2024年建設施工簡易協(xié)議格式范本版

2024年建設施工簡易協(xié)議格式范本版A版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址（如有）2.工程概述2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程內(nèi)容2.4工程規(guī)模2.5工程預算3.工程期限3.1開工日期3.2竣工日期3.3工程延期4.工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標準4.2質(zhì)量監(jiān)督4.3質(zhì)量爭議的處理5.工程款支付5.1付款方式5.2付款進度5.3付款條件5.4工程尾款6.施工責任6.1甲方責任6.2乙方責任6.3丙方責任（如有）7.違約責任7.1甲方違約7.2乙方違約7.3丙方違約（如有）8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律途徑9.變更與解除9.1合同變更9.2合同解除10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責任11.合同的生效、修改和終止11.1合同生效條件11.2合同修改11.3合同終止12.一般條款12.1適用法律12.2合同的語言版本12.3合同的附件13.其他條款13.1不可抗力13.2廣告宣傳13.3知識產(chǎn)權(quán)14.簽署14.1甲方代表簽字14.2乙方代表簽字14.3丙方代表簽字（如有）14.4簽字日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：____________，地址：____________。1.2乙方名稱：____________，地址：____________。1.3丙方名稱：____________，地址：____________（如有）。第二條工程概述2.1工程名稱：____________。2.2工程地點：____________。2.3工程內(nèi)容：____________。2.4工程規(guī)模：____________。2.5工程預算：____________。第三條工程期限3.1開工日期：____________。3.2竣工日期：____________。3.3工程延期：（1）如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方有?quán)要求甲方支付延期部分的工程款，并按日計算違約金，違約金計算方式為：延期天數(shù)×日工程款×1%。（2）如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢追接袡?quán)要求乙方支付延期部分的工程款，并按日計算違約金，違約金計算方式為：延期天數(shù)×日工程款×1%。第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標準：____________。4.2質(zhì)量監(jiān)督：由甲方、乙方共同負責。4.3質(zhì)量爭議的處理：如發(fā)生質(zhì)量爭議，雙方應立即協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第五條工程款支付5.1付款方式：____________。5.2付款進度：____________。5.3付款條件：____________。5.4工程尾款：工程驗收合格后，甲方應在驗收報告書上簽字確認，并在簽字后的10日內(nèi)支付工程尾款。第六條施工責任6.1甲方責任：（1）提供施工場地，保證施工用水、電、通訊暢通。（2）負責辦理有關施工許可、驗收等手續(xù)。（3）按合同約定支付工程款。6.2乙方責任：（1）按合同約定完成工程。（2）負責工程的安全、質(zhì)量、進度。（3）負責施工人員的工資、福利、保險等。6.3丙方責任（如有）：（1）按合同約定提供材料、設備。（2）保證材料、設備的質(zhì)量、數(shù)量。（3）負責材料、設備的運輸、安裝、調(diào)試等。第八條違約責任8.1甲方違約：（1）未按合同約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期支付的天數(shù)×日工程款×1%。（2）未按合同約定提供施工場地、用水、電、通訊等，導致工程延期或停工，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程延期天數(shù)×日工程款×1%。8.2乙方違約：（2）工程質(zhì)量不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格工程，并重新建設，乙方應承擔拆除和重新建設的費用。8.3丙方違約（如有）：（1）未按合同約定提供材料、設備，甲方有權(quán)要求丙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期提供的天數(shù)×材料、設備價款×1%。（2）提供的材料、設備不符合合同約定，甲方有權(quán)要求丙方更換或修復，并承擔相應費用。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決：協(xié)商不成的情況下，可向合同簽訂地人民法院申請調(diào)解。9.3仲裁解決：如雙方同意仲裁，可向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。9.4法律途徑：如上述方式無法解決爭議，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條一般條款10.1適用法律：本合同適用中華人民共和國法律。10.2合同的語言版本：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.3合同的附件：本合同附件包括：工程設計文件、工程預算書、施工圖紙等。第十一條其他條款11.1不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協(xié)商解決。11.2廣告宣傳：乙方在合同約定的范圍內(nèi)，有權(quán)使用甲方名稱、標志等進行廣告宣傳。11.3知識產(chǎn)權(quán)：乙方應保證工程使用的技術、設計等不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。第十二條簽署12.1甲方代表簽字：____________12.2乙方代表簽字：____________12.3丙方代表簽字（如有）：____________12.4簽字日期：____________第十三條合同的生效、修改和終止13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字之日起生效。13.2合同修改：合同履行過程中，如需修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。13.3合同終止：合同履行完畢，雙方簽訂驗收報告書，辦理合同終止手續(xù)。第十四條保密條款14.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等。14.2保密期限：自合同生效之日起至合同終止之日止。14.3違約責任：如一方違反保密義務，泄露對方秘密，應承擔違約責任，賠償對方損失。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設計文件設計說明書施工圖紙施工圖設計變更通知設計交底會會議紀要2.工程預算書總預算書分部分項工程預算書材料設備預算表施工間接費用預算表3.施工圖紙土建施工圖安裝施工圖裝飾施工圖結(jié)構(gòu)施工圖4.施工組織設計施工組織設計說明書施工方案施工進度計劃施工人員配置表5.工程質(zhì)量標準質(zhì)量驗收規(guī)范質(zhì)量控制計劃質(zhì)量保證措施質(zhì)量事故處理辦法6.工程合同文件合同協(xié)議書合同條款附件補充協(xié)議7.施工合同協(xié)議書施工合同協(xié)議書施工合同變更協(xié)議施工合同解除協(xié)議施工合同終止協(xié)議8.工程驗收文件工程驗收報告工程驗收合格證書工程移交證書工程保修書9.工程保修書保修條款保修范圍保修期限保修責任說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：未按合同約定支付工程款：甲方應支付違約金，違約金計算方式為：逾期支付的天數(shù)×日工程款×1%。未按合同約定提供施工場地、用水、電、通訊等：甲方應支付違約金，違約金計算方式為：工程延期天數(shù)×日工程款×1%。2.乙方違約行為及責任認定：工程質(zhì)量不符合合同約定：乙方應拆除不合格工程，并重新建設，承擔拆除和重新建設的費用。3.丙方違約行為及責任認定（如有）：未按合同約定提供材料、設備：丙方應支付違約金，違約金計算方式為：逾期提供的天數(shù)×材料、設備價款×1%。提供的材料、設備不符合合同約定：丙方應更換或修復，并承擔相應費用。示例說明：若甲方未按合同約定支付工程款，乙方可以暫停施工，并要求甲方支付違約金。例如，如果甲方逾期支付10天，則乙方有權(quán)要求甲方支付10×日工程款×1%的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中，不可抗力事件可能導致合同無法履行或部分履行，雙方應協(xié)商解決。3.工程驗收：工程驗收是指對完成的工程進行檢查、測試、評估，以確定其是否符合合同約定的質(zhì)量標準。在本合同中，工程驗收合格是支付工程尾款的前提條件。4.保修：保修是指乙方對工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行修復或更換。在本合同中，保修期自工程驗收合格