2017年山東省監(jiān)理協(xié)會(huì)監(jiān)理員考試題庫(kù)

概論工程監(jiān)理法律法規(guī)( 單項(xiàng)選擇題)1、下列原則中，不屬于合同法 規(guī)定的基本原則的是（B） 。A.平等、自愿原則 B.等價(jià)有償原則C.誠(chéng)實(shí)信用原則 D.不損害社會(huì)公益原則2、依照合同法理論，狹義的合同是指（ C） 。A.勞動(dòng)合同 B.物權(quán)合同C.債權(quán)合同 D.身份合同3、下列協(xié)議中，適用合同法 的是（C） 。A.收養(yǎng)協(xié)議 B.監(jiān)護(hù)協(xié)議C.工程承包協(xié)議 D.婚姻關(guān)系協(xié)議4、依當(dāng)事人之間是否互負(fù)義務(wù)，合同可以分為雙務(wù)合同與單務(wù)合同。下列合同中，屬于單務(wù)合同的是（B） 。A.買賣合同 B.贈(zèng)與合同C.勘察設(shè)計(jì)合同 D.施工合同5、憲法是由（D）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。A.最高國(guó)家行政機(jī)關(guān) B.最高國(guó)家司法機(jī)關(guān)C.國(guó)務(wù)院 D.最高國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)6、狹義的法律，是指（A）按照法定程序制定的規(guī)范性文件，是行政法規(guī)、地方性法規(guī)、行政規(guī)章的立法依據(jù)或者基礎(chǔ)。A.全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)B.縣級(jí)以上人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)C.國(guó)務(wù)院D.縣級(jí)以上人民政府7、行政法規(guī)，是指（C）按照法定程序制定的規(guī)范性文件。A.全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)B.縣級(jí)以上人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)C.國(guó)務(wù)院D.縣級(jí)以上人民政府8、有權(quán)利制定地方性法規(guī)的主體是（A ） 。A.設(shè)區(qū)的市的權(quán)利機(jī)關(guān) B.設(shè)區(qū)的市的行政機(jī)關(guān) C.法院 D.檢察院9、下列（D ）不是工程建設(shè)法的特征。A.行政隸屬性 B.經(jīng)濟(jì)性C.政策性 D.時(shí)代性10、建設(shè)法律關(guān)系是指，由工程建設(shè)法律規(guī)范所確認(rèn)和調(diào)整的，在建設(shè)管理和建設(shè)協(xié)作做成中產(chǎn)生的（A）關(guān)系。A.權(quán)利、義務(wù) B.權(quán)利 C.義務(wù) D.權(quán)利、責(zé)任11、下列（C）不是工程建設(shè)法律關(guān)系的客體。A.財(cái) B.物 C.債 D.行為12、能夠引起工程建設(shè)法律關(guān)系產(chǎn)生、變更、消滅的是（C） 。A.法律關(guān)系 B.法律行為 C.法律事實(shí) D.法律效力13、表見代理的法律后果由（B）承擔(dān)。A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.視情況而定14、下列關(guān)于代理的表述，不正確的是（C） 。A.代理人應(yīng)在代理權(quán)限范圍內(nèi)行使代理權(quán)B.代理人應(yīng)親自進(jìn)行代理活動(dòng)C.可以實(shí)施雙方代理D.不得濫用代理權(quán)15、下列（D）不是物權(quán)當(dāng)中所有權(quán)的權(quán)能。A.占有 B.使用 C.收益 D.放棄16、下列（A）不屬于代理的種類。A.雙方代理 B.指定代理 C.法定代理 D.委托代理17、墊資條款的效力為（D） 。A.無(wú)效 B.效力待定 C.可變更可撤銷 D.有效18.約定的墊資利息超過中國(guó)人民銀行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)（D） 。A.減半支付B.按照約定支付C.不應(yīng)支付利息D.超過部分無(wú)效19.招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起（B）日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。A.15.0 B.30.0 C.45.0 D.60.020.當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以（B）作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)。A.陰合同 B.備案的中標(biāo)合同C.雙方約定為準(zhǔn) D.陽(yáng)合同或陰合同21、下列（C）不是無(wú)效合同的法律后果。A.恢復(fù)原狀 B.返還財(cái)產(chǎn) C.繼續(xù)履行 D.折價(jià)補(bǔ)償22、下列（D）不是無(wú)效合同的情形。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益B.惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益C.違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定D.重大誤解23、下列（C）不是建設(shè)部 124 號(hào)令規(guī)定的參照認(rèn)定掛靠的情形。A.轉(zhuǎn)讓、出借企業(yè)資質(zhì)證書的B.以其他方式允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的C.沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員、項(xiàng)目核算人員不是工程承包人本單位人員的24、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在（B）人民幣以上。A.100 萬(wàn)元 B.50 萬(wàn)元 C.200 萬(wàn)元 D.3000 萬(wàn)元25.某建材供應(yīng)商向某建筑公司發(fā)出一份銷售建筑材料的廣告，其內(nèi)容只是介紹多種建筑材料的規(guī)格、價(jià)格與性能，則此廣告不構(gòu)成要約的原因是（D） 。A.不具有訂立合同的意思表示 B.要約人不特定C.受要約人不特定 D.要約內(nèi)容不明確26、某建筑公司分別對(duì)兩個(gè)開發(fā)商的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)，但是，在提交標(biāo)書時(shí)不慎將兩個(gè)標(biāo)書互相錯(cuò)投。則此建筑公司的兩個(gè)標(biāo)書均不構(gòu)成要約的原因是（C） 。A.不具有訂立合同的意思表示B.要約人不特定C.受要約人不特定D.要約內(nèi)容不明確27、甲單位以電子郵件的方式向乙單位發(fā)出要約，此要約的生效時(shí)間是（B） 。A.該電子郵件發(fā)出的時(shí)間B.該電子郵件進(jìn)人乙單位指定的電子郵箱的時(shí)間C.乙單位知道已經(jīng)收到該電子郵件的時(shí)間D.乙單位知悉該電子郵件內(nèi)容的時(shí)間28.下列情形中，構(gòu)成承諾的是（D） 。A.甲向乙發(fā)出要約，丙得知后向甲表示完全同意要約的內(nèi)容B.甲向乙發(fā)出要約，乙向丁表示完全同意要約的內(nèi)容C.甲向乙發(fā)出要約，明確 7 天內(nèi)不答復(fù)則視為承諾，乙未如期答復(fù)D.甲按某廣告給乙匯款購(gòu)買其建材，乙給甲郵寄了其指定的產(chǎn)品29.某承包商與材料供應(yīng)商簽訂了一個(gè)水泥供貨合同，但是合同中沒有約定水泥的交貨地點(diǎn)，則他們應(yīng)該優(yōu)先采用（D） 。A.在履行義務(wù)一方所在地履行B.在收受水泥一方所在地履行C.在簽訂合同地點(diǎn)履行D.補(bǔ)充協(xié)商決定交貨地點(diǎn)30.某工程簽訂的鋼材采購(gòu)合同，由于條款內(nèi)未約定交貨地點(diǎn)，雙方又無(wú)法補(bǔ)充協(xié)商確定交貨地點(diǎn)，而且也無(wú)法根據(jù)交易習(xí)慣確定。則供貨商備齊鋼材后，應(yīng)（D ） 。A.將鋼材送到施工現(xiàn)場(chǎng)B.將鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地C.將鋼材送到發(fā)包人的倉(cāng)庫(kù)D.通知發(fā)包人自提31.甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)，于 2004 年 6 月 1 日前交付完畢，6 月 1 日的政府指導(dǎo)價(jià)是 2500 元噸，但甲方直至 2004 年 8 月 1 日才交貨，此時(shí)的政府指導(dǎo)價(jià)是 2800 元噸，結(jié)算時(shí)應(yīng)按照（C ）計(jì)算。A.2800 元噸 B.2650 元噸C.2500 元噸 D.2200 元噸32.某建設(shè)工程施工合同中按市場(chǎng)價(jià)格對(duì)合同價(jià)格作出了約定，在履行合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)某分項(xiàng)工程價(jià)款約定不明，則法定的處理方法是（B） 。A.按照訂立合同時(shí)，承包人所在地的市場(chǎng)價(jià)格支付B.按照訂立合同時(shí)，工程所在地的市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算C.按照履行合同時(shí)，工程所在地的市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算D.按照履行合同時(shí)，國(guó)家造價(jià)管理部門發(fā)布的價(jià)格支付33.下列關(guān)于合同無(wú)效的表述中，正確的是（C） 。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同B.損害國(guó)家、集體或者第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.違反地方性法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定34.下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的是（D） 。A.損害社會(huì)公共利益的合同B.以合法形式掩蓋非法目的C.不慎造成誤解的合同D.顯失公平的合同35.某鋼鐵廠用更換樣品包裝和產(chǎn)品標(biāo)簽的方法與某建筑公司簽訂了鋼材購(gòu)銷合同，將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價(jià)格出售給該建筑公司使其蒙受損失。則該建筑公司不可（C） 。A.申請(qǐng)法院或仲裁機(jī)構(gòu)變更該合同B.申請(qǐng)法院或仲裁機(jī)構(gòu)撤銷該合同C.申請(qǐng)法院確認(rèn)該合同無(wú)效D.繼續(xù)認(rèn)可該合同36.下列（ D）不屬于合同的生效要件。A.合同主體適格 B.意思表示真實(shí)C.內(nèi)容合法 D.完全行為能力人37.勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在（D）萬(wàn)元人民幣以上，屬于強(qiáng)制招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。A.100.0 B.200.0 C.60.0 D.50.038.招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，投標(biāo)人不得少于（B）個(gè)。A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.5.039.開標(biāo)由（ A）主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)人 B.投標(biāo)人 C.評(píng)標(biāo)委員會(huì) D.招標(biāo)代理40.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員總數(shù)應(yīng)當(dāng)為（B）人以上單數(shù)。A.3.0 B.5.0 C.7.0 D.9.041.侵權(quán)責(zé)任法規(guī)定，建筑物倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，適用（ B）歸責(zé)原則。A.過錯(cuò)原則 B.過錯(cuò)推定原則 C.無(wú)過錯(cuò)原則 D.公平原則42.下列（ D ）不是侵權(quán)免責(zé)事由。A.無(wú)過錯(cuò) B.不可抗力 C.第三人過錯(cuò) D.受損害人無(wú)過錯(cuò)43.共同危險(xiǎn)行為適用侵權(quán)責(zé)任法規(guī)定的（A）歸責(zé)原則。A.過錯(cuò)原則 B.過錯(cuò)推定原則 C.無(wú)過錯(cuò)原則 D.公平原則44.高空拋物適用侵權(quán)責(zé)任法中的（D）原則。A.過錯(cuò)推定原則 B.無(wú)過錯(cuò)原則 C.過錯(cuò)原則 D.公平原則45.下列（ C ）不是發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的C.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的46.下列（ D）不是承包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.未按約定支付工程價(jià)款的B.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的C.不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的D.非法轉(zhuǎn)包、違法分包47.建設(shè)工程合同解除后（A）結(jié)算。A.應(yīng)當(dāng)按照約定 B.應(yīng)當(dāng)參照約定C.不應(yīng) D.根據(jù)法律規(guī)定48.約定的違約金低于或者高于造成的損失的，當(dāng)事人A）變更。A.可以 B.應(yīng)當(dāng) C.不可 D.根據(jù)法律規(guī)定49.下列（ C）不是發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的C.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的50.下列（ D）不是承包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.未按約定支付工程價(jià)款的B.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的C.不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的D.非法轉(zhuǎn)包、違法分包51.建設(shè)工程合同解除后（A）結(jié)算。A.應(yīng)當(dāng)按照約定 B.應(yīng)當(dāng)參照約定C.不應(yīng) D.根據(jù)法律規(guī)定52.約定的違約金低于或者高于造成的損失的，當(dāng)事人（A ）變更。A.可以 B.應(yīng)當(dāng) C.不可 D.根據(jù)法律規(guī)定53.施工合同糾紛（質(zhì)量、工程款、工期）的訴訟時(shí)效為（B）年。A.1.0 B.2.0 C.4.0 D.20.054.權(quán)利最長(zhǎng)保護(hù)期限為（D ）年。A.2.0 B.4.0 C.10.0 D.20.055.訴訟時(shí)效起算時(shí)間點(diǎn)為從（A）起計(jì)算。A.權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵害之日 B.權(quán)利受到侵害之日C.權(quán)利人主張權(quán)利之日D.權(quán)利人行使權(quán)利之日56.工程結(jié)算款請(qǐng)求權(quán)的訴訟時(shí)效從（ C）之日開始計(jì)算。A.結(jié)算 B.提交結(jié)算文件C.應(yīng)付工程款 D.發(fā)包人認(rèn)可57.當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請(qǐng)求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的（ D） 。A.根據(jù)法律規(guī)定處理 B.按照約定處理C.不予支持 D.應(yīng)予支持58.一方當(dāng)事人向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出民事權(quán)利的要求，對(duì)方未用語(yǔ)言或者文字明確表示意見，但其行為表明已接受的，可以認(rèn)定為默示。不作為的默示只有在法律有規(guī)定或者（A ）的情況下，才可以視為意思表示。A.當(dāng)事人雙方有約定 B.一方當(dāng)事人主張C.對(duì)方當(dāng)事人同意 D.法律不禁止59.建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)（ B）抵押權(quán)和其他債權(quán)。A.后于 B.優(yōu)于C.根據(jù)法律規(guī)定確定 D.按照雙方預(yù)定確定60.建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為（ C） ，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計(jì)算。A.1 個(gè)月 B.3 個(gè)月 C.6 個(gè)月 D.1 年61.2013 版施工合同示范文本的實(shí)施日期是（ A） 。A.2013 年 7 月 1 日 B.2013 年 8 月 1 日C.2014 年 1 月 1 日 D.2013 年 10 月 1 日62.承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后（C28）天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。A.7 天 B.14 天 C.28 天 D.56 天63.爭(zhēng)議評(píng)審小組作出的書面決定 （B ）對(duì)雙方具有約束力，雙方應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。A.自然 B.經(jīng)合同當(dāng)事人簽字確認(rèn)后C.任何情況下都 D.必須經(jīng)法院判決才64.下列關(guān)于法的效力高低的表述不正確的是(D )。A.法律的效力低于憲法，但高于其他的法 B.行政法規(guī)的效力低于憲法和法律 C.地方性法規(guī)的效力低于憲法、法律和行政法規(guī)D.行政規(guī)章的效力低于憲法、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)65.關(guān)于法的形式，下列表述不正確的是( B)。A.切法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)都不得與憲法相抵觸 B.廣義上的法律，泛指憲法調(diào)整的各類法的規(guī)范性文件 C.狹義上的法律，僅指全國(guó)人大及其常委會(huì)制定的規(guī)范性文件 D.自治條例和單行條例、特別行政區(qū)法律等，屬于我國(guó)法的形式66.下列屬于行政法規(guī)的是（ D） 。A.合同法 B.北京市招標(biāo)投標(biāo)條例C.建筑法D.建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例67.下列屬于民法商法的是（B） 。A.土地管理法 B.公司法C. 建筑法 D.勞動(dòng)法工程監(jiān)理法律法規(guī)（多選題）1、建設(shè)工程合同的性質(zhì)是（BDE） 。A.單務(wù)合同 B.有名合同C. 實(shí)踐合同D.諾誠(chéng)合同E.要式合同2、 合同法中規(guī)定的基本原則有（ABCDE） 。A.平等原則 B.自愿原則C. 公平原則D.誠(chéng)實(shí)信用原則E.不損害社會(huì)公益原則3、法律有廣狹兩層含義，廣義的法律是指包括（ABCD ）在內(nèi)的一切規(guī)范性文件。A.憲法B.全國(guó)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)制定的法律C.國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)D.地方人大制定的地方性法規(guī)E.地方行業(yè)主管部門出臺(tái)的規(guī)定4、部門規(guī)章的效力低于（AB ） 。A.憲法 B.法律C.地方性法規(guī)D.地方規(guī)章E.司法解釋5、工程建設(shè)法律規(guī)范的調(diào)整對(duì)象為（ABC） 。A.工程建設(shè)管理關(guān)系B.工程建設(shè)協(xié)作關(guān)系C.工程建設(shè)主體內(nèi)部勞動(dòng)關(guān)系D.民事法律關(guān)系E.行政法律關(guān)系6、工程建設(shè)法律規(guī)范的基本原則有（ABCDE） 。A.確保工程建設(shè)質(zhì)量與安全B.工程建設(shè)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家工程建設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)C.遵守法律法規(guī)D.不損害社會(huì)公共利益及他人合法權(quán)益E.合法權(quán)利受法律保護(hù)7、法人的成立條件有（ABCD） 。A.依法成立B.有必要的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)費(fèi) C.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和成果D.能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任E.具備公益屬性8、債消滅的原因有（ABCDE） 。A.履行 B.抵消C.提存D.混同E.免除9、墊資利息的支付方式為（AB） 。A.有約定時(shí)支付B.無(wú)約定時(shí)不支付C.任何情況下都應(yīng)支付D.任何情況下都不應(yīng)支付E.視情況而定10、工程實(shí)踐中，建設(shè)單位（ACE）規(guī)避陰陽(yáng)合同。A.進(jìn)行合法有效的招標(biāo)投標(biāo)B.與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商C.簽補(bǔ)充協(xié)議，并備案D.訴訟E.重新進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)，并重新簽訂合同11.非法轉(zhuǎn)包的情形有（ABCD） 。A.總承包人將建設(shè)工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的B.建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)發(fā)包方的同意，承包人將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成C.施工總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)的施工發(fā)包給其他單位的D.分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的E.將其承包的全部工程發(fā)包給他人12.建設(shè)工程合同無(wú)效的情形有（ABCDE） 。A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的B.沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的C.非法轉(zhuǎn)包D.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的E.違法分包13.下列關(guān)于要約撤銷的表述中，正確的是（BD） 。A.要約生效之前可以撤銷B.要約生效之后且受要約人承諾之前可以撤銷C.撤銷通知應(yīng)在要約生效之前到達(dá)受要約人D.撤銷通知應(yīng)在受要約人作出承諾之前到達(dá)E.撤銷要約必須經(jīng)過受要約人的同意14.下列情況中，不得撤銷的要約包括（ABD E） 。A.要約人約定了承諾期限 B.要約人明示要約不可撤銷C.受要約人認(rèn)為要約不可撤銷D.情形并已為履行合同做了準(zhǔn)備工作E.通知在承諾發(fā)出之后到達(dá)受要約人15.A 市甲廠與 B 市乙綠化公司簽訂了一份買賣合同，約定由甲廠供應(yīng)乙公司苗木 1000 棵，乙企業(yè)支付貨款 5 萬(wàn)元。但合同對(duì)付款地點(diǎn)和交貨地點(diǎn)未約定，雙方為此發(fā)生糾紛，付款地點(diǎn)和交貨地點(diǎn)應(yīng)為（AB） 。A.付款地點(diǎn)為 A 市B.交貨地點(diǎn)為 A 市C.付款地點(diǎn)在 B 市D.交貨地點(diǎn)在 B 市E.交貨地點(diǎn)和付款地點(diǎn)均在 B 市16.甲房地產(chǎn)開發(fā)商拖欠乙施工單位 15 萬(wàn)元工程款，丙設(shè)計(jì)院又拖欠甲 20 萬(wàn)元已到期的購(gòu)房款，于是乙便對(duì)丙行使代位權(quán)，拿到了 15 萬(wàn)元的工程款。則下列說法正確的有（ABCDE） 。A.乙只能以自己的名義行使代位權(quán)B.乙行使代位權(quán)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由甲承擔(dān)C.乙行使代位權(quán)的范圍應(yīng)當(dāng)以 15 萬(wàn)元為限D(zhuǎn).乙可以直接向丙行使代位權(quán)E.乙必須向法院請(qǐng)求行使代位權(quán)17.14 歲的中學(xué)生張某擅自與某善意的成年人王某簽訂合同轉(zhuǎn)讓了自己上學(xué)用的電動(dòng)自行車，則下列關(guān)于此合同的表述中正確的是（CDE ） 。A.此合同屬于有效合同B.此合同屬于無(wú)效合同C.此合同屬于效力待定合同 D.王某可催告張某父母確認(rèn)E.合同被追認(rèn)前王某可撤銷18.下列關(guān)于合同生效的要件中，正確的是（ABDE） 。A.當(dāng)事人的主體資格要合格B.當(dāng)事人的意思表示要真實(shí)C.合同不違反法律、行政法規(guī)D.合同不損害社會(huì)公共利益E.具備法律要求的合同形式20.招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循（ABCD）原則。A.公開 B.公平C.公正D.誠(chéng)實(shí)信用E.等價(jià)有償21.招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，強(qiáng)制招標(biāo)投標(biāo)的項(xiàng)目范圍包括（ABCDE） 。A.大型基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目B.全部使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目C.使用國(guó)際組織貸款、援助資金的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目E.部分用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目22.法律責(zé)任的構(gòu)成要件有（ABCD） 。A.有損害事實(shí) B.存在違法行為C.損害事實(shí)與違法行為之間具有因果關(guān)系 D.有過錯(cuò)E.有過失23.侵權(quán)責(zé)任法中規(guī)定的規(guī)則原則有（ABCE ） 。A.過錯(cuò)原則 B.過錯(cuò)推定原則C.無(wú)過錯(cuò)原則D.平等原則E.公平原則24.發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件有（ABCDE） 。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的D.非法轉(zhuǎn)包E.違法分包25.合同法 規(guī)定的法定賠償范圍包括（ACE ） 。A.實(shí)際損失 B.預(yù)算C.預(yù)期利益D.預(yù)計(jì)損失E.防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用26.發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件有（ ABCDE） 。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的D.非法轉(zhuǎn)包E.違法分包27.合同法 規(guī)定的法定賠償范圍包括（ACE ） 。A.實(shí)際損失 B.預(yù)算C.預(yù)期利益D.預(yù)計(jì)損失E.防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用28.訴訟時(shí)效期限為一年的情形有（ABCD ） 。A.身體受到傷害要求賠償?shù)腂.延付或拒付租金的C.出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的D.寄存財(cái)物被丟失或損毀的E.涉外合同29.承包人因以下（ABDE ）事由，請(qǐng)求發(fā)包人支付工程價(jià)款的，不受訴訟時(shí)效的限制。A.承包人未就工程價(jià)款與發(fā)包人進(jìn)行結(jié)算的B.工程價(jià)款數(shù)額尚未確定的C.發(fā)包人未收到竣工結(jié)算文件的D.發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算文件后，不及時(shí)審核或者答復(fù)的E.承包人有證據(jù)證實(shí)發(fā)包人故意拖延進(jìn)行結(jié)算的30.“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可結(jié)算”的適用條件為（ABC ） 。A.約定結(jié)算答復(fù)期限B.約定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算”C.發(fā)包人在“結(jié)算答復(fù)期間”沒有答復(fù)D.法律規(guī)定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算”E.承包人確定工程款數(shù)額31.發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程（BE ） ，也可以申請(qǐng)人民法院將該工程（ ） ，就所得價(jià)款優(yōu)先受償A.變賣 B.折價(jià)C.抵消D.提存E.拍賣32.除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔(dān)保的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承包人提供支付擔(dān)保。有關(guān)支付擔(dān)保說法正確的是（ ABCD） 。A.支付擔(dān)?？梢圆捎勉y行保函的形式B.支付擔(dān)?？梢圆捎脫?dān)保公司擔(dān)保的形式C.支付擔(dān)保具體的形式由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定D.合同可以不約定支付擔(dān)保。E.采用 2013 版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔(dān)保33.除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔(dān)保的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承包人提供支付擔(dān)保。有關(guān)支付擔(dān)保說法正確的是（ ABCD） 。A.支付擔(dān)?？梢圆捎勉y行保函的形式B.支付擔(dān)?？梢圆捎脫?dān)保公司擔(dān)保的形式C.支付擔(dān)保具體的形式由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定D.合同可以不約定支付擔(dān)保。E.采用 2013 版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔(dān)保34.應(yīng)依照法律規(guī)定參加工傷保險(xiǎn)的單位有（ABCDE ） 。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.發(fā)包人為履行合同聘請(qǐng)的第三方D.承包人E.分包人35.某施工企業(yè)中標(biāo)省人民醫(yī)院門診樓工程項(xiàng)目，工程完成后審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行審計(jì)，作了審計(jì)結(jié)論。對(duì)此過程中產(chǎn)生的法律關(guān)系，下列說法中正確的是（ABDE） 。A.該施工企業(yè)與醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系B.該施工企業(yè)與醫(yī)院之間法律地位平等C.審計(jì)機(jī)關(guān)與該醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系D.審計(jì)機(jī)關(guān)與該施工企業(yè)之間是行政法律關(guān)系E.審計(jì)機(jī)關(guān)與該施工企業(yè)之間法律地位不平等36.與工程建設(shè)相關(guān)的法規(guī)的表現(xiàn)形式多種多樣，以下屬 于與工程建設(shè)相關(guān)法規(guī)的形式的有（ABC ） 。A.某省人大常委會(huì)通過的建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例 B.建設(shè)部發(fā)布的注冊(cè)建造師管理辦法 C.某省人民政府制定的招標(biāo)投標(biāo)管理辦法D.某市人民政府辦公室下發(fā)的關(guān)于外來(lái)工暫住規(guī)定的通知E.某省建設(shè)行政主管部門下發(fā)的加強(qiáng)安全管理的通知工程監(jiān)理法律法規(guī)（判斷題）1、合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。A.正確2、合同是一種民事法律行為。A.正確3、并非任何建設(shè)工程合同都是合同法中規(guī)定的有名合同。B.不正確4、婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。A.正確5、從法律效力上講，行政法規(guī)的效力僅次于憲法而高于法律、地方性法規(guī)。B.不正確6、國(guó)際條約屬于國(guó)際法而不屬于國(guó)內(nèi)法的范疇，但是經(jīng)過法定程序批準(zhǔn)生效的國(guó)際條例具有同國(guó)內(nèi)法同等的約束力，從這個(gè)意義上來(lái)說國(guó)際條約也屬于國(guó)內(nèi)法的范疇，是我國(guó)法律的重要淵源。A.正確7、憲法具有最高的效力等級(jí)，是其他法律的立法依據(jù)和基礎(chǔ)，其他法律不能違背它的規(guī)定或者精神，否則無(wú)效。A.正確8、我國(guó)的法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級(jí)人民代表大會(huì)及其常設(shè)機(jī)構(gòu)、國(guó)家行政機(jī)關(guān)制定和通過的，表達(dá)了人民的共同意愿。A.正確9、我國(guó)的法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級(jí)人民代表大會(huì)及其常設(shè)機(jī)構(gòu)、國(guó)家行政機(jī)關(guān)制定和通過的，表達(dá)了人民的共同意愿。A.正確10、建設(shè)法律關(guān)系消滅的原因包括自然消滅、協(xié)議消滅和違約消滅。A.正確11、民事法律行為本質(zhì)上是合法的法律行為。A.正確12、法律事實(shí)包括事件和行為兩種類型。A.正確13、建設(shè)工程法律關(guān)系由主體、客體、內(nèi)容三個(gè)要素構(gòu)成，但并不是任何建設(shè)工程法律關(guān)系都必須具備該三要素。B.不正確14、法人是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織。A.正確15、法定代表人是法人的最高領(lǐng)導(dǎo)人。B.不正確16、表見代理是指無(wú)權(quán)代理人以被代理人的名義與第三人實(shí)施民事法律行為，第三人有理由相信代理人有代理權(quán)，因而法律后果直接由被代理人承擔(dān)的代理方式。A.正確17、法定代表人的變更即法人的變更。B.不正確18、建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。AA.正確19.建設(shè)工程施工合同無(wú)效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，不支付工程款 B.不正確20.承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第 134 條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。A.正確21.具有勞務(wù)作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務(wù)分包合同，當(dāng)事人以轉(zhuǎn)包建設(shè)工程違反法律規(guī)定為由請(qǐng)求確認(rèn)無(wú)效的，應(yīng)予支持。B.不正確22.承諾延誤 是指承諾人發(fā)出承諾后，被外界原因而延誤到達(dá)。 “受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時(shí)到達(dá)要約人，但因其他原因承諾到達(dá)要約人時(shí)超過承諾期限的，除要約人及時(shí)通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。A.正確23.撤回承諾的通知應(yīng)當(dāng)在承諾通知到達(dá)要約人之前或者與承諾通知同時(shí)到達(dá)要約人。A.正確24.承諾既可以撤回也可以撤銷。B.不正確25.寄送價(jià)目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說明書以及商業(yè)廣告屬于要約邀請(qǐng)。B.不正確26.代位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。A.正確27.執(zhí)行政府定價(jià)或者政府指導(dǎo)價(jià)的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價(jià)格調(diào)整時(shí)，按照交付時(shí)的價(jià)格計(jì)價(jià)。A.正確28.合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充。不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。A. 正確29.合同履行需遵循全面履行原則。A.正確30.一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷。A.正確31.因故意或者重大過失造成對(duì)方財(cái)產(chǎn)損失的，免責(zé)條款無(wú)效。A. 正確32.重大誤解，是指當(dāng)事人一方因自己的過失導(dǎo)致對(duì)合同的內(nèi)容等發(fā)生重大誤解而訂立的合同的行為。A.正確33.無(wú)權(quán)代理合同屬于效力待定合同。A.正確34.涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)。A.正確35.評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序。A.正確36.招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起 15 內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。B.不正確37.投標(biāo)人少于三個(gè)或者所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.正確38.因建設(shè)工程或工程設(shè)施倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，由施工單位與建設(shè)單位就其他責(zé)任人的原因致害承擔(dān)舉證責(zé)任。A. 正確39.從建筑物中拋擲物品或從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人的，除能夠證明自己不是侵權(quán)人的以外，由可能加害的建筑物使用人給予補(bǔ)償。A.正確40.因堆放物倒塌致害的侵權(quán)訴訟，由堆放人就自己沒有過錯(cuò)承擔(dān)舉證責(zé)任。A.正確41.因挖掘地面、修繕安裝地下設(shè)施致害的侵權(quán)訴訟，由施工人就自己設(shè)置了明顯標(biāo)志和采取了安全措施的事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。A.正確42.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，對(duì)方可以單方解除合同。A.正確43.當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的，需在催告后的合理期限內(nèi)仍未履行的，才可解除合同。B.不正確44.當(dāng)事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時(shí)，解除權(quán)人可以解除合同。A.正確45.建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價(jià)款。A.正確46.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，對(duì)方可以單方解除合同。A.正確47.當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的，需在催告后的合理期限內(nèi)仍未履行的，才可解除合同。B.不正確48.當(dāng)事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時(shí)，解除權(quán)人可以解除合同。A.正確49.建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價(jià)款。A.正確50.在任何訴訟程序中均可提出訴訟時(shí)效的抗辯。B.不正確51.訴訟時(shí)效期限為兩年。B.不正確52.訴訟時(shí)效期間經(jīng)過，權(quán)利人的實(shí)體權(quán)利并不因此而消滅。A.正確53.訴訟時(shí)效期間經(jīng)過，權(quán)利人的勝訴權(quán)必要消滅。B.不正確54.當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請(qǐng)求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。A. 正確55.“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可”可以不約定于合同中，而直接適用法律規(guī)定。B.不正確56.建筑工程價(jià)款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬、材料款等實(shí)際支出的費(fèi)用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。A.正確57.消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人就該商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對(duì)抗買受人。A. 正確58.99 版施工合同示范文本的修訂原則之一是注重保護(hù)發(fā)包人權(quán)利的原則。B.不正確59.99 版施工合同示范文本的修訂原則之一是與我國(guó)項(xiàng)目管理造價(jià)改革相協(xié)調(diào)的原則。A.正確60.2013 版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的違約雙倍賠償制度指建設(shè)單位拖欠工程款超過一定時(shí)間須向施工單位支付兩倍的拖欠工程款。B.不正確61.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)。A.正確62.部門規(guī)章之間不一致的，適用新規(guī)定；同時(shí)頒布的，由雙方協(xié)商。B.不正確63.同一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時(shí)，由制定機(jī)關(guān)裁決。A.正確64.部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致時(shí)，由全國(guó)人大法工委裁決。B.不正確65.地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致，由國(guó)務(wù)院裁決。B.不正確概論 工程監(jiān)理實(shí)務(wù) (單項(xiàng)選擇題)1.下列關(guān)于監(jiān)理的工作內(nèi)容，表述完整準(zhǔn)確的是（ D） 。A.四控制，兩管理，一協(xié)調(diào)B.三控制，三管理，一協(xié)調(diào)C.三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，并履行安全管理工作D.三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，履行安全生產(chǎn)管理的法定職責(zé)2.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合（ B） 。A.合同約定B.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)C.設(shè)計(jì)要求D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)3.總監(jiān)理工程師不得將下列工作委托給總監(jiān)理工程師代表，其中不正確的是（ D） 。A.組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則B.根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工作情況調(diào)配監(jiān)理人員C.組織審查施工組織設(shè)計(jì)、(專項(xiàng))施工方案D.進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收4.施工組織設(shè)計(jì)審查應(yīng)包括下列基本內(nèi)容，其中不正確的是（D） 。A.編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定B.施工進(jìn)度、施工方案及工程質(zhì)量保證措施應(yīng)符合施工合同要求C.安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.施工圖紙符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)5.建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、( B) 簽字后實(shí)施。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.總監(jiān)代表D.建設(shè)單位負(fù)責(zé)人6.建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、( B) 簽字后實(shí)施。A.專業(yè)監(jiān)理工程師 B.總監(jiān)理工程師C.總監(jiān)代表D.建設(shè)單位負(fù)責(zé)人7.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合（B） 。A.合同約定B.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)C.設(shè)計(jì)要求D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)8.超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案應(yīng)當(dāng)由（ ）組織召開專家論證會(huì)。 （A） 。A.施工單位 B.建設(shè)單位 C.監(jiān)理單位 D.安全監(jiān)督部門9.工程監(jiān)理單位未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處（A）的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，降低資質(zhì)等級(jí)，直至吊銷資質(zhì)證書。A.10 萬(wàn)元以上 30 萬(wàn)元以下B.20 萬(wàn)元以上 50 萬(wàn)元以下C.100 萬(wàn)元以上 300 萬(wàn)元以下D.1 萬(wàn)元以上 5 萬(wàn)元以下10.2013 版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后（B）天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；承包人未在前述時(shí)間內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和（或）延長(zhǎng)工期的權(quán)利。A.14.0 B.28.0 C.56.0 D.60.011.下列不屬于 2013 版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是：(C)。A.承包人按第 14.2 款(竣工結(jié)算審核)約定接收竣工付款證書后，應(yīng)被視為已無(wú)權(quán)再提出在工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。B.承包人按第 14.4 款( 最終結(jié)清) 提交的最終結(jié)清申請(qǐng)單中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠。提出索賠的期限自接受最終結(jié)清證書時(shí)終止。C.承包人應(yīng)在發(fā)出索賠意向通知書后 14 天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠報(bào)告；索賠報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明索賠理由以及要求追加的付款金額和（或）延長(zhǎng)的工期，并附必要的記錄和證明材料；D.索賠事件具有持續(xù)影響的，承包人應(yīng)按合理時(shí)間間隔繼續(xù)遞交延續(xù)索賠通知，說明持續(xù)影響的實(shí)際情況和記錄，列出累計(jì)的追加付款金額和（或）工期延長(zhǎng)天數(shù)；12.下列不符合 2013 版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是（ D） 。A.施工單位應(yīng)及時(shí)辦理簽證、索賠，否則在新文本下極容易被判 “索賠權(quán)利過期作廢” 。 B.對(duì)施工單位來(lái)說，費(fèi)用索賠比工期索賠更加重要。C.建設(shè)單位及時(shí)審理索賠；及時(shí)提交反索賠的意向通知與反索賠報(bào)告。D.專業(yè)隊(duì)伍辦理簽證、索賠；實(shí)現(xiàn)資料（證據(jù)）專人管理；13.根據(jù) 2013 版施工合同示范文本，下列說法不正確的是（C） 。A.“索賠過期作廢制度”要求施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及時(shí)高效的處理索賠；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理的過程控制，動(dòng)態(tài)管理B.承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后 28 天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；C.承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后 28 天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；D.發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到索賠報(bào)告或有關(guān)索賠的進(jìn)一步證明材料后的 28 天內(nèi)，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的索賠處理結(jié)果。發(fā)包人逾期答復(fù)的，則視為認(rèn)可承包人的索賠要求；14.根據(jù) 2013 版施工合同示范文本，下列說法不正確的是（ C） 。A.因發(fā)包人原因造成工程不合格的，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期由發(fā)包人承擔(dān)，并支付承包人合理的利潤(rùn)。B.因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。C.因發(fā)包人違反合同約定造成暫停施工的，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)因其違約給承包人增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，無(wú)須支付承包人合理的利潤(rùn)。D.2013 版示范文本約定了需要支付承包人合理利潤(rùn)的情形多達(dá) 13 種。15.以下不屬于施工機(jī)械臺(tái)班單價(jià)組成費(fèi)用的是（A） 。A.防暑費(fèi)：B.大修理費(fèi)，經(jīng)常修理費(fèi)：C.安拆費(fèi)及場(chǎng)外運(yùn)費(fèi) D.機(jī)上人工費(fèi)16.機(jī)械因窩工而閑置時(shí)，機(jī)械設(shè)備臺(tái)班費(fèi)可按（C ）計(jì)算。A.臺(tái)班費(fèi)或折舊費(fèi)B.臺(tái)班費(fèi)和折舊費(fèi)C.租賃費(fèi)或折舊費(fèi)D.租賃費(fèi)和折舊費(fèi)17.根據(jù) 2013 版施工合同示范文本，下列說法正確的是（ B） 。A.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，不能順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；B.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；C.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人負(fù)擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；D.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由承包人承擔(dān)；18.( A)是工程索賠計(jì)算時(shí)最常用的一種方法。這種方法的計(jì)算原則是，以承包商為某項(xiàng)索賠工作所支付的實(shí)際開支為根據(jù)，向業(yè)主要求費(fèi)用補(bǔ)償。A.實(shí)際費(fèi)用法B.總費(fèi)用法C.直接費(fèi)用法D.估算費(fèi)用法19.直接費(fèi)是指直接用于工程的人工費(fèi)、材料設(shè)備費(fèi)和(B )。A.臨時(shí)設(shè)施工程費(fèi)B.施工機(jī)械使用費(fèi)C.現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)D.業(yè)務(wù)費(fèi)20.當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)氣候異常時(shí)，承包商一般可以向業(yè)主提出(B )。A.延長(zhǎng)工期B.工期延長(zhǎng)的費(fèi)用賠償C.既延長(zhǎng)工期，又索賠費(fèi)用D.不能向業(yè)主提出索賠21.合同規(guī)定的索賠是指承包商所提出的索賠要求，在該工程項(xiàng)目的合同文件中有文字依據(jù)，承包商可以據(jù)此提出索賠要求，并取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這些在合同文件中有文字規(guī)定的合同條款，被稱為（A） 。A.明示條款 B.默示條款 C.直接條款 D.間接條款22.下列表述正確的是(C)。A.工期順延又稱順延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延誤。B.工期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人的原因或監(jiān)理人的原因造成的工期延誤。C.工期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延誤。D.工期順延又稱順延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延誤。23.下列表述正確的是(A )。A.只有關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤； 非關(guān)鍵工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤。B.只有關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤； 非關(guān)鍵工作延誤一定不導(dǎo)致工期延誤。C.只有非關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤；關(guān)鍵工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤。D.只有非關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤； 關(guān)鍵工作延誤一定不導(dǎo)致工期延誤。24.某項(xiàng)工作出現(xiàn)進(jìn)度偏差，此偏差不大于該工作的自由時(shí)差，則 BA.影響后續(xù)工作B.不影響后續(xù)工作C.影響總工期D.可能影響總工期25.某項(xiàng)工作出現(xiàn)進(jìn)度偏差，此偏差大于該工作的自由時(shí)差但不大于該工作的總時(shí)差，則(D).A.不影響后續(xù)工作B.可能影響后續(xù)工作C.影響總工期D.不影響總工期26.根據(jù) 招標(biāo)投標(biāo)法 ，投標(biāo)人補(bǔ)充，修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人的時(shí)間期限應(yīng)在（C ） 。A.評(píng)標(biāo)截至?xí)r間前B.評(píng)標(biāo)開始前C.提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前D.投標(biāo)有效期內(nèi)27.根據(jù) 招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施條例 ，非國(guó)有資金占控股或主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的是（C ） 。A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)人為中標(biāo)人B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)以最接近標(biāo)底價(jià)格的投標(biāo)人確定為中標(biāo)人C.招標(biāo)人應(yīng)該確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人D.招標(biāo)人可以從評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的前三名中標(biāo)候選人確定為中標(biāo)人28.關(guān)于投標(biāo)聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是（C） 。A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可B.聯(lián)合體一方具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可C.聯(lián)合體各方均當(dāng)具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級(jí)，較低的單位確定其資質(zhì)等級(jí)29.A、B 、C 三家施工單位的資質(zhì)等級(jí)依次為施工總承包二級(jí)、一級(jí)和特級(jí)。其中，A 和 C 組成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。下列行為不符合法律規(guī)定的有（C） 。A.A 和 C 將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人B.B 加入由 A 和 C 組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標(biāo)人的同意C.C 又按照單獨(dú)承包的報(bào)價(jià)提交了一份投標(biāo)文件 D.A 和 C 商定由 A 為牽頭人并以其名義提交了投標(biāo)保證金30.A、B 、C 三家施工單位的資質(zhì)等級(jí)依次為施工總承包二級(jí)、一級(jí)和特級(jí)。其中，A 和 C 組成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。下列行為不符合法律規(guī)定的有（C） 。A.A 和 C 將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人B.B 加入由 A 和 C 組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標(biāo)人的同意C.C 又按照單獨(dú)承包的報(bào)價(jià)提交了一份投標(biāo)文件 D.A 和 C 商定由 A 為牽頭人并以其名義提交了投標(biāo)保證金31.關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)，下列表述中正確的是（ C） 。A.聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一方具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的相應(yīng)能力B.聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)指定一方與招標(biāo)人簽訂合同C.聯(lián)合體是一個(gè)臨時(shí)性的組織，不具備法人資格D.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級(jí)較高的單位確定資質(zhì)等級(jí)32.下列（ C ）不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝B.投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報(bào)價(jià)等投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容C.招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價(jià)格D.不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜33.使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目范圍，不包括下列（D） 。A.使用各級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的項(xiàng)目B.使用納入財(cái)政管理的各種政府性專項(xiàng)建設(shè)基金的項(xiàng)目C.使用國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位自由資金并且國(guó)有資產(chǎn)投資者實(shí)際擁有控制權(quán)的項(xiàng)目D.使用國(guó)家政策性貸款的項(xiàng)目工程監(jiān)理實(shí)務(wù)( 多項(xiàng)選擇題)1.相關(guān)服務(wù)是指工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位委托，按照建設(shè)工程監(jiān)理合同約定，在建設(shè)工程（ABD）等階段提供的服務(wù)活動(dòng)。A.勘察B.設(shè)計(jì)C.施工D.保修E.使用2.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)施工單位費(fèi)用索賠應(yīng)同時(shí)滿足下列條件（ABC ） 。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費(fèi)用索賠B.索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定C.索賠事件造成施工單位經(jīng)濟(jì)損失D.索賠費(fèi)用有施工單位注冊(cè)造價(jià)師簽章E.索賠事項(xiàng)屬于合同的承包范圍3.以下屬于專家論證項(xiàng)目的有(ABC )。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室內(nèi)抹灰E.砌磚工程4.工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照（ABCE）實(shí)施監(jiān)理。A.法律B.法規(guī)C.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)E.工程合同5.2013 版監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)施工單位費(fèi)用索賠應(yīng)同時(shí)滿足下列條件：（ABE） 。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費(fèi)用索賠。B.索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定。 C.索賠事件是客觀原因造成，且符合施工合同約定。D.索賠事件是施工單位原因造成，且符合施工合同約定。E.索賠事件造成施工單位直接經(jīng)濟(jì)損失。6.2013 版監(jiān)理規(guī)范