.3甲方按照工程進度，向乙方提交進度款申請，乙方應在核實后七個工作日內(nèi)支付相應進度款。3.4工程驗收合格后，乙方應在七個工作日內(nèi)支付剩余款項。四、工期及質(zhì)量保證4.1雙方同意，工程工期為：________________天。4.2甲方應嚴格按照合同約定的工期完成工程，如有延期，應承擔相應違約責任。4.3甲方應確保工程質(zhì)量符合國家規(guī)定及雙方約定的標準，否則應承擔返工、維修等費用。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中，可能涉及商業(yè)秘密、技術秘密等敏感信息，雙方應對相關信息予以保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至工程驗收合格后三年止。六、違約責任6.1任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2甲方未按照約定完成工程，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金計算方式雙方協(xié)商確定。6.3乙方未按照約定支付價款，甲方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求乙方支付違約金，違約金計算方式雙方協(xié)商確定。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結清后失效。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程掛靠協(xié)議書2.工程圖紙3.施工技術規(guī)范4.工程質(zhì)量標準5.工程進度計劃6.付款申請表7.工程驗收報告8.資質(zhì)證書復印件9.相關法律法規(guī)文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定完成工程，導致工期延誤。2.甲方工程質(zhì)量不符合國家規(guī)定及雙方約定。3.乙方未按照約定支付價款。4.乙方未提供必要的技術指導、質(zhì)量監(jiān)督和安全管理。5.雙方未按照約定履行保密義務。三、法律名詞及解釋：1.掛靠方：具備相應資質(zhì)的施工單位，自愿掛靠在被掛靠方名下承攬工程。2.被掛靠方：具備相應資質(zhì)的施工單位，同意掛靠方掛靠在其名下承攬工程。3.工程總價：雙方約定的工程總造價。4.預付款：工程總價的一定比例，作為甲方施工的啟動資金。5.進度款：甲方按照工程進度提交申請，乙方支付的相應款項。6.違約金：違反合同約定的一方應支付給守約方的經(jīng)濟賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：提前制定詳細的工程進度計劃，并定期跟蹤進度。必要時增派施工人員或調(diào)整施工計劃。2.工程質(zhì)量問題：加強質(zhì)量檢測和監(jiān)督，確保施工符合質(zhì)量標準。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并追究相關人員責任。3.支付糾紛：明確支付條款，確保雙方權益。定期提交進度款申請，并及時核實支付。4.保密信息泄露：簽訂保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容和期限。對涉及商業(yè)秘密的文件進行標記和控制。5.合同爭議：積極協(xié)商解決，尋求雙方都能接受的方案。如協(xié)商不成，及時啟動法律