交通工程招標公告

交通工程招標公告合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方為交通工程項目的業(yè)主，乙方為具備相應資質和能力的承包商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)，雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就乙方承攬甲方交通工程項目事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________1.5工程總投資：__________二、合同價格2.1乙方承攬本工程的價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方應按照合同約定的工程內容和質量要求，完成本工程。2.3乙方應按照合同約定的工期，完成本工程。三、工期3.1合同工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。3.2乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。四、質量標準4.1乙方應按照合同約定的質量標準完成本工程。4.2工程驗收合格的標準為：__________。4.3乙方應承擔工程質量保證期內的一切質量問題，并承擔相應的維修和更換責任。五、付款方式及進度5.1甲方按照乙方實際完成工程量的百分比支付工程款。5.2付款方式為：__________。5.3付款進度為：__________。六、違約責任6.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1乙方應按照相關法律法規(guī)和甲方要求，為甲方提供必要的施工資料和文件。8.2乙方應承擔工程保險費用，并保證工程在施工期間的安全。8.3乙方應遵守國家有關環(huán)保、消防、安全生產等方面的法律法規(guī)，確保工程順利進行。8.4乙方應承擔合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止的所有稅費。九、合同的生效、變更和解除9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2任何一方不得擅自變更或解除本合同，如確實需要變更或解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。9.3本合同的解除不影響雙方在合同解除前的權利和義務。十、合同爭議的解決10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方資質證明文件2.工程設計圖紙和技術規(guī)范3.工程量清單4.工程驗收標準和方法5.保險單據(jù)6.環(huán)保、消防、安全生產等相關法律法規(guī)文件7.稅費繳納證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定支付工程款，視為違約。3.乙方未按照約定的質量標準完成工程，視為違約。4.乙方未按照約定工期完成工程，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工資料和文件，視為違約。6.乙方未遵守國家有關環(huán)保、消防、安全生產等方面的法律法規(guī)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指交通工程項目的業(yè)主。2.乙方：指具備相應資質和能力的承包商。3.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程的質量、安全、進度等方面進行查驗，并作出評價的過程。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.工期：指合同約定的工程開始和結束的時間段。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快施工進度，并向甲方支付違約金。2.工程質量問題：乙方應負責修復并承擔修復費用，如問題嚴重，甲方有權解除合同。3.付款延誤：甲方應及時支付工程款，如延誤，應支付違約金。4.法律法規(guī)變更：雙方應遵守變更后的法律法規(guī)，并根據(jù)變更調整合同內容。5.不可抗力因素：如遇不可抗力因素導致工程無法正常進行，雙方應協(xié)商解決。五、所有應用場景：1.適用于甲方為交通工程項目業(yè)主，乙方為具備相應資質和能力的承包商的情況。2.適用于交通工程項目的設計