2024年安裝承攬合同參考范文（三篇）

第3頁共3頁2024年安裝承攬合同參考范文____承攬合同________定作方____：_____________承攬方____：_____________身份證號碼____：_____________聯(lián)系電話____：_________鑒于定作方與承攬方就承攬方按照定作方要求完成器械安裝，并由定作方支付相應(yīng)報酬事宜達成一致，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特訂立本合同，以資共同遵守。____第一條雙方主體情況____1.定作方為銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體工商戶（或公司）。2.承攬方承諾具備國家強制規(guī)定的安裝上述器械的相應(yīng)資質(zhì)。____第二條承攬標的____承攬方負責(zé)潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等服務(wù)。____第三條承攬方式____1.定作方提供需安裝的器械，承攬方在指定地點接收后，按定作方要求的時間、地點完成運輸與安裝工作。2.器械安裝完成并經(jīng)驗收合格后，定作方支付相應(yīng)報酬。____第四條承攬選擇____定作方在銷售器械后，將通知承攬方安裝任務(wù)。若承攬方表示無法完成，定作方有權(quán)選擇第三方完成安裝。____第五條安裝與交通工具____1.安裝過程中所需的工具由承攬方提供。2.運輸器械所需的交通工具亦由承攬方負責(zé)，并確保駕駛員具備合法駕駛資質(zhì)。____第六條安裝要求____承攬方應(yīng)嚴格按照器械說明書進行安裝，避免對器械及定作方客戶的其他財產(chǎn)造成損害。如有損害，應(yīng)按市場價賠償。____第七條質(zhì)量問題處理____承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械質(zhì)量問題，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)通知定作方并更換同等型號器械。未及時更換的，定作方有權(quán)拒付報酬并要求賠償損失。____第八條驗收標準____承攬方應(yīng)確保安裝符合器械說明書要求，并通過定作方客戶的驗收。____第九條報酬組成與標準____報酬包括運輸費、安裝工具費、勞動報酬及合理利潤等，具體標準根據(jù)器械類型、安裝地點、期限等因素雙方另行協(xié)商確定。____第十條報酬結(jié)算____承攬方完成安裝并通過驗收后，可向定作方申請結(jié)算報酬。____第十一條其他約定____1.本合同為繼續(xù)性合同，僅適用于承攬方按定作方要求完成的任務(wù)。2.承攬方在安裝過程中造成第三方或自身損害的，定作方不承擔責(zé)任。3.承攬方應(yīng)獨立完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得轉(zhuǎn)交第三人。4.承攬方有權(quán)以未獲報酬為由對定作方器械行使留置權(quán)。5.合同爭議應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可向____區(qū)人民法院提起訴訟。6.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽字（蓋章）之日起生效。____定作方（簽字或蓋章）____：_____________承攬方（簽字摁?。___：_____________簽訂日期____：_________2024年安裝承攬合同參考范文（二）根據(jù)雙方簽訂的保修協(xié)議，乙方有義務(wù)提供保修服務(wù)。如未單獨簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期自甲方驗收合格之日起為兩年，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期同樣為兩年。對于供熱與供冷系統(tǒng)，保修期為兩個采暖期、供冷期。工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏保修期為五年。在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)漏水、裂損、坍塌等損壞，乙方需依據(jù)圖說附件在甲方通知的期限內(nèi)無償修復(fù)。如乙方延誤，將依據(jù)第十五條的規(guī)定支付違約金，并對甲方因此造成的損失進行賠償。第十七條：工程_____乙方需按照法律規(guī)定為其從事危險作業(yè)的施工人員購買意外傷害____，并自行承擔____費用。合同簽訂后七日內(nèi)，乙方需將____的____單復(fù)印件提交甲方存檔。關(guān)于本工程的____，未作其他特別約定。本工程由甲方向國內(nèi)____公司投保工程一切險及第三人意外責(zé)任險。出險時，乙方需保護現(xiàn)場、留存照片、及時通知甲方，并協(xié)助甲方申請____、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合處理理賠事宜。第十八條：稅捐條款因本合同產(chǎn)生的稅款，由甲乙雙方按照法律規(guī)定自行承擔。第十九條：解約條款19.1在以下情況之一發(fā)生時，甲方有權(quán)解除或終止本合同的部分或全部：19.1.1乙方面臨破產(chǎn)風(fēng)險，或已啟動破產(chǎn)或破產(chǎn)和解程序。19.1.2乙方出現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資金抽逃、設(shè)備及工人不足等喪失履行能力的情況。19.1.3乙方違反本合同任何條款，經(jīng)甲方要求改正但未改正。19.1.4乙方工作疏忽、偷工減料或不聽從甲方指示。19.1.5乙方違反其他條款或圖說附件說明，甲方認為其無法履行合同。19.2若本合同被甲方解除或終止，乙方應(yīng)立即停工，負責(zé)遣散工人，清理現(xiàn)場，并在甲方通知后五日內(nèi)撤離工地。甲方有權(quán)以任何方式將全部或部分工程交由他人承攬或施工，乙方對此不得提出異議，并應(yīng)配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續(xù)。19.3如本合同因甲方解除或終止造成的所有損失，乙方應(yīng)在甲方指定的期限內(nèi)負責(zé)賠償。(若甲方延遲支付應(yīng)付款項超過特定期限，乙方有權(quán)解除或終止本合同的部分或全部，同時可撤回已運至工地的材料、設(shè)備及人員。因此造成工程的任何損失由甲方負責(zé)，乙方的所有損失由甲方賠償)第二十條：不得轉(zhuǎn)讓條款20.1在工程完成交接給甲方之前，無論工程是否完成，乙方不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或抵押已運入工地的工程材料，除非獲得甲方的書面同意。20.2未經(jīng)甲方事先書面同意，除以下情況外，乙方不得將本合同或工程的全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方：20.2.1由甲方指定的特定部分工作，或必須使用特定設(shè)備才能完成的施工部分。20.2.2部分專業(yè)工程轉(zhuǎn)包后對工程整體有利的情況。第二十一條：合同期限本合同自簽訂之日起生效，直至乙方根據(jù)第十六條或法律法規(guī)的規(guī)定完成保修責(zé)任。在合同期限內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)益，即使合同到期、解除或終止，仍保持有效。第二十二條：管轄條款甲乙雙方同意，因本合同產(chǎn)生的任何爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時，以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。(若甲方營業(yè)所在地不在本地，此條款不適用)第二十三條：通知條款23.1雙方可通過電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等方式進行通知。雙方書面指定的工地代表可接收通知。23.2通知的接收地址以合同中列明的地址或雙方書面確認的地址為準。如以郵寄方式通知，自交郵第三日起視為已送達并產(chǎn)生送達效力。23.3本合同一式____份，甲方持有____份，乙方持有____份。第二十四條：附則如投標文件或圖說附件與本合同有沖突，以本合同為準。立合同人：甲方甲方：_____乙方：_____有權(quán)簽字人：_____有權(quán)簽字人：_________年____月____日____年____月____日2024年安裝承攬合同參考范文（三）____承攬合同________合同編號____：[填寫編號]____定作方____：[填寫定作方全稱]____承攬方____：[填寫承攬方姓名]____身份證號碼____：[填寫承攬方身份證號碼]____聯(lián)系電話____：[填寫承攬方聯(lián)系電話]鑒于承攬方同意按照定作方的要求完成相關(guān)器械的安裝工作，定作方承諾支付相應(yīng)報酬，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特訂立本合同，以資共同遵守。____第一條合同主體____1.定作方為銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體工商戶（或公司）。2.承攬方確認自身具備國家法律法規(guī)規(guī)定的安裝上述器械所需的相應(yīng)資質(zhì)。____第二條承攬標的____承攬方負責(zé)上述器械的運輸、安裝及必要的維修工作。____第三條承攬方式____1.定作方提供待安裝的器械，承攬方在指定地點接收后，按照定作方要求的期限完成運輸及安裝工作。2.安裝工作完成后，經(jīng)定作方或其客戶驗收合格，定作方支付相應(yīng)報酬。____第四條任務(wù)分配____定作方在銷售器械后，將電話通知承攬方具體的安裝任務(wù)。若承攬方無法承接，定作方有權(quán)選擇第三方完成安裝。____第五條安裝與運輸工具____承攬方負責(zé)提供安裝過程中所需的工具及運輸器械的交通工具，并確保駕駛員具備合法駕駛資質(zhì)。____第六條安裝要求____承攬方應(yīng)嚴格按照器械說明書進行安裝，避免對器械及定作方客戶的其他財產(chǎn)造成損害。如有損害，承攬方應(yīng)按市場價賠償。____第七條質(zhì)量問題處理____承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械存在質(zhì)量問題的，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)通知定作方并更換同等型號器械。未及時更換的，定作方有權(quán)拒絕支付報酬，并要求承攬方賠償損失。____第八條驗收標準____安裝工作應(yīng)符合器械說明書要求，并通過定作方客戶的驗收。____第九條報酬與標準____報酬由運輸費、安裝工具費、勞動報酬及適當利潤等組成，具體標準根據(jù)器械種類、安裝地點、期限等因素雙方另行協(xié)商確定。____第十條報酬結(jié)算____承攬方完成安裝并通過驗收后，可向定作方結(jié)算報酬。____第十一條其他約定____1.本合同為繼續(xù)性合同，僅適用于承攬方按照定作方要求完成安裝任務(wù)的情況。2.承攬方在安裝過程中造成第三方或自身損害的，定作方不承擔賠償責(zé)任，且雙方確認定作方在定作、指示或選任上無過失。3.承攬方應(yīng)獨立完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得