2024年新中式景觀綠化施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新中式景觀綠化施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及代表1.2乙方名稱及代表1.3丙方名稱及代表1.4景觀綠化施工的定義第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程預算第三條施工內容與要求3.1施工內容3.2施工標準3.3施工工藝3.4施工周期第四條材料供應4.1材料種類4.2材料質量4.3材料供應周期4.4材料驗收標準第五條工程質量與驗收5.1工程質量標準5.2驗收程序5.3驗收標準5.4驗收時間第六條工程款項支付6.1付款方式6.2付款周期6.3付款條件6.4付款比例第七條工期延誤7.1工期延誤的原因7.2工期延誤的處理7.3工期延誤的責任第八條合同的變更與解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件8.3合同變更與解除的法律后果第九條違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任9.3丙方違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決時間限制第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3保密泄露的責任第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的處理12.3不可抗力導致的合同解除第十三條合同的生效、變更與終止13.1合同生效條件13.2合同變更條件13.3合同終止條件第十四條其他條款14.1合同的補充條款14.2合同的修改條款14.3合同的解除條款第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及代表甲方名稱：×××公司甲方代表：×××1.2乙方名稱及代表乙方名稱：×××綠化工程公司乙方代表：×××1.3丙方名稱及代表丙方名稱：×××材料供應公司丙方代表：×××1.4景觀綠化施工的定義本合同所稱景觀綠化施工，是指乙方根據甲方的要求，在甲方提供的場地進行綠化植物的種植、景觀小品的建設、綠化環(huán)境的營造等系列工作，以達到甲方所要求的景觀效果。第二條工程概況2.1工程名稱工程名稱：2024年新中式景觀綠化工程2.2工程地點工程地點：×××市×××區(qū)×××路×××號2.3工程規(guī)模工程規(guī)模：約××××平方米2.4工程預算工程預算：人民幣××××萬元第三條施工內容與要求3.1施工內容（1）綠化植物的種植（2）景觀小品的建設（3）綠化環(huán)境的營造（4）施工期間的維護和管理3.2施工標準乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量。3.3施工工藝乙方應采用先進的施工工藝，提高工程質量和效率。3.4施工周期乙方應在合同約定的工期內完成施工，工期為××個月。第四條材料供應4.1材料種類（1）綠化植物（2）景觀小品材料（3）養(yǎng)護肥料（4）施工輔助材料4.2材料質量乙方提供的材料應符合國家質量標準，不得使用劣質、有害、過期材料。4.3材料供應周期乙方應在甲方指定的時間內提供材料，確保施工進度。4.4材料驗收標準甲方應對乙方提供的材料進行驗收，不符合合同要求的材料，甲方有權拒絕接收。第五條工程質量與驗收5.1工程質量標準乙方應保證工程質量達到國家標準和行業(yè)規(guī)范，滿足甲方的使用要求。5.2驗收程序工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應配合。5.3驗收標準驗收標準應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行，必要時可邀請專業(yè)機構進行評估。5.4驗收時間驗收時間應在工程完成后×天內完成。第六條工程款項支付6.1付款方式工程款項支付采用分期付款方式。6.2付款周期付款周期為每完成一個施工節(jié)點后，甲方支付該節(jié)點工程款項的80%。6.3付款條件付款條件為乙方按照合同約定完成施工內容，并經甲方驗收合格。6.4付款比例工程款項的支付比例為：（1）開工保證金：合同總額的10%（2）節(jié)點付款：節(jié)點工程款項的80%（3）工程驗收合格后支付剩余款項。第八條合同的變更與解除8.1合同變更的條件合同變更需經甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。8.2合同解除的條件合同解除的條件如下：（1）甲方、乙方、丙方協(xié)商一致解除合同；（2）甲方嚴重違反合同約定，乙方無法繼續(xù)履行；（3）不可抗力導致合同無法履行。8.3合同變更與解除的法律后果合同變更或解除后，甲乙丙三方應按照變更或解除協(xié)議履行相關義務，并承擔相應的法律責任。第九條違約責任9.1甲方違約責任甲方違反合同約定，導致乙方無法按時完成工程或造成乙方損失的，甲方應承擔違約責任，向乙方支付違約金，并賠償乙方因此造成的損失。9.2乙方違約責任乙方違反合同約定，導致工程質量不達標或工期延誤的，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。9.3丙方違約責任丙方違反合同約定，導致工程材料質量不達標或供應延誤的，丙方應承擔違約責任，向甲方和/或乙方支付違約金，并賠償甲方和/或乙方因此造成的損失。第十條爭議解決10.1爭議解決方式合同爭議通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。10.3爭議解決時間限制爭議一方在知道或應當知道權益受到侵害之日起×年內向人民法院提起訴訟。第十一條保密條款11.1保密內容甲乙丙三方應對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等保密信息予以保密。11.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或履行完畢后×年止。11.3保密泄露的責任違反保密義務的一方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償守約方因此造成的損失。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力的處理遭受不可抗力影響的一方應立即通知其他方，并在×天內提供相關證明文件。12.3不可抗力導致的合同解除遭受不可抗力影響的一方有權解除合同，并免除承擔違約責任。第十三條合同的生效、變更與終止13.1合同生效條件合同自甲乙丙三方簽字或蓋章之日起生效。13.2合同變更條件合同變更需經甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。13.3合同終止條件合同終止條件如下：（1）合同約定的工程完工并驗收合格；（2）甲乙丙三方協(xié)商一致終止合同；（3）不可抗力導致合同無法履行。第十四條其他條款14.1合同的補充條款本合同未盡事宜，可由甲乙丙三方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2合同的修改條款合同的修改需經甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂修改協(xié)議。14.3合同的解除條款合同的解除需經甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂解除協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入是指在本合同履行過程中，除甲方、乙方、丙方之外的個體或組織參與合同的履行、監(jiān)督、協(xié)調等活動。1.2第三方介入的范圍包括但不限于：（1）中介機構（2）監(jiān)理機構（3）評估機構（4）金融機構（5）其他與合同履行相關的個體或組織。第二條第三方介入的職責與權利2.1第三方介入的職責第三方介入的職責包括但不限于：（1）協(xié)助甲方、乙方、丙方履行合同義務；（2）對合同履行過程進行監(jiān)督、協(xié)調；（3）提供專業(yè)意見，確保合同的順利實施；（4）處理合同履行過程中的爭議和問題。2.2第三方介入的權利第三方介入有權根據合同約定，獲取相應的報酬和服務費用。第三條第三方介入的限定與責任3.1第三方介入的限定第三方介入應嚴格按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定履行職責，不得超越授權范圍。3.2第三方介入的責任第三方介入應對其履行合同過程中的行為承擔法律責任，并對其造成的損失承擔賠償責任。3.3第三方介入的責任限額第三方介入的責任限額應根據合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定，不得超過其應當承擔的賠償責任。第四條甲方、乙方對第三方的權利和義務4.1甲方、乙方應選擇具備資質和能力的第三方介入，并對其進行合理的授權。4.2甲方、乙方應配合第三方介入履行其職責，提供必要的協(xié)助和支持。4.3甲方、乙方應對第三方介入的履行情況進行監(jiān)督和評估，確保其符合合同約定。第五條第三方介入的變更與解除5.1第三方介入的變更第三方介入的變更需經甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。5.2第三方介入的解除第三方介入的解除需經甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂解除協(xié)議。第六條第三方介入的違約處理6.1第三方介入違反合同約定，導致甲方、乙方、丙方損失的，第三方應承擔違約責任。6.2甲方、乙方、丙方因第三方介入違約而遭受損失的，有權向第三方追償。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方介入的爭議解決方式第三方介入的爭議通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2第三方介入的爭議解決機構第三方介入的爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。第八條第三方介入的保密義務8.1第三方介入應對其在合同履行過程中獲得的甲方、乙方、丙方的保密信息予以保密。8.2第三方介入的保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或履行完畢后×年止。第九條第三方介入的不當行為責任第三方介入在履行合同過程中，如有不當行為，導致甲方、乙方、丙方損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。第十條甲方、乙方對第三方的監(jiān)督和考核甲方、乙方應對第三方介入的履行情況進行監(jiān)督和考核，確保其符合合同約定。第十一條第三方介入的報酬支付甲方、乙方應按照合同約定和第三方介入的實際工作量支付相應的報酬和服務費用。第十二條本修正條款的生效與終止本修正條款自甲方、乙方、丙方簽字或蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。本修正條款的終止條件如下：（1）第三方介入的職責履行完畢；（2）甲方、乙方、丙方協(xié)商一致終止本修正條款；（3）不可抗力導致本修正條款無法履行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同主體資質證明附件二：景觀綠化施工設計方案附件三：景觀綠化施工圖紙附件四：材料供應清單附件五：施工進度計劃附件六：工程質量驗收標準附件七：第三方介入協(xié)議附件八：保密協(xié)議附件九：不可抗力事件證明附件十：支付憑證附件一：合同主體資質證明詳細要求：甲方、乙方、丙方應提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等資質證明文件。附件二：景觀綠化施工設計方案詳細要求：設計方案應包括工程概述、設計理念、植物配置、景觀小品設計等內容，并符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。附件三：景觀綠化施工圖紙詳細要求：施工圖紙應包括平面圖、立面圖、剖面圖等，詳細標注施工細節(jié)和施工要求。附件四：材料供應清單詳細要求：清單應詳細列明材料種類、規(guī)格、數量、質量標準等信息，并提供材料供應商的資質證明。附件五：施工進度計劃詳細要求：進度計劃應包括施工階段、施工時間、施工內容等信息，并明確各階段的完成時間。附件六：工程質量驗收標準詳細要求：驗收標準應包括植物成活率、景觀效果、工程質量等要求，并符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。附件七：第三方介入協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確第三方的職責、權利、義務以及責任限額等內容，并經甲方、乙方、丙方協(xié)商一致。附件八：保密協(xié)議詳細要求：保密協(xié)議應明確保密內容、保密期限、保密泄露的責任等條款。附件九：不可抗力事件證明詳細要求：證明應包括不可抗力事件的性質、影響、處理措施等，并經相關機構認定。附件十：支付憑證詳細要求：支付憑證應包括付款金額、付款時間、付款對象等信息，并加蓋財務章。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付工程款項，乙方未按約定時間完成工程。2.甲方提供的施工場地不符合合同要求，影響施工進度。3.乙方使用的材料不符合合同約定的質量標準。4.丙方提供的材料供應延誤，影響施工進度。違約責任認定標準：1.違約方應承擔違約金，違約金金額為合同金額的1%5%。2.違約方應賠償因其違約給對方造成的直接損失。3.違約方造成工程質量不達標，應負責返工、維修，并承擔相應費用。示例說明：若甲方未按約定時間支付工程款項，乙方可以要求甲方支付違約金，并賠償因延遲付款導致的乙方損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：指違約方按照合同約定支付