耐腐蝕玻璃鋼儲罐工程承攬協(xié)議版

耐腐蝕玻璃鋼儲罐工程承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語解釋1.1耐腐蝕玻璃鋼儲罐1.2工程承攬1.3協(xié)議版本第二條合同雙方2.1承攬方2.2委托方第三條工程內(nèi)容3.1儲罐的設計3.2儲罐的制造3.3儲罐的安裝3.4質(zhì)量檢驗第四條工程時間表4.1設計完成時間4.2制造完成時間4.3安裝完成時間第五條質(zhì)量保證5.1承攬方的質(zhì)量責任5.2質(zhì)量檢驗標準5.3質(zhì)量問題的處理第六條價格與支付6.1工程總價6.2付款方式6.3付款條件第七條變更與調(diào)整7.1變更的條件7.2變更的程序7.3變更的費用第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.2委托方的違約責任第九條爭議解決9.1爭議的解決方式9.2爭議解決的地點9.3爭議解決的時效第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更條件10.3合同的終止條件第十一條保密條款11.1保密信息的定義11.2保密義務11.3保密信息的例外第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的后果第十三條適用法律與爭議解決13.1適用法律13.2爭議解決第十四條其他條款14.1合同的附件14.2合同的修改14.3合同的轉(zhuǎn)讓第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1耐腐蝕玻璃鋼儲罐：指由玻璃纖維增強材料和合成樹脂制成的，具有耐腐蝕性能的儲罐，用于儲存各種腐蝕性液體。1.2工程承攬：指承攬方根據(jù)委托方的要求，承擔儲罐的設計、制造、安裝和質(zhì)量檢驗等工程任務，并按約定交付合格儲罐的行為。1.3協(xié)議版本：指本承攬協(xié)議的版本，包括A版、B版等，本協(xié)議為A版。第二條合同雙方2.1承攬方：指承擔儲罐工程承攬任務的一方，具有儲罐設計、制造、安裝和質(zhì)量檢驗能力的法人或其他組織。2.2委托方：指委托承攬方進行儲罐工程承攬任務的一方，具有儲罐使用需求的法人或其他組織。第三條工程內(nèi)容3.1儲罐的設計：承攬方根據(jù)委托方的要求，進行儲罐的結(jié)構(gòu)設計、材料選擇、附件配置等，并提交設計文件。3.2儲罐的制造：承攬方按照設計文件和規(guī)范要求，制造符合質(zhì)量標準的耐腐蝕玻璃鋼儲罐。3.4質(zhì)量檢驗：承攬方在儲罐的設計、制造和安裝過程中，應進行自檢和互檢，確保儲罐的質(zhì)量符合要求。委托方有權(quán)對儲罐的質(zhì)量進行抽檢。第四條工程時間表4.1設計完成時間：承攬方應按照委托方要求的時間表完成儲罐的設計，并將設計文件提交給委托方。4.2制造完成時間：承攬方應按照設計文件和規(guī)范要求，完成儲罐的制造，并提交合格產(chǎn)品。4.3安裝完成時間：承攬方應按照規(guī)范要求，完成儲罐的安裝，并確保儲罐的正常使用。第五條質(zhì)量保證5.1承攬方的質(zhì)量責任：承攬方應對儲罐的設計、制造和安裝質(zhì)量負責，確保儲罐符合國家相關(guān)法規(guī)、標準和委托方的要求。5.2質(zhì)量檢驗標準：儲罐的質(zhì)量檢驗應按照國家相關(guān)法規(guī)、標準和行業(yè)規(guī)范進行，檢驗項目包括但不限于材料、結(jié)構(gòu)、性能等。5.3質(zhì)量問題的處理：如儲罐在設計、制造或安裝過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應負責及時解決，并承擔相應責任。如儲罐在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應負責進行維修或更換。第六條價格與支付6.1工程總價：承攬方根據(jù)儲罐的設計、制造和安裝成本，以及市場行情，報出合理的工程總價。6.2付款方式：委托方按照工程進度的實際完成情況，分階段向承攬方支付工程款。6.3付款條件：承攬方在完成設計、制造和安裝等工程任務，并經(jīng)委托方驗收合格后，方可支付相應的工程款。第八條違約責任8.1承攬方的違約責任：8.1.1承攬方未按照約定時間完成設計、制造和安裝等工程任務，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為工程總價的千分之五。8.1.2承攬方提供的儲罐質(zhì)量不符合約定，應負責修復或更換，并支付因此給委托方造成的損失。8.1.3承攬方在合同履行過程中，違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同的約定，應承擔相應的法律責任。8.2委托方的違約責任：8.2.1委托方未按照約定時間支付工程款，應按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金，違約金計算方式為應付款項的千分之五。8.2.2委托方提供的設計要求、技術(shù)參數(shù)等不真實、不準確或不符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，導致承攬方無法正常履行合同，應承擔因此給承攬方造成的損失。8.2.3委托方在合同履行過程中，違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同的約定，應承擔相應的法律責任。第九條爭議解決9.1爭議的解決方式：如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決的地點：本合同的訴訟管轄地點為合同簽訂地人民法院。9.3爭議解決的時效：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應自爭議發(fā)生之日起六個月內(nèi)提出，超過六個月未提出的，視為放棄爭議解決的權(quán)利。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同的變更條件：合同履行過程中，如雙方同意對合同內(nèi)容進行變更，應簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。10.3合同的終止條件：合同履行完畢，雙方權(quán)利義務終止。如合同提前終止，應簽訂書面終止協(xié)議，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。第十一條保密條款11.1保密信息的定義：保密信息是指合同履行過程中，雙方交換的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息，包括技術(shù)資料、商業(yè)計劃等。11.2保密義務：雙方對保密信息承擔保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。11.3保密信息的例外：法律要求透露的、雙方同意透露的、已經(jīng)公開的、通過正當途徑獲得的等信息，不受保密義務的限制。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力的后果：如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協(xié)商解決。如不可抗力持續(xù)發(fā)生，雙方可協(xié)商暫?；蚪K止合同。第十三條適用法律與爭議解決13.1適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決：如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的附件：本合同的附件包括設計文件、制造工藝、安裝方案等，附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同的修改：本合同的修改應經(jīng)雙方書面同意，經(jīng)簽字或蓋章后生效。14.3合同的轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權(quán)利義務全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：儲罐設計文件詳細要求：包括儲罐的結(jié)構(gòu)設計圖、材料選擇表、附件配置清單等，設計文件應符合國家相關(guān)法規(guī)、標準和委托方的要求。附件說明：設計文件是承攬方根據(jù)委托方要求進行儲罐設計的成果，是制造和安裝儲罐的依據(jù)。附件二：儲罐制造工藝詳細要求：包括儲罐的制造步驟、材料加工方法、質(zhì)量檢驗標準等，制造工藝應確保儲罐的質(zhì)量符合設計要求。附件說明：制造工藝是承攬方按照設計文件要求，制造符合質(zhì)量標準的耐腐蝕玻璃鋼儲罐的具體操作流程。附件三：儲罐安裝方案詳細要求：包括儲罐的運輸、吊裝、安裝步驟、安全措施等，安裝方案應確保儲罐的安裝安全和正常使用。附件四：質(zhì)量檢驗報告詳細要求：包括儲罐的設計、制造和安裝過程中的質(zhì)量檢驗結(jié)果，檢驗報告應詳細記錄檢驗項目、檢驗結(jié)果和檢驗人員等信息。附件說明：質(zhì)量檢驗報告是證明儲罐質(zhì)量符合要求的重要文件，是雙方履行合同的依據(jù)之一。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬方未按照約定時間完成設計、制造和安裝等工程任務。2.承攬方提供的儲罐質(zhì)量不符合約定。3.承攬方在合同履行過程中，違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同的約定。違約責任認定：1.承攬方未按照約定時間完成工程任務，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。示例說明：如果承攬方未能在約定的時間內(nèi)完成設計任務，延期10天，則應向委托方支付工程總價千分之五的違約金。2.承攬方提供的儲罐質(zhì)量不符合約定，應負責修復或更換，并支付因此給委托方造成的損失。示例說明：如果承攬方提供的儲罐存在質(zhì)量問題，導致委托方無法正常使用，承攬方應負責修復或更換，并賠償委托方因此造成的停工損失。3.承攬方在合同履行過程中，違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同的約定，應承擔相應的法律責任。示例說明：如果承攬方在制造過程中使用了禁止使用的材料，導致儲罐質(zhì)量問題，承攬方應承擔相應的法律責任。說明三：法律名詞及解釋：1.耐腐蝕玻璃鋼儲罐：指由玻璃纖維增強材料和合成樹脂制成的，具有耐腐蝕性能的儲罐，用于儲存各種腐蝕性液體。2.工程承攬：指承攬方根據(jù)委托方的要求，承擔儲罐的設計、制造、安裝和質(zhì)量檢驗等工程任務，并按約定交付合格儲罐的行為。3.設計完成時間：承攬方應按照委托方要求的時間表完成儲罐的設計，并將設計文件提交給委托方。4.制造完成時間：承攬方應按照設計文件和規(guī)范要求，完成儲罐的制造，并提交合格產(chǎn)品。5.安裝完成時間：承攬方應按照規(guī)范要求，完成儲罐的安裝，并確保儲罐的正常使用。6.質(zhì)量保證：承