足療館半包裝修合同模板

足療館半包裝修合同模板合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用范圍1.3合同雙方的權益與義務1.4法律法規(guī)的遵守第二章合同主體2.1甲方（業(yè)主）的基本信息2.2乙方（裝修公司）的基本信息2.3合同授權代表第三章工程概述3.1工程項目名稱3.2工程地點3.3工程規(guī)模3.4工程預算第四章裝修設計4.1設計要求4.2設計方案提交4.3設計修改與確認4.4設計版權歸屬第五章工程進度與工期5.1工程進度計劃5.2工期延誤5.3工程提前完成第六章工程質量與標準6.1工程質量要求6.2質量檢驗標準6.3質量問題處理第七章工程材料與設備7.1材料設備品牌及標準7.2材料設備驗收7.3材料設備保修第八章工程變更8.1變更范圍8.2變更程序8.3變更費用第九章工程款項9.1付款方式9.2付款進度9.3工程尾款9.4款項退還與賠償?shù)谑逻`約責任10.1違約行為10.2違約責任認定10.3違約賠償方式第十一章爭議解決11.1爭議的范圍11.2協(xié)商解決11.3調解解決11.4訴訟解決第十二章合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同終止條件第十三章其他約定13.1保密條款13.2知識產(chǎn)權保護13.3不可抗力13.4宣傳與推廣第十四章附則14.1合同附件14.2合同簽署日期及地點14.3合同正本與副本14.4合同的生效日期合同編號_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指甲方（業(yè)主）與乙方（裝修公司）就足療館半包裝修工程所達成的協(xié)議。1.1.2本合同中使用的詞語，除非文意另有所指，否則以其標準含義為準。1.2適用范圍1.2.1本合同適用于甲方委托乙方進行的足療館半包裝修工程。1.3合同雙方的權益與義務1.3.1甲方應按照合同約定提供場地、資金等，并有權對乙方的施工進行監(jiān)督。1.3.2乙方應按照合同約定進行裝修施工，確保工程質量，并遵守相關法律法規(guī)。1.4法律法規(guī)的遵守1.4.1雙方應遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。第二章合同主體2.1甲方（業(yè)主）的基本信息2.1.1甲方名稱：____________________2.1.2甲方地址：____________________2.1.3甲方聯(lián)系人：____________________2.1.4甲方聯(lián)系電話：____________________2.2乙方（裝修公司）的基本信息2.2.1乙方名稱：____________________2.2.2乙方地址：____________________2.2.3乙方聯(lián)系人：____________________2.2.4乙方聯(lián)系電話：____________________2.3合同授權代表2.3.1甲方授權代表：____________________2.3.2乙方授權代表：____________________第三章工程概述3.1工程項目名稱：足療館半包裝修工程3.2工程地點：____________________3.3工程規(guī)模：____________________3.4工程預算：____________________第四章裝修設計4.1設計要求4.1.1乙方應根據(jù)甲方的需求提供符合行業(yè)標準和功能需求的裝修設計方案。4.2設計方案提交4.2.1乙方應在合同約定的時間內向甲方提交設計方案。4.3設計修改與確認4.3.1甲方有權對乙方提交的設計方案提出修改意見，乙方應根據(jù)甲方意見進行修改。4.3.2設計方案經(jīng)甲方確認后，乙方應按照確認的設計方案進行施工。4.4設計版權歸屬4.4.1乙方提供的裝修設計方案的版權歸屬乙方，未經(jīng)乙方同意，甲方不得自行使用或轉讓給第三方。第五章工程進度與工期5.1工程進度計劃5.1.1乙方應制定詳細的工程進度計劃，并報甲方審批。5.2工期延誤5.2.1乙方如因自身原因導致工程延誤，應按合同約定承擔相應的違約責任。5.3工程提前完成5.3.1乙方如提前完成工程，應經(jīng)甲方同意，并按照合同約定處理剩余款項。第六章工程質量與標準6.1工程質量要求6.1.1乙方應按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量。6.2質量檢驗標準6.2.1工程完成后，乙方應按照合同約定和國家標準進行自檢。6.3質量問題處理6.3.1如發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方有權要求乙方及時整改，并承擔相應責任。第八章工程變更8.1變更范圍8.1.1變更范圍包括工程設計、施工內容、工程量等。8.2變更程序8.2.1雙方同意變更時，應簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內容、范圍、費用等。8.3變更費用8.3.1因變更產(chǎn)生的額外費用，雙方協(xié)商確定。第九章工程款項9.1付款方式9.1.1工程款分為進度款和尾款，具體付款方式見附件。9.2付款進度9.2.1進度款根據(jù)工程實際完成情況按約定比例支付。9.3工程尾款9.3.1工程完成后，經(jīng)甲方驗收合格，支付剩余尾款。9.4款項退還與賠償9.4.1如乙方未按約定完成工程，甲方有權要求退還已支付款項，并按約定要求乙方支付賠償。第十章違約責任10.1違約行為10.1.1乙方未按合同約定完成工程，或甲方未按約定支付款項，均視為違約。10.2違約責任認定10.2.1違約責任由雙方協(xié)商確定，或按法定規(guī)定承擔相應責任。10.3違約賠償方式10.3.1違約方應承擔違約責任，賠償對方損失，損失計算按約定或法定規(guī)定。第十一章爭議解決11.1爭議的范圍11.1.1合同履行過程中發(fā)生的爭議，均適用于本章規(guī)定。11.2協(xié)商解決11.2.1雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。11.3調解解決11.3.1如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院申請調解。11.4訴訟解決11.4.1如調解不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二章合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更程序12.2.1合同變更應簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方確認后生效。12.3合同終止條件12.3.1工程完成后，雙方履行完畢合同義務，合同自然終止。第十三章其他約定13.1保密條款13.1.1雙方應對合同內容、商業(yè)秘密等予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。13.2知識產(chǎn)權保護13.2.1雙方同意，合同涉及的知識產(chǎn)權歸知識產(chǎn)權所有人所有。13.3不可抗力13.3.1因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。13.4宣傳與推廣13.4.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得使用對方名稱、標志等進行宣傳或推廣。第十四章附則14.1合同附件14.1.1附件為本合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。14.2合同簽署日期及地點14.2.1本合同于____年____月____日，在____（地點）簽署。14.3合同正本與副本14.3.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.4合同的生效日期14.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（簽字）：____________________日期：____________________乙方（簽字）：____________________日期：____________________多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方指定材料品牌及供應商1.1甲方有權根據(jù)自身需求，指定足療館裝修所需材料的品牌及供應商。1.2甲方應在合同簽訂前，向乙方提供所選品牌及供應商的詳細信息。1.3乙方應按照甲方的要求，采購指定品牌及供應商的材料。2.甲方監(jiān)督工程質量2.1甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督，以確保工程質量符合甲方的要求。2.2甲方應指派專人對施工過程進行定期檢查，并提出檢查意見。2.3乙方應接受甲方的監(jiān)督，并按照甲方的要求進行整改。3.甲方變更設計要求3.1甲方有權在合同履行過程中，提出對設計方案的變更要求。3.2甲方提出變更要求時，應書面通知乙方，并說明變更的內容及理由。3.3乙方應根據(jù)甲方的變更要求，及時調整設計方案，并報甲方審批。4.甲方提前使用部分場地4.2甲方提前使用部分場地時，應與乙方協(xié)商，并按照約定支付相關費用。4.3乙方應保證提前使用部分的場地符合甲方使用需求，并確保甲方正常使用。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方提供設計方案及預算1.1乙方應根據(jù)甲方的需求，提供符合行業(yè)標準和功能需求的裝修設計方案。1.2乙方應在合同簽訂前，向甲方提交設計方案及預算，供甲方審批。1.3設計方案及預算經(jīng)甲方確認后，乙方應按照確認的設計方案進行施工。2.乙方保證工程質量2.1乙方應按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量。2.2乙方應對施工過程中使用的材料及設備質量負責。2.3工程完成后，乙方應按照合同約定和國家標準進行自檢，并保證工程質量符合要求。3.乙方按時完成工程3.1乙方應按照雙方約定的工程進度計劃，按時完成工程。3.2乙方如因自身原因導致工程延誤，應按照合同約定承擔相應的違約責任。3.3乙方如提前完成工程，應與甲方協(xié)商，并按照約定處理剩余款項。4.乙方保護甲方商業(yè)秘密4.1乙方應對甲方提供的商業(yè)秘密予以保密，不得泄露給第三方。4.2乙方應承諾在合同履行過程中，不使用甲方的商業(yè)秘密進行競爭或非法活動。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介的職責1.1第三方中介應公正、公平地履行調解、協(xié)調職責，協(xié)助雙方解決合同履行過程中的爭議。1.2第三方中介不得干預甲乙雙方的正常經(jīng)營活動，不得損害甲乙雙方的合法權益。1.3第三方中介應保密合同內容，不得泄露給無關第三方。2.第三方中介的選定2.1雙方應在合同中明確第三方中介的選定方式，如通過協(xié)商、招標等。2.2雙方應對第三方中介的資質、信譽等進行審查，確保其具備履行調解、協(xié)調職責的能力。2.3雙方應共同簽訂第三方中介服務協(xié)議，明確中介的職責、權限及報酬等。3.第三方中介的調解結果3.1雙方同意接受第三方中介的調解結果，如調解失敗，雙方可協(xié)商解決或訴諸法律途徑。3.2調解結果生效后，甲乙雙方應按照調解結果履行合同義務。3.3如調解結果涉及賠償或其他責任承擔，雙方應按照調解結果予以履行。附件及其他補充說明一、附件列表：1.設計方案及預算2.工程進度計劃3.材料設備品牌及供應商清單4.工程質量檢驗標準5.第三方中介服務協(xié)議6.工程變更協(xié)議7.設計方案修改確認單8.工程完成驗收報告9.材料設備驗收記錄10.付款憑證及進度款支付記錄11.違約行為及認定證據(jù)12.爭議解決調解書或法院判決書二、違約行為及認定：1.甲方違約行為未按約定時間支付進度款或尾款未按約定提供施工場地或條件未按約定時間提供設計方案修改意見2.乙方違約行為未按約定時間完成工程使用不符合合同要求的材料或設備未按設計方案進行施工未保護好方的商業(yè)秘密3.第三方中介違約行為中介未公正、公平地履行調解、協(xié)調職責中介干預甲乙雙方的正常經(jīng)營活動中介泄露合同內容或調解結果三、法律名詞及解釋：1.違約行為：違反合同約定的行為2.合同履行：按照合同約定完成各自的權利和義務3.設計方案：為滿足甲方需求而制定的裝修設計方案4.工程進度計劃：規(guī)定工程各階段完成時間的計劃5.材料設備品牌及供應商：提供材料的品牌和銷售商6.工程質量檢驗標準：評價工程質量的依據(jù)7.第三方中介：協(xié)助解決合同爭議的獨立第三方8.調解書：第三方中介對爭議解決的書面意見9.法院判決書：法院對爭議解決的書面裁決四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤Solution:雙方協(xié)商調整工程進度計劃，必要時簽訂延期協(xié)議。2.材料設備質量問題Solution:及時更換不合格材料設備，并由乙方承擔相應責任。3.設計方案變更Solution:簽訂設計方案修改確認單，明確變更內容及其影響。4.合同爭議Solution:提交第三方中介調解，或