酒店裝修工程承攬協(xié)議模板2024版

酒店裝修工程承攬協(xié)議模板2024版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程承包內容3.1承包范圍3.2承包方式3.3承包金額4.工程進度與工期4.1工程進度計劃4.2工期要求4.3工期延誤5.材料與設備5.1材料供應5.2設備供應5.3材料與設備質量要求6.工程質量與標準6.1工程質量要求6.2工程驗收標準7.合同價款與支付7.1合同總價7.2付款方式7.3付款進度8.合同的履行與變更8.1合同履行8.2合同變更9.違約責任與爭議解決9.1違約責任9.2爭議解決方式10.保險與安全10.1工程保險10.2施工安全管理11.合同的解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限13.其他條款13.1法律法規(guī)13.2不可抗力13.3合同的修訂與補充14.合同的簽署與生效14.1簽署日期14.2合同生效條件14.3合同有效期第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：酒店裝修工程1.2工程地點：市區(qū)街號1.3工程規(guī)模：根據(jù)工程設計圖紙及工程量清單確定1.4工程性質：商業(yè)裝修工程第二條合同雙方2.1承攬方信息單位名稱：X裝飾設計工程有限公司單位地址：市區(qū)街號聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X2.2委托方信息單位名稱：X酒店管理有限公司單位地址：市區(qū)街號聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X第三條工程承包內容3.1承包范圍：包括但不限于裝修設計、施工、材料供應、設備供應、驗收、保修等一切與工程相關的活動。3.2承包方式：總價承包，具體金額見附件一。3.3承包金額：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）第四條工程進度與工期4.1工程進度計劃：見附件二。4.2工期要求：按照工程進度計劃執(zhí)行，確保工程按時完成。4.3工期延誤：如因承攬方原因導致工程延期，應按照合同約定承擔違約責任。第五條材料與設備5.1材料供應：承攬方負責提供合同約定的材料，并保證材料質量。5.2設備供應：承攬方負責提供合同約定的設備，并保證設備質量。5.3材料與設備質量要求：符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)定，具體要求見附件三。第六條工程質量與標準6.1工程質量要求：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同約定，詳見附件四。6.2工程驗收標準：按照附件五的規(guī)定進行驗收，確保工程質量達到優(yōu)良水平。第七條合同價款與支付7.1合同總價：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）7.2付款方式：合同簽訂后，委托方支付合同總價的一定比例作為預付款，具體比例見附件六。7.3付款進度：按照工程進度計劃和合同約定進行付款，具體付款金額和時間見附件七。第八條合同的履行與變更8.1合同履行：承攬方應按照合同約定履行各項義務，確保工程質量、進度和安全。8.2合同變更：如因特殊情況需要變更合同內容，雙方可協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。第九條違約責任與爭議解決9.1違約責任：違反合同約定的一方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。9.2爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條保險與安全10.1工程保險：承攬方應按合同約定辦理工程保險，并確保保險有效期內工程安全。10.2施工安全管理：承攬方應嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規(guī)和標準進行施工，確保施工安全。第十一條合同的解除與終止11.1合同解除條件：如一方違約嚴重，導致合同無法履行，對方有權解除合同。11.2合同終止條件：工程驗收合格，雙方辦理完畢結算手續(xù)后，合同即告終止。第十二條保密條款12.1保密內容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和技術秘密。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十三條其他條款13.1法律法規(guī)：雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，共同維護合同的合法權益。13.2不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方可協(xié)商解決。13.3合同的修訂與補充：合同執(zhí)行過程中，如有需要修訂或補充之處，雙方可簽訂補充協(xié)議。第十四條合同的簽署與生效14.1簽署日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同生效條件：合同經(jīng)雙方簽字蓋章，并辦理完畢相關手續(xù)后生效。14.3合同有效期：自合同生效之日起至合同終止或履行完畢之日止。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙及工程量清單詳細要求和說明：本附件包含工程的詳細設計圖紙和工程量清單，包括但不限于平面布局、立面設計、裝修材料、施工工藝等。雙方應根據(jù)附件一的內容進行合同的履行。附件二：工程進度計劃詳細要求和說明：本附件詳細列出了工程的進度計劃，包括各階段的工作內容和完成時間。雙方應按照附件二的進度計劃進行工程的實施。附件三：材料與設備質量要求詳細要求和說明：本附件詳細說明了合同中材料和設備的質量要求，包括材質、規(guī)格、性能等指標。承攬方應按照附件三的要求提供符合質量標準的材料和設備。附件四：工程質量要求詳細要求和說明：本附件詳細列出了工程質量的要求，包括各項質量標準、驗收程序等。工程驗收時，雙方應根據(jù)附件四的要求進行。附件五：工程驗收標準詳細要求和說明：本附件規(guī)定了工程驗收的標準和程序，包括驗收的項目、驗收的方法和驗收的合格標準等。工程驗收時，雙方應按照附件五的規(guī)定進行。附件六：付款計劃詳細要求和說明：本附件詳細列出了合同的付款計劃，包括付款的時間和金額。雙方應按照附件六的付款計劃進行付款。附件七：合同補充協(xié)議詳細要求和說明：本附件用于記錄合同履行過程中雙方達成的補充協(xié)議，包括合同的變更、解除等內容。雙方應按照附件七的補充協(xié)議進行合同的履行。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：遲延履行合同義務。責任認定：遲延履行的一方應向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。示例說明：如果承攬方未按照合同約定的時間完成工程，則應向委托方支付違約金，并賠償因此導致的額外費用。2.違約行為：不按照合同約定提供材料或設備。責任認定：違約方應按照合同約定承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。示例說明：如果承攬方提供的材料不符合合同約定的質量標準，則應承擔違約責任，更換符合質量標準的材料，并向委托方支付違約金。3.違約行為：不按照合同約定履行合同義務。責任認定：違約方應按照合同約定承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。示例說明：如果承攬方未按照合同約定的施工工藝進行施工，則應承擔違約責任，修復不符合質量要求的部分，并向委托方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中的應用：如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方可協(xié)商解決。2.違約金：指違約方因違約行為應向守約方支付的金錢賠償。在本合同中的應用：違反合同約定的一方應向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。3.工程驗收：指對工程質量、安全、功能等方面進行評估，以確定工程是否符合合同約定的過程。在本合同中的