建筑施工分包協(xié)議書格式

建筑施工分包協(xié)議書格式合同編號：__________分包協(xié)議書一、分包人信息分包人：________________________地址：__________________________聯(lián)系人：________________________聯(lián)系電話：______________________二、發(fā)包人信息發(fā)包人：________________________地址：__________________________聯(lián)系人：________________________聯(lián)系電話：______________________三、分包工程概況1.分包工程名稱：________________2.分包工程地點：________________3.分包工程內(nèi)容：________________4.分包工程工期：自______年______月______日至______年______月______日。5.分包工程預(yù)算金額：人民幣______元整（大寫：__________________________元整）。四、分包方式及范圍1.分包方式：采取______方式進行分包。2.分包范圍：本協(xié)議約定的分包工程范圍內(nèi)的所有施工內(nèi)容，包括但不限于______。五、合同價款及支付1.合同價款：人民幣______元整（大寫：__________________________元整）。2.支付方式：______。3.支付進度：根據(jù)工程進度按______的比例支付。六、施工質(zhì)量及標準1.分包人應(yīng)按照發(fā)包人提供的施工圖紙、施工方案及相關(guān)技術(shù)要求進行施工。2.分包人應(yīng)保證分包工程的施工質(zhì)量，確保分包工程滿足______標準。3.分包人應(yīng)承擔由于施工質(zhì)量問題造成的所有損失及費用。七、安全文明施工1.分包人應(yīng)嚴格按照國家及地方有關(guān)安全文明施工的規(guī)定進行施工。2.分包人應(yīng)承擔由于安全文明施工問題造成的所有損失及費用。八、工期延誤1.分包人如因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。2.分包人如因非自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應(yīng)與發(fā)包人協(xié)商解決。九、違約責(zé)任1.分包人如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。2.發(fā)包人如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。分包人（蓋章）：________________發(fā)包人（蓋章）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.分包工程圖紙2.施工方案3.技術(shù)要求說明4.安全文明施工規(guī)定5.合同價款支付憑證6.工程進度報告7.質(zhì)量檢查報告8.違約行為證明文件9.法院判決書或調(diào)解書10.其他雙方約定的附件二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按約定時間完成分包工程，視為違約。2.施工質(zhì)量不符合標準：分包工程質(zhì)量未達到約定標準，視為違約。3.安全文明施工不符合規(guī)定：分包工程施工過程中發(fā)生安全事故或違反文明施工規(guī)定，視為違約。4.未按約定支付合同價款：未按約定時間和比例支付合同價款，視為違約。5.其他雙方約定的違約行為：違反本協(xié)議其他約定，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.分包人：承擔分包工程責(zé)任的一方。2.發(fā)包人：委托分包工程的一方。3.分包工程：發(fā)包人委托分包人施工的工程。4.合同價款：雙方約定的分包工程總價。5.工期延誤：未按約定時間完成分包工程。6.施工質(zhì)量：分包工程的施工水平及質(zhì)量標準。7.安全文明施工：施工過程中的安全生產(chǎn)和文明管理。8.違約責(zé)任：違反合同約定應(yīng)承擔的法律責(zé)任。9.爭議解決：解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議的方法。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定詳細的施工計劃，確保按時完成工程。遇到不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤時，及時與發(fā)包人溝通，協(xié)商延期。2.施工質(zhì)量不符合標準：加強質(zhì)量監(jiān)管，確保施工過程符合質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質(zhì)量。3.安全文明施工不符合規(guī)定：加強安全培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識。嚴格執(zhí)行安全規(guī)定，確保施工現(xiàn)場安全文明。4.未按約定支付合同價款：約定明確的支付時間和比例，按時支付合同價款。遇到支付問題，及時與分包人溝通，協(xié)商解決。5.其他問題：遇到其他問題時，及時與發(fā)包人和分包人溝通，協(xié)商解決?？蓪で蠓蓪I(yè)