供暖系統(tǒng)承攬合同模板

供暖系統(tǒng)承攬合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方供暖系統(tǒng)的安裝、維修、養(yǎng)護(hù)等事項(xiàng)，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目概況

1.1項(xiàng)目名稱：甲方供暖系統(tǒng)承攬工程

1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

1.3項(xiàng)目規(guī)模：__________

1.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容：包括但不限于供暖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維修、養(yǎng)護(hù)等。

二、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成供暖系統(tǒng)的承攬工程；

（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督；

（3）甲方應(yīng)按時(shí)向乙方支付工程款；

（4）甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行工程所需的相關(guān)手續(xù)辦理。

2.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成供暖系統(tǒng)的承攬工程；

（2）乙方應(yīng)保證工程的安全、質(zhì)量，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)；

（3）乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行工程所需的相關(guān)手續(xù)辦理；

（4）乙方應(yīng)按照合同約定向甲方提供完善的售后服務(wù)。

三、工程款支付及結(jié)算

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付進(jìn)度：__________

3.3結(jié)算方式：__________

四、工期及延誤責(zé)任

4.1工期：__________

4.2延誤責(zé)任：因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付__________元違約金；因不可抗力導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

五、質(zhì)量保證

5.1乙方應(yīng)保證供暖系統(tǒng)的安裝、維修、養(yǎng)護(hù)等工程符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

5.2保修期限：__________

5.3保修責(zé)任：在保修期限內(nèi)，因乙方原因?qū)е鹿┡到y(tǒng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

七、附件

1.甲方提供的供暖系統(tǒng)相關(guān)資料；

2.乙方提供的工程資質(zhì)證明文件；

3.乙方提供的設(shè)備、材料清單及質(zhì)量保證書(shū)；

4.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議（如有）。

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為保障供暖系統(tǒng)的正常運(yùn)行，維護(hù)自身合法權(quán)益，特與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）及丙方（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）就供暖系統(tǒng)承攬工程及相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目概況

1.1項(xiàng)目名稱：甲方供暖系統(tǒng)承攬工程

1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

1.3項(xiàng)目規(guī)模：__________

1.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容：包括但不限于供暖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維修、養(yǎng)護(hù)等。

二、合同雙方及第三方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成供暖系統(tǒng)的承攬工程；

（2）甲方有權(quán)要求乙方在供暖系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效；

（3）甲方有權(quán)要求乙方在供暖系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)響應(yīng)并修復(fù)；

（4）甲方有權(quán)要求乙方提供完善的售后服務(wù)；

（5）甲方有權(quán)要求丙方在供暖系統(tǒng)安裝、維修、養(yǎng)護(hù)過(guò)程中，提供必要的協(xié)助和支持；

（6）甲方有權(quán)要求丙方對(duì)供暖系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查，確保系統(tǒng)運(yùn)行良好；

（7）甲方有權(quán)要求丙方在供暖系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知乙方進(jìn)行修復(fù)；

（8）甲方有權(quán)對(duì)乙方及丙方的工作進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督；

（9）甲方有權(quán)根據(jù)供暖系統(tǒng)運(yùn)行情況，提出合理化建議；

（10）甲方應(yīng)按時(shí)向乙方支付工程款；

（11）甲方應(yīng)配合乙方及丙方進(jìn)行工程所需的相關(guān)手續(xù)辦理。

2.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成供暖系統(tǒng)的承攬工程；

（2）乙方應(yīng)保證供暖系統(tǒng)的安裝、維修、養(yǎng)護(hù)等工程符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（3）乙方應(yīng)提供完善的售后服務(wù)；

（4）乙方應(yīng)積極配合甲方及丙方進(jìn)行工程所需的相關(guān)手續(xù)辦理。

2.3丙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）丙方應(yīng)協(xié)助乙方完成供暖系統(tǒng)的安裝、維修、養(yǎng)護(hù)等工作；

（2）丙方應(yīng)在供暖系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，提供必要的協(xié)助和支持；

（3）丙方應(yīng)對(duì)供暖系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查，確保系統(tǒng)運(yùn)行良好；

（4）丙方應(yīng)及時(shí)通知乙方供暖系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題，并要求乙方進(jìn)行修復(fù)。

三、工程款支付及結(jié)算

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付進(jìn)度：__________

3.3結(jié)算方式：__________

四、工期及延誤責(zé)任

4.1工期：__________

4.2延誤責(zé)任：因乙方及丙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付__________元違約金；因不可抗力導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

五、質(zhì)量保證

5.1乙方應(yīng)保證供暖系統(tǒng)的安裝、維修、養(yǎng)護(hù)等工程符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

5.2保修期限：__________

5.3保修責(zé)任：在保修期限內(nèi)，因乙方原因?qū)е鹿┡到y(tǒng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。

六、違約責(zé)任及限制條款

6.1乙方及丙方如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

6.2乙方及丙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得損害甲方合法權(quán)益；

6.3乙方及丙方不得擅自改變供暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維修、養(yǎng)護(hù)方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲方同意；

6.4乙方及丙方不得將供暖系統(tǒng)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人；

6.5乙方及丙方不得泄露甲方商業(yè)秘密，否則承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同解除

8.1甲方有權(quán)在以下情況下解除合同：

（1）乙方及丙方嚴(yán)重違約，經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致；

（2）乙方及丙方違反國(guó)家法律法規(guī)，損害甲方合法權(quán)益；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

十、總結(jié)

本合同中，甲方作為主導(dǎo)方，旨在通過(guò)引入第三方丙方，共同確保供暖系統(tǒng)的正常運(yùn)行。甲方通過(guò)強(qiáng)化自身權(quán)益，確保供暖系統(tǒng)的安裝、維修、養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，通過(guò)引入丙方，實(shí)現(xiàn)專業(yè)分工，提高工作效率。此外，甲方在合同中設(shè)定了乙方及丙方的違約責(zé)任及限制條款，以保障甲方利益。第三方丙方的介入，有助于提升供暖系統(tǒng)的整體質(zhì)量和穩(wěn)定性，降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。甲方作為主導(dǎo)方，通過(guò)本合同確保自身權(quán)益得到充分保障，實(shí)現(xiàn)供暖系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為專業(yè)供暖系統(tǒng)承攬企業(yè)，鑒于甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）對(duì)供暖系統(tǒng)的高標(biāo)準(zhǔn)需求，乙方特邀請(qǐng)丙方（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）作為技術(shù)支持方，就供暖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目概況

1.1項(xiàng)目名稱：甲方供暖系統(tǒng)承攬工程

1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

1.3項(xiàng)目規(guī)模：__________

1.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容：包括但不限于供暖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維修、養(yǎng)護(hù)等。

二、合同雙方及第三方的權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供必要的場(chǎng)地、資料和設(shè)備；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合施工，包括但不限于提供施工通道、臨時(shí)用電等；

（3）乙方有權(quán)要求甲方在工程進(jìn)度和資金支付上給予合理支持；

（4）乙方有權(quán)對(duì)供暖系統(tǒng)進(jìn)行自主設(shè)計(jì)和施工，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度；

（5）乙方有權(quán)要求丙方在技術(shù)支持、設(shè)備供應(yīng)等方面提供專業(yè)服務(wù)；

（6）乙方有權(quán)要求甲方在工程驗(yàn)收合格后支付工程款；

（7）乙方有權(quán)要求丙方在供暖系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中提供技術(shù)咨詢服務(wù)。

2.2甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成供暖系統(tǒng)的承攬工程；

（2）甲方有權(quán)要求乙方在供暖系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效；

（3）甲方有權(quán)要求乙方在供暖系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)響應(yīng)并修復(fù)；

（4）甲方有權(quán)要求乙方提供完善的售后服務(wù)；

（5）甲方有權(quán)要求丙方在供暖系統(tǒng)安裝、維修、養(yǎng)護(hù)過(guò)程中，提供必要的協(xié)助和支持；

（6）甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督。

2.3丙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）丙方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供技術(shù)支持服務(wù)；

（2）丙方有權(quán)要求乙方在供暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維修、養(yǎng)護(hù)過(guò)程中，提供必要的技術(shù)指導(dǎo)；

（3）丙方有權(quán)要求乙方在供暖系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，協(xié)助解決技術(shù)問(wèn)題；

（4）丙方有權(quán)要求乙方在設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)培訓(xùn)等方面給予配合。

三、工程款支付及結(jié)算

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付進(jìn)度：__________

3.3結(jié)算方式：__________

四、工期及延誤責(zé)任

4.1工期：__________

4.2延誤責(zé)任：因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付__________元違約金；因不可抗力導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

五、質(zhì)量保證

5.1乙方應(yīng)保證供暖系統(tǒng)的安裝、維修、養(yǎng)護(hù)等工程符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

5.2保修期限：__________

5.3保修責(zé)任：在保修期限內(nèi)，因乙方原因?qū)е鹿┡到y(tǒng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。

六、違約責(zé)任及限制條款

6.1甲方如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

6.2甲方不得擅自改變供暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維修、養(yǎng)護(hù)方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)乙方同意；

6.3甲方不得將供暖系統(tǒng)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人；

6.4甲方不得泄露乙方商業(yè)秘密，否則承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同解除

8.1乙方有權(quán)在以下情況下解除合同：

（1）甲方嚴(yán)重違約，經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致；

（2）甲方違反國(guó)家法律法規(guī)，損害乙方合法權(quán)益；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

乙方為主導(dǎo)的合同模式旨在保障其在供暖系統(tǒng)承攬工程中的權(quán)益，通過(guò)明確合同條款，確保乙方在項(xiàng)目中的主導(dǎo)地位。乙方通過(guò)引入丙方作為技術(shù)支持，旨在獲得更專業(yè)的技術(shù)保障，同時(shí)確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。乙方