2024年工程款支付與結(jié)算合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程款支付與結(jié)算合同范本本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方名稱1.2乙方名稱1.3甲方負責人1.4乙方負責人第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條付款方式及進度3.1付款方式3.2付款比例3.3付款時間3.4付款條件第四條工程款計算及支付4.1工程款計算方式4.2工程進度款計算及支付4.3尾款計算及支付4.4發(fā)票開具及支付第五條質(zhì)量及驗收5.1工程質(zhì)量標準5.2驗收程序5.3驗收合格標準5.4質(zhì)量問題處理第六條工期延誤及責任6.1工期延誤責任6.2工期延誤賠償6.3工期延誤的協(xié)商解決第七條合同的變更和解除7.1合同變更條件7.2合同變更程序7.3合同解除條件7.4合同解除程序第八條違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任8.3違約賠償金額第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3訴訟管轄法院第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄露保密信息的責任第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同生效時間11.3合同變更程序11.4合同終止條件第十二條合同附件12.1附件清單12.2附件的有效性第十三條其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同的保管第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章14.3簽字蓋章日期第一部分：合同如下：第一條合同主體1.3甲方負責人：__________（姓名）1.4乙方負責人：__________（姓名）第二條工程概況2.1工程名稱：__________工程2.2工程地點：__________?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）__________市（地、州）__________縣（區(qū)、旗）2.3工程規(guī)模：__________2.4工程內(nèi)容：__________第三條付款方式及進度3.1付款方式：__________3.2付款比例：__________3.3付款時間：__________3.4付款條件：__________第四條工程款計算及支付4.1工程款計算方式：__________4.2工程進度款計算及支付：__________4.3尾款計算及支付：__________4.4發(fā)票開具及支付：__________第五條質(zhì)量及驗收5.1工程質(zhì)量標準：__________5.2驗收程序：__________5.3驗收合格標準：__________5.4質(zhì)量問題處理：__________第六條工期延誤及責任6.1工期延誤責任：__________6.2工期延誤賠償：__________6.3工期延誤的協(xié)商解決：__________第七條合同的變更和解除7.1合同變更條件：__________7.2合同變更程序：__________7.3合同解除條件：__________7.4合同解除程序：__________第八條違約責任8.1甲方違約責任：（1）甲方未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。（2）甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)按照逾期支付金額的__________%向乙方支付滯納金。8.2乙方違約責任：（1）乙方未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。（2）乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)按照逾期完成天數(shù)的__________%向甲方支付逾期違約金。8.3違約賠償金額：__________第九條爭議解決9.1爭議解決方式：__________9.2爭議解決機構(gòu)：__________9.3訴訟管轄法院：__________第十條保密條款10.1保密內(nèi)容：__________10.2保密期限：__________年10.3泄露保密信息的責任：__________第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：__________11.2合同生效時間：__________11.3合同變更程序：__________11.4合同終止條件：__________第十二條合同附件12.1附件清單：__________12.2附件的有效性：__________第十三條其他條款13.1不可抗力：__________13.2法律適用：__________13.3合同的保管：__________第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章：__________14.2乙方簽字蓋章：__________14.3簽字蓋章日期：__________第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，根據(jù)本合同約定介入工程項目的其他法人、非法人組織或自然人。第二條第三方介入的條件和程序2.1第三方介入的條件：（1）第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（2）第三方介入應(yīng)得到甲乙雙方的同意；（3）第三方介入不得違反相關(guān)法律法規(guī)。2.2第三方介入的程序：（1）甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的事宜進行協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議；（2）第三方介入前，應(yīng)向甲乙雙方提交相關(guān)資質(zhì)證明文件；（3）甲乙雙方應(yīng)對第三方進行審查，確認其具備介入條件后，簽訂書面協(xié)議；（4）第三方介入后，應(yīng)按照甲乙雙方的約定履行合同義務(wù)。第三條第三方的主要職責和權(quán)利3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行合同約定的職責，包括但不限于：（1）對工程質(zhì)量、進度、安全等方面進行監(jiān)督、檢查和評估；（2）協(xié)調(diào)甲乙雙方的關(guān)系，解決合同履行過程中的問題；（3）提供專業(yè)意見和技術(shù)支持；（4）按照甲乙雙方的約定，對工程款支付和結(jié)算進行審核。3.2第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的約定，獲取相應(yīng)的報酬和費用。第四條第三方介入的費用4.1第三方介入的費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在書面協(xié)議中明確。4.2第三方介入費用的支付方式、時間和條件，由甲乙雙方在書面協(xié)議中約定。第五條第三方責任限額5.1第三方應(yīng)對其履行合同義務(wù)過程中的行為負責，并承擔相應(yīng)的法律責任。5.2第三方責任限額應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定，并在書面協(xié)議中明確。5.3第三方責任限額包括但不限于：（1）第三方因過失導致工程質(zhì)量問題、安全事故等，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；（2）第三方未按照約定履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任；（3）第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲方、乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲方、乙方之間的合同關(guān)系。6.2第三方對甲方、乙方承擔的義務(wù)和責任，不轉(zhuǎn)移給其他方。6.3第三方與甲方、乙方之間的糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入的終止條件，由甲乙雙方在書面協(xié)議中約定。第八條第三方介入后的合同變更和解除8.1第三方介入后，如合同內(nèi)容發(fā)生變更或解除，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。8.2合同變更或解除不影響第三方已產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第九條第三方介入的保密義務(wù)9.1第三方應(yīng)對甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向第三方泄露。9.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。第十條適用法律和爭議解決10.1本合同及第三方介入的附加條款，適用__________（填寫適用的法律法規(guī)名稱）。10.2因本合同及第三方介入的附加條款引起的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設(shè)計圖紙附件2：工程預(yù)算書附件3：工程進度計劃附件4：工程質(zhì)量標準附件5：驗收規(guī)范及程序附件6：支付及結(jié)算條款附件7：違約責任規(guī)定附件8：爭議解決方式附件9：保密協(xié)議附件10：第三方資質(zhì)證明文件附件11：工程變更協(xié)議附件12：工程延期協(xié)議附件13：合同解除協(xié)議附件14：驗收報告附件15：質(zhì)量問題處理協(xié)議說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按照約定時間支付工程款。2.乙方未按照約定時間完成工程。3.乙方未達到約定的工程質(zhì)量標準。4.甲方未提供施工場地、原材料或其他保障措施。5.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)。責任認定標準：1.違約金計算：違約金=合同金額×違約比例。2.逾期違約金計算：逾期違約金=合同金額×逾期天數(shù)×逾期利率。3.質(zhì)量問題賠償：賠償金額=修復(fù)費用×質(zhì)量問題影響范圍。4.逾期完成工程賠償：賠償金額=合同金額×逾期天數(shù)×完成工程比例。示例說明：若乙方未按照約定時間完成工程，根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)支付逾期違約金。假設(shè)合同金額為100萬元，逾期天數(shù)為10天，逾期利率為0.05%，則逾期違約金為100萬元×10天×0.05%=5000元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自