消防工程合同糾紛調(diào)解協(xié)議

消防工程合同糾紛調(diào)解協(xié)議合同編號：__________消防工程合同糾紛調(diào)解協(xié)議甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、糾紛調(diào)解原則1.雙方應本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，通過友好協(xié)商解決合同糾紛。2.雙方應遵守國家法律法規(guī)，尊重社會公德，不損害社會公共利益。3.雙方同意選定甲方所在地具有管轄權的法院為解決合同糾紛的法院。二、糾紛調(diào)解內(nèi)容1.甲方應按照合同約定，按時完成消防工程的施工、驗收、交付等環(huán)節(jié)。2.乙方應按照合同約定，按時支付工程款項，配合甲方完成工程驗收。3.雙方在合同履行過程中，應嚴格執(zhí)行合同條款，如需變更或解除合同，應書面協(xié)議一致。4.雙方在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，應及時溝通協(xié)商，共同解決問題。5.乙方在收到甲方工程驗收合格報告后，應按照合同約定及時支付剩余款項。三、糾紛調(diào)解程序1.雙方在發(fā)生糾紛時，應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地具有管轄權的法院提起訴訟。2.雙方在訴訟過程中，應積極配合法院審理，如實陳述事實和證據(jù)。3.雙方在訴訟結束后，應按照法院判決或調(diào)解結果履行相應義務。四、保密條款1.雙方在合同履行過程中，應對合同內(nèi)容、商業(yè)秘密等信息予以保密。2.雙方不得將合同內(nèi)容泄露給第三方，否則因此造成損失的，泄露方應承擔賠償責任。五、其他約定1.本調(diào)解協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本調(diào)解協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。3.本調(diào)解協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本調(diào)解協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.消防工程合同原文2.工程設計圖紙3.工程預算明細4.施工進度計劃5.工程驗收標準6.付款憑證7.工程變更協(xié)議8.保密協(xié)議9.法律意見書二、違約行為及認定：1.甲方未按照合同約定時間完成工程的，屬于違約行為。2.乙方未按照合同約定時間支付工程款項的，屬于違約行為。3.甲方未按照合同約定質(zhì)量標準完成工程的，屬于違約行為。4.乙方未按照合同約定配合甲方完成工程驗收的，屬于違約行為。5.雙方未按照合同約定履行其他義務的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.消防工程：指依據(jù)國家消防技術標準，為預防和控制火災，保障人民生命財產(chǎn)安全而進行的消防設施設計、施工、驗收、維護等活動。2.合同履行：指當事人按照合同約定，實現(xiàn)合同目的所進行的一切行為。4.違約責任：指當事人因違約行為應當承擔的民事責任。5.合同糾紛：指合同當事人之間因合同的訂立、履行、變更、解除等事項發(fā)生的爭議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工進度計劃，必要時簽訂工程延期協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：甲方按照合同約定進行整改，乙方協(xié)助監(jiān)督，直至滿足質(zhì)量要求。3.工程款項支付爭議：解決辦法：核對付款憑證，如有爭議，雙方協(xié)商解決或依法向法院提起訴訟。4.工程驗收不合格：解決辦法：甲方進行整改，直至滿足驗收標準；乙方協(xié)助并按照合同約定支付剩余款項。5.合同糾紛：解決辦法：雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成，依法向甲方所在地具有管轄權的法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的消防工程施工合同。2.適用于消防設施的安裝、調(diào)試、驗收等活動。3.適用于消