油漆工程承攬協(xié)議書范本模板

油漆工程承攬協(xié)議書范本模板合同編號：__________油漆工程承攬協(xié)議書甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要對位于__________的__________進行油漆施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方同意乙方承攬此項工程。為確保雙方權(quán)益，特訂立本協(xié)議書。第一條工程內(nèi)容（1）對__________進行油漆施工；（2）按照甲方要求，完成相關(guān)的附屬工程；（3）提供施工過程中所需的所有材料、設(shè)備及工具；（4）負責(zé)工程的質(zhì)量、安全及進度。1.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求及施工圖紙、施工方案進行施工。如乙方在施工過程中需要對施工圖紙、施工方案進行調(diào)整，須事先征得甲方的同意。第二條工程進度及驗收2.1本工程的施工期限為__________，自雙方簽訂本協(xié)議書之日起計算。2.2乙方應(yīng)按照雙方約定的施工進度完成工程。如乙方因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.3工程驗收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：（1）工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方的要求；（2）工程安全符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方的要求；（3）工程進度符合雙方約定的要求。2.4工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。整改期間，乙方不得要求支付工程款。第三條工程款項3.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付工程款項的方式為：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程款的__________%作為預(yù)付款；（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%作為進度款；（3）工程驗收合格且乙方按照約定完成所有施工內(nèi)容后，甲方支付乙方工程款的剩余部分。3.3乙方應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票，以便甲方進行報銷。第四條保密條款4.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。4.2保密期限自本協(xié)議書簽訂之日起計算，至工程驗收合格且乙方按照約定完成所有施工內(nèi)容后終止。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同總價款的__________%。5.2甲方未按照約定支付工程款的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為本合同總價款的__________%。5.3雙方因違反本協(xié)議導(dǎo)致的糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.2本協(xié)議簽訂地為中華人民共和國__________省/市/自治區(qū)。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格且乙方按照約定完成所有施工內(nèi)容后終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.油漆工程施工圖紙2.油漆工程施工方案3.乙方提供的材料、設(shè)備及工具清單4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法5.稅務(wù)發(fā)票6.保密協(xié)議7.違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成施工，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為未按照施工圖紙、施工方案進行施工，或未在約定的施工期限內(nèi)完成工程。2.甲方未按照約定支付工程款，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為未按照約定的付款時間及金額支付工程款。3.雙方未履行保密義務(wù)，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。三、法律名詞及解釋：1.油漆工程：指對建筑物或其他物品進行油漆施工的活動。2.承攬方：指承擔(dān)油漆工程施工的乙方。3.甲方：指委托乙方進行油漆工程施工的甲方。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.保密義務(wù)：指雙方在合同履行過程中對獲悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)采取措施加快施工進度，確保工程按時完成。如確因特殊情況無法按時完成，應(yīng)與甲方溝通，協(xié)商延期。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照施工圖紙、施工方案進行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改，直至達到驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。3.工程款支付問題：甲方應(yīng)按照約定的時間及金額支付工程款。如甲方逾期支付，乙方可與甲方溝通，協(xié)商支付事宜。4.保密泄露：